Neubau Wohngebäude Holz-Modul-Bauweise
Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH
Die Bauherrin, die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH (kurz: SWG), entwickelt im Bereich der Strausberger Vorstadt das Grundstück einer ehemaligen Garagenanlage als Wohnbaufläche. Auf einem Teilgrundstück von ca. 4.200 m² Fläche soll ein Wohngebäude mit ca. 80 Wohnen in kleineren Vermarktungsgrößen und -strukturen (1-Raum-, 2-Raum- und 3-Raum-Wohnungen) entstehen.
Als vorbereitende Maßnahme wird im Rahmen der Planung der Rückbau der Garagen auf dem Teilgrundstück vorgesehen, um die Erschließungs- und Baufreiheit für das Projekt zu gewährleisten. Das zu planende Gebäude soll sich in seinen Dimensionen an die Nachbarbebauungen anlehnen. Im Halb-Untergeschoss sollen KFZ-Stellplätze und Technik-Räume untergebracht werden. Es ist eine effiziente und nachhaltige Planungen der Außenanlagen zur Gewährleistung des Stellplatznachweises und der Regenentwässerung erforderlich.
Das Objekt selbst hat die Bauherrin als Pilot von besonderer Bedeutung definiert. Das Gebäude soll in Holz-Modul-Bauweise mit einem hohen Vorfertigungsgrad entstehen. Es wird Wert auf Barrierefreiheit, eine positiv wahrnehmbare Architektur sowie hohe Energieeffizienz gelegt und damit auch auf die Nutzung von Finanzierungsprogrammen wie z.B. der KfW abgestellt.
Einschließlich Untergeschoß (Parken und Technik) können 5 Etagen mit ca. 1.000 m² Geschoßfläche entstehen nebst einem Staffel-Dachgeschoss. In der Planung ist zu prüfen, wie sicher und effizient die Etagen mittels Aufzügen und Treppenanlagen über Laubengänge erschlossen werden können.
Die Planung soll so strukturiert werden, dass die Werkplanung, Werksfertigung, Konfektionierung, Lieferung und Montage durch einen auf Holz-Modul-Bau spezialisierten Generalunternehmer erbracht werden kann. Ziel der Planungen ist dafür einer Ausschreibung mit Leistungsprogramm auf Basis des Entwurfs der Objektplanung Gebäude und der Fachplanung TGA.
Dazu bedient sich die Auftraggeberin externer Ingenieurdienstleister, deren Leistungen Bestandteil dieser Bekanntmachung sind:
Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)
Los WAK.P.01.03.4: Planung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI) Generalplanung TGA
Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI)
Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI)
Im Los WAK.P.01.03.4: Planung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI) sind alle wesentlichen Anlagengruppen soweit erforderlich (Abwasser-, Wasser und Gasanlagen / Wärmeversorgungsanlagen / Lufttechnische Anlagen / Starkstromanlagen / Fernmelde- und informationstechnische Anlagen / Förderanlagen / Gebäudeautomation) im Rahmen einer Generalplanung zu bearbeiten.
Die Auftraggeberin bindet des Weiteren außerhalb dieser Bekanntmachung folgende weitere Projektbeteiligte ein für:
- Projektsteuerung (beauftragt)
- Vermessung (in Bearbeitung)
- Baugrundgutachten, Altlastenerkundung (in Bearbeitung)
- Brandschutz (in Bearbeitung)
Die Realisierung dieses Vorhabens erfordert nicht zuletzt aufgrund der engen Budget- und Terminvorgaben eine intensive Kommunikation, Koordination und Zusammenarbeit zwischen und unter allen Projektbeteiligten. Die zum Projekterfolg notwenigen inhaltlichen Anforderungen an andere Mitwirkende sind rechtzeitig zu entwickeln und mit dem Auftraggeber umzusetzen.
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2022-05-25. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2022-04-22.
Wer? Wie?- • Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen › Dienstleistungen von Architekturbüros
- • Planungsleistungen im Bauwesen › Dienstleistungen in der Tragwerksplanung
- • Stadtplanung und Landschaftsgestaltung › Landschaftsgestaltung
Geschichte der Beschaffung
| Datum | Dokument |
|---|---|
| 2022-04-22 | Auftragsbekanntmachung |
Auftragsbekanntmachung (2022-04-22)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Referenznummer: WAK-P-01.03.
Kurze Beschreibung:
“Die Bauherrin, die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH (kurz: SWG), entwickelt im Bereich der Strausberger Vorstadt das Grundstück einer ehemaligen...”
Mehr anzeigen
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Dienstleistungen von Architekturbüros 📦
Planungsleistungen im Bauwesen 📦
Dienstleistungen in der Tragwerksplanung 📦
Landschaftsgestaltung 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Märkisch-Oderland 🏙️
Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH
Postanschrift: Kastanienallee 40
Postleitzahl: 15344
Postort: Strausberg
Kontakt
Internetadresse: http://www.swg-strausberg.de 🌏
E-Mail: info@swg-strausberg.de 📧
URL der Dokumente: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y44RQJD/documents 🌏
URL der Teilnahme: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y44RQJD 🌏
Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-04-22 📅
Einreichungsfrist: 2022-05-25 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-04-27 📅
Datum des Beginns: 2022-07-25 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 082-221414
ABl. S-Ausgabe: 82
Zusätzliche Informationen
“Hinweis: Alle Teilnahme- und Bewerbungsbedingungen auch im Teilnahmeantrag des jeweiligen Loses. Die projektbedingten Teilnahmebedingungen sind formular-...”
Mehr anzeigen
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Die Bauherrin, die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH (kurz: SWG), entwickelt im Bereich der Strausberger Vorstadt das Grundstück einer ehemaligen...”
Mehr anzeigen
“Als vorbereitende Maßnahme wird im Rahmen der Planung der Rückbau der Garagen auf dem Teilgrundstück vorgesehen, um die Erschließungs- und Baufreiheit für...”
Mehr anzeigen
“Das Objekt selbst hat die Bauherrin als Pilot von besonderer Bedeutung definiert. Das Gebäude soll in Holz-Modul-Bauweise mit einem hohen Vorfertigungsgrad...”
Mehr anzeigen
“Einschließlich Untergeschoß (Parken und Technik) können 5 Etagen mit ca. 1.000 m² Geschoßfläche entstehen nebst einem Staffel-Dachgeschoss. In der Planung...”
Mehr anzeigen
“Die Planung soll so strukturiert werden, dass die Werkplanung, Werksfertigung, Konfektionierung, Lieferung und Montage durch einen auf Holz-Modul-Bau...”
Mehr anzeigen
“Dazu bedient sich die Auftraggeberin externer Ingenieurdienstleister, deren Leistungen Bestandteil dieser Bekanntmachung sind:”
“Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)”
“Los WAK.P.01.03.4: Planung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI) Generalplanung TGA”
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI)”
“Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI)”
“Im Los WAK.P.01.03.4: Planung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI) sind alle wesentlichen Anlagengruppen soweit erforderlich (Abwasser-, Wasser und...”
Mehr anzeigen
“Die Auftraggeberin bindet des Weiteren außerhalb dieser Bekanntmachung folgende weitere Projektbeteiligte ein für:”
“- Projektsteuerung (beauftragt)”
“- Vermessung (in Bearbeitung)”
“- Baugrundgutachten, Altlastenerkundung (in Bearbeitung)”
“- Brandschutz (in Bearbeitung)”
“Die Realisierung dieses Vorhabens erfordert nicht zuletzt aufgrund der engen Budget- und Terminvorgaben eine intensive Kommunikation, Koordination und...”
Mehr anzeigen
Bezeichnung des Loses: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)
Losnummer: Los WAK.P.01.03.2
Kurze Beschreibung:
“Teilleistungen als Los im Rahmen des Gesamtprojektes mit folgenden wesentlichen Inhalten:”
“- Layout für Gesamtgrundstück”
“- Rückbauplanung Bestandsanlagen”
“- Objektplanung Neubau im Wesentlichen als Holz-Modul-Bau”
Beschreibung der Optionen:
“Beauftragung nach Projektstufen.”
“Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)”
“Projektstufe A:”
“- Layout Flächenentwicklung Gesamtgrundstück”
“- Leistungsphasen 1 bis 3 Rückbauplanung Garagenanlagen”
“- Leistungsphasen 1 bis 3 Objektplanung Gebäude bis Erreichung Finanzierungsfähigkeit”
“Projektstufe B:”
“- Leistungsphase 4 Rückbau Garagenanlagen”
“- Leistungsphase 4 Objektplanung Gebäude (Mitwirkung Bauantrag)”
“Projektstufe C:”
“- FAU Rückbau Garagenanlagen”
“- FAU Wohnanlage Holz-Modul-Bauweise”
“Projektstufe D:”
“- Leistungsphasen 5 bis 7 Objektplanung Gebäude (Teil Untergeschoss)”
Bezeichnung des Loses: Planung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI) Generalplanung TGA
Losnummer: Los WAK.P.01.03.4
Kurze Beschreibung:
“Teilleistungen als Los im Rahmen des Gesamtprojektes: Die Leistungen sollen als Generalplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung beauftragt...”
Mehr anzeigen
“- Abwasser-, Wasser und Gasanlagen”
“- Wärmeversorgungsanlagen”
“- Lufttechnische Anlagen”
“- Starkstromanlagen”
“- Fernmelde- und informationstechnische Anlagen”
“- Förderanlagen”
“- Gebäudeautomation”
“- Beratung zu technischen Belangen der Energieeffizienz”
Beschreibung der Optionen:
“Los WAK.P.01.03.4: Planung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI) Generalplanung TGA”
“- Leistungsphasen 1 bis 3 Fachplanung TGA bis Erreichung Finanzierungsfähigkeit”
“- Leistungsphase 4 Fachplanung TGA (Mitwirkung Bauantrag)”
“- FAU Wohnanlage Holz-Modul-Bauweise TGA”
“- Leistungsphasen 5 bis 7 Fachplanung TGA (Teil Untergeschoss und Zentrale)”
Zusätzliche Informationen:
“Hinweis: Alle Teilnahme- und Bewerbungsbedingungen auch im Teilnahmeantrag des jeweiligen Loses.”
“Die projektbedingten Teilnahmebedingungen sind formular- und platzbedingt bei den Kriterien unter Ziffer III.1.2 u. III.1.3 zu finden.”
Bezeichnung des Loses: Tragwerksplanung (§49 HOAI)
Losnummer: Los WAK.P.01.03.5
Kurze Beschreibung:
“Teilleistung als Los im Rahmen der Gesamtplanung:”
“- Gründungsplanung”
“- Tragwerksplanung Untergeschoss (KFZ und Technik)”
“- Konzipierung Tragwerk für Obergeschosse in Holz-Modul-Bauweise”
Beschreibung der Optionen:
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI)”
“- Leistungsphasen 1 bis 3 Tragwerk Gebäude bis Erreichung Finanzierungsfähigkeit”
“- Leistungsphase 4 Tragwerk Gebäude (Mitwirkung Bauantrag, Standsicherheitsnachweis)”
“- Leistungsphase 5 Tragwerk (Teil Untergeschoss)”
Bezeichnung des Loses: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI)
Losnummer: Los WAK.P.01.03.6
Kurze Beschreibung:
“Teilleistung als Los im Rahmen der Gesamtplanung”
“- Planung und Objektüberwachung der Außenanlagen”
“- Planung der Stellplatzanlagen auf dem Grundstück”
“- Planung der Regen- und Oberflächenentwässerung”
Beschreibung der Optionen:
“Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI)”
“- Leistungsphasen 1 bis 3 Objektplanung Freianlagen bis Erreichung Finanzierungsfähigkeit”
“- Leistungsphasen 4 bis 7 Objektplanung Freianlagen”
“- Leistungsphasen 8 bis 9 Objektüberwachung Freianlagen”
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH Kastanienallee 40 15344 Strausberg”
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
“Folgende aktuellen Nachweise / Erklärungen - bei Bewerbergemeinschaften von und für alle Mitglieder - sind gefordert;”
“bei Nichtvorlage/Nichtabgabe oder unvollständige Abgabe mit der Bewerbung kann der Bewerber vom Verfahren ausgeschlossen werden:”
“Ist der inländische Bewerber eine juristische Person, zu deren satzungsgemäßem Geschäftszweck die dem Projekt entsprechenden Fachplanungsleistungen gehören,...”
Mehr anzeigen
“Auswärtige Bewerber mit der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Vertragesstaates des Abkommens über den europäischen...”
Mehr anzeigen
“Vorzulegen sind”
“- Handelsregisterauszug bzw. Berufsregister der Bundesrepublik Deutschland bzw. vergleichbarem Register des jeweiligen Landes (bei GmbH & Co. KG zusätzlich...”
Mehr anzeigen
“- Eigenerklärung des Bewerbers, dass”
“- - er sich nicht im Insolvenzverfahren oder in Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat oder sich aufgrund eines in einzelstaatlichen...”
Mehr anzeigen
“- - er nicht aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden ist, die seine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen,”
“- - er nicht im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, die vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde,”
“- - er seine Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben erfüllt hat.”
“- - Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach §150 GeWO”
“- Eigenerklärung des Bewerbers, dass das Büro bzw. das übergreifend tätige Ingenieurunternehmen keinerlei gesellschaftsrechtlichen Verbindungen und...”
Mehr anzeigen
“Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:”
“Bewerbergemeinschaften sind vor Angebotsabgabe nicht verpflichtet, eine bestimmte Rechtsform anzunehmen. Bewerbergemeinschaften haben mit ihrer Bewerbung...”
Mehr anzeigen
“Geforderte Kautionen und Sicherheiten:”
“- Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 10% der Auftragssumme”
“- Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 1,5 Mio. EUR für Sach- und sonstige Schäden und 3 Mio. EUR für Personenschäden gegenüber Dritten, die...”
Mehr anzeigen
“Alle einzureichenden Formulare und Nachweise sind in deutscher Sprache einzureichen, oder mit einer Beglaubigung der Übersetzung in deutscher Sprache zu...”
Mehr anzeigen
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
“Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen”
“- Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen, falls deren Veröffentlichung nach dem Gesellschaftsrecht des Mitgliedstaates, in dem der Bewerber ansässig...”
Mehr anzeigen
“- Angabe des Gesamtumsatzes des Unternehmens sowie des Umsatzes bezüglich mit den ausgeschriebenen Leistungen vergleichbaren Leistungen jeweils bezogen auf...”
Mehr anzeigen
“- Darstellung des Unternehmens sowie eventueller Beteiligungsverhältnisse (Angaben sind zu tätigen in Teilnahmeantragformular)”
“Die Bewerbungsgrundlagen sind für jedes Los separat strukturiert nach”
“- Vorlage grundsätzlicher Unterlagen”
“- grundsätzlichen Teilnahmebedingungen (TB)”
“- grundsätzlichen inhaltlichen Qualitäten von Auflistungen und Zusammenstellungen”
“- Aufgabenstellungen für Referenzen (RF)”
“- Eignungs- und Bewertungskriterien (BK)”
“Umfassend und losweise zugeordnet sind die Bewerbungsgrundlage im jeweiligen Teilnahmeantrag des Loses, da das Veröffentlichungsformular eine solche...”
Mehr anzeigen
Mindeststandards:
“Geforderte, nachzuweisende und einzuhaltende Mindeststandards für eine Teilnahme am Verfahren:”
“Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)”
“P.01.03.2-TB-01: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich ist mindestens seit 3 Jahren in...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.2-TB-02: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich erwirtschaftete in den vergangenen 3...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.2-TB-03: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich beschäftigte in den vergangenen 3...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.2-TB-04: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.2-TB-05: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
Mehr anzeigen
“Los WAK.P.01.03.4: Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI)”
“P.01.03.4-TB-01: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich ist mindestens seit 3 Jahren in...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.4-TB-02: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich erwirtschaftete in den vergangenen 3...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.4-TB-03: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich beschäftigte in den vergangenen 3...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.4-TB-04: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.4-TB-05: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
Mehr anzeigen
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI)”
“P.01.03.5-TB-01: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich ist mindestens seit 3 Jahren in...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.5-TB-02: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich erwirtschaftete in den vergangenen 3...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.5-TB-03: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich beschäftigte in den vergangenen 3...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.5-TB-04: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
Mehr anzeigen
“Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI)”
“P.01.03.6-TB-01: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich ist mindestens seit 3 Jahren in...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.6-TB-02: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich erwirtschaftete in den vergangenen 3...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.6-TB-03: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich beschäftigte in den vergangenen 3...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.6-TB-04: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
Mehr anzeigen
Technische und berufliche Fähigkeiten:
“Bedingungen zur Teilnahme am Wettbewerb für die Planungs- und Ingenieurleistungen für die Lose”
“- Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI) = max. 225 Punkte”
“- Los WAK.P.01.03.4: Planung TGA (§53 HOAI) Generalplanung TGA = max. 260 Punkte”
“- Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI) = max. 140 Punkte”
“- Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI) = max. 140 Punkte”
“Alle Bewerbungs- und Eignungskriterien der Lose”
“sind dazu platzbedingt in Ziffer II.2.9 des Loses enthalten)”
“Die allgemeinen Projekt-Kriterien für die Lose”
“- Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)”
“- Los WAK.P.01.03.4: Planung TGA (§53 HOAI) Generalplanung TGA”
“werden platz- und formularbedingt nachfolgend dargestellt. Sie sind durch die geforderten Übersichten zu untersetzen.”
“(Hinweis: Die noch zugehörigen Bewertungskriterien der Referenzen sind des Umfanges wegen in den Ziffern II.2.9 der Lose dargestellt.)”
“Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)”
“P.01.03.2-BK-01.0: Allgemeine Eignung”
“- P.01.03.2-BK-01.1: Wie lange ist das Büro im Bereich Objektplanung nach §33 HOAI am Markt (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-01.2: Gesamtjahresumsatz netto mit Planungsleistungen (Lph.1-7), die dem Gegenstand des Loses zuzurechnen sind (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-01.3: Anzahl der Mitarbeiter (MA) in den letzten 3 Jahren (Jahresdurchschnitt) (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-01.4: Anzahl der Mitarbeiter (MA) im Segment der Objektplanung bzw. Fachplanung (max. 2 Punkte)”
“P.01.03.2-BK-02.0: Allgemeine Objektplanung”
“- P.01.03.2-BK-02.1: Auflistung von Projekten der letztlich realisierten bzw. in Planung befindlichen Projekte des mehrgeschossigen Neubaus (Nutzungsmix mit...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-02.2: Auflistung von Projekten nach Ziffer 2.1 mit festgestellten Kosten der KG 300 und 400 zwischen 750 TEUR und 1.500 TEUR netto (max. 10 Punkte)”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-02.3: Auflistung von Projekten der Objektplanung beim Neubau mehrgeschossiger Wohnungsbauvorhaben öffentlicher oder kommunaler Träger in den...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-02.4: Auflistung von Projekten der Objektplanung beim Neu- bzw. Umbau mehrgeschossiger Vorhaben des Wohnungs-, Gewerbe- bzw. Verwaltungsbaus...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.2-BK-07.0: Darstellung der Planungsqualitäten Holzbau, Energieeffizienz, Altlasten”
“- P.01.03.2-BK-07.1: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit Erfahrungen im Holzbau (zu belegen über Zertifikate, Abschlüsse sowie...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-07.2: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit Erfahrungen im Bereich Energieeffizienz (zu belegen über Zertifikate,...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-07.3: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit Erfahrungen im Bereich Planung, Rückbau altlastenbehafteter Bauteile...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.2-BK-08.0: Projekterfahrung und Arbeiten im Land Brandenburg”
“- P.01.03.2-BK-08.1: Anzahl, Bezeichnung und Genehmigungsdauer aus Projekten (nach BK 02.1) mit Bauantrag oder Baugenehmigung im Land Brandenburg (max. 4 Punkte)”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-08.2: Reaktionszeit: Anreiseweg vom Arbeitsort in km für eine Teilnahme an Terminen beim Auftraggeber bzw. Anreisezeit (zur Prüfung: mit...”
Mehr anzeigen
“Los WAK.P.01.03.4: Planung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI)”
“P.01.03.4-BK-01.0: Allgemeine Eignung”
“- P.01.03.4-BK-01.1: Wie lange ist das Büro im Bereich Fachplanung nach §53 HOAI am Markt (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-01.2: Gesamtjahresumsatz netto mit Planungsleistungen (Lph. 1-7), die dem Gegenstand des Loses zuzurechnen sind (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-01.3: Anzahl der Mitarbeiter (MA) in den letzten 3 Jahren (Jahresdurchschnitt) (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-01.4: Anzahl der Mitarbeiter (MA) im Segment der Objektplanung bzw. Fachplanung (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-01.5: Das Büro bearbeitet Planungsleistungen in den Anlagegruppen mit eigenen Personalen: A: Heizung + Sanitär (1 Punkt), B: Lüftung +...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.4-BK-02.0: Allgemeine Fachplanung TGA”
“- P.01.03.4-BK-02.1: Auflistung von Projekten der letztlich realisierten bzw. in Planung befindlichen Projekte des mehrgeschossigen Neubaus (Nutzungsmix mit...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-02.2: Auflistung von Projekten der Fachplanung beim Neubau mehrgeschossiger Wohnungsbauvorhaben öffentlicher oder kommunaler Träger in den...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-02.3: Auflistung von Projekten der Fachplanung beim Neu- bzw. Umbau mehrgeschossiger Vorhaben des Wohnungs-, Gewerbe- bzw. Verwaltungsbaus in...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.4-BK-07.0: Planungsqualitäten Energieeffizienz und Generalplanung”
“- P.01.03.4-BK-07.1: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit Erfahrungen im Bereich Energieeffizienz (zu belegen über Zertifikate,...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-07.2: Auflistung von Projekten, in denen der Bewerber als Generalplaner TGA agiert und Teilplanungen nicht selbst bearbeiteter Anlagengruppen...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.4-BK-08.0: Projekterfahrung und Arbeiten im Land Brandenburg”
“- P.01.03.4-BK-08.1: Anzahl, Bezeichnung und Genehmigungsdauer der Projekte (nach BK 02.1) mit Bauantrag oder Baugenehmigung im Land Brandenburg (max. 3 Punkte)”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-08.2: Reaktionszeit: Anreiseweg vom Arbeitsort in km für eine Teilnahme an Terminen beim Auftraggeber bzw. Anreisezeit (zur Prüfung: mit...”
Mehr anzeigen
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI) = max. 140 Punkte”
“(alle Bewerbungs- und Eignungskriterien sind dazu platzbedingt im Formular des Loses enthalten)”
“Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI) = max. 140 Punkte”
Mindeststandards:
“Geforderte Auflistung von Projekten in den Eignungskriterien beinhaltet die Nennung und Darstellung der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten...”
Mehr anzeigen
“- Projekttitel”
“- Projektinformationen (Ort, Planungszeit, Bauzeit, Bauart bzw. -charakteristik, Nutzungsart(en), Projektgröße / Flächengrößen in BRIa bzw. BGF)”
“- Bauherr”
“- Ansprechpartner beim Bauherr (Kontaktdaten)”
“- Leistungszeitraum”
“- Ggfs. Generalplaner, dem der Bewerber untergeordnet war”
“- Ansprechpartner bei Generalplaner (Kontaktdaten)”
“- Projektwert umfassend (mit Angaben der Kostengruppen)”
“- Arbeitsinhalt / Auftragsgegenstand des Bewerbers (Leistungsumfang, bearbeitete Leistungsphasen)”
“- Projektleiter beim Bewerber (Informationen zur Person, Berufsabschluss, Dauer Berufserfahrung, Unternehmenszugehörigkeit)”
“- Personaleinsatzstärke und Personalstrukturierung”
“Bei Bewerbergemeinschaften sind die Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit für die Leistungsbereiche zu führen, die vom jeweiligen Mitglied der...”
Mehr anzeigen
“Für den Fall, dass der Einsatz von Unterauftragnehmern beabsichtigt ist, sind neben den Angaben gemäß dem Teilnahmeantragsformular auch für die...”
Mehr anzeigen
“Für die einzelnen Lose sind separate Referenzen in Form von Präsentationen vorzulegen, die entsprechend der Eignungskriterien in bewertet und gewichtet werden.”
Mehr anzeigen
“Abgeforderte Referenzen (RF) einzeln fürjedes Los: (Referenz-Nr. wird aus den Losen gebildet)”
“P.01.03.2-RF-01: Allgemeine Objektplanung”
“- Mehrgeschossiges Gebäude (mindestens 3 Etagen) als Neubauprojekt”
“- für einen Nutzungsmix mit Schwerpunkt Wohnen”
“- Angaben zum Bauherren (Name, Kontaktdaten)”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Leistungsphasen”
“- mit überwiegendem Anteil Wohnen”
“- in unterschiedlichen Größenstrukturen (1-Raum, 2-Raum, 3-Raum)”
“- mit Parken und Technik im Untergeschoss als Stahlbeton- oder Stahlkonstruktion”
“P.01.03.2-RF-02: Objektplanung für kommunale bzw. öffentliche Wohnungsanbieter”
“- Mehrgeschossiges Gebäude (mindestens 3 Etagen) als Neubauprojekt, Status realisiert”
“- Benennung eines Vergleichsobjektes nach Datenbank BKI (mit BKI-Kenndaten)”
“- Barrierefreiheit”
“P.01.03.2-RF-03: Objektplanung in Holzbauweise”
“- Mehrgeschossiges Gebäude als Neubauprojekt, Status realisiert”
“P.01.03.2-RF-04: Objektplanung in Modulbauweise”
“Los WAK.P.01.03.4: Fachplanung TGA (§53 HOAI) als TGA-Generalplanung”
“P.01.03.4-RF-01: Allgemeine Fachplanung”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Leistungsumfang je Anlagengruppe”
“P.01.03.4-RF-02: Fachplanung für kommunale bzw. öffentliche Wohnungsanbieter”
“P.01.03.4-RF-03: Fachplanung bei Objekten in Holzbauweise”
“- Wesentliche Ausstattungsinhalte der TGA”
“P.01.03.4-RF-04: Fachplanung bei Objekten in Modulbauweise”
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§48 HOAI)”
“P.01.03.5-RF-01: Allgemeine Fachplanung”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Leistungsumfang”
“P.01.03.5-RF-02: Fachplanung in Holzbauweise”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Leistungsumfang am Produkt”
“Los WAK.P.01.03.6: Freianlagenplanung (§48 HOAI)”
“P.01.03.6-RF-01: Allgemeine Objektplanung”
“- Außenanlagen für mehrgeschossiges Gebäude (mindestens 3 Etagen) als Neubauprojekt”
“- für einen Nutzungsmix mit Schwerpunkt Wohnen in der Stadt”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Vorgabe mindestens Honorarzone III”
“- Vorgegebener kompakter Baukörper”
“- Belastetes Grundstück durch Vorbebauung”
“- mit Parken und Technik im Untergeschoss”
“P.01.03.6-RF-02: Objektplanung funktionale Effizienz”
“- Außenanlagen in städtischen Wohngebieten, typische kommunale bzw. genossenschaftliche Bewirtschaftung,”
“- Wohnblocks, 4- bis 5-geschossig”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Leistungsphasen 2 bis 8”
“- Grundstücks- bzw. Planungsfläche 4.000 bis 10.000 m²”
“- Grundlegende Aufgabenstellung zur Errichtung von KFZ-Stellplätzen mit einer Maximierung zur Erfüllung von Stellplatznachweisen unter weitgehender...”
Mehr anzeigen
Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“Hinweis: Alle Teilnahme- und Bewerbungsbedingungen auch im Teilnahmeantrag des jeweiligen Loses.”
“Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI) = max. 225 Punkte”
“Die projektbedingten Eignungskriterien sind formular- und platzbedingt bei den Kriterien unter Ziffer III.1.2 u. III.1.3 zu finden”
“P.01.03.2-BK-01.0: Allgemeine Eignung des Bewerbers”
“P.01.03.2-BK-02.0: Allgemeine Objektplanung”
“P.01.03.2-BK-07.0: Darstellung der Planungsqualitäten Holzbau, Energieeffizienz, Altlasten”
“P.01.03.2-BK-08.0: Projekterfahrung und Arbeiten im Land Brandenburg”
“Die nachfolgenden Kriterien bewerten die für die Lose separat abgeforderten Referenzen”
“P.01.03.2-BK-03.0: Bewertung Referenz RF 01”
“- P.01.03.2-BK-03.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-03.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max. 5 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-03.3: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-03.4: Darstellung der Handhabung der Schnittstelle Parkebene / Nutz-Etagen zwischen den Planungsgewerken (Planungsgenauigkeit,...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-03.5: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.2-BK-04.0: Bewertung Referenz RF 02”
“- P.01.03.2-BK-04.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-04.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max. 5 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-04.3: Darstellung der Realisierung von Förderprogrammen der KfW bzw. Städtebauförderung (max. 6 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-04.4: Darstellung der Realisierung hoher Kosten- und Flächeneffizienz (Erreichte Nutzfläche zur Bruttogeschossfläche, erreichte Kosten der KG...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-04.5: Mitwirkungstiefe bei der Beantragung der Fördermittel (Zulieferung von Daten und Werten, Mitwirkung im Planungsteam und gemeinsame...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-04.6: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-04.7: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.2-BK-05.0: Bewertung Referenz RF 03”
“- P.01.03.2-BK-05.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-05.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max.12 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-05.3: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-05.4: Darstellung der Kostenentwicklung des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes (Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenfeststellung:...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-05.5: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.2-BK-06.0: Bewertung Referenz RF 04”
“- P.01.03.2-BK-06.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-06.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max. 12 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-06.3: Darstellung der Bauweise (Container-Bauweise, Betonbauweise, Holzbauweise) (max. 6 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-06.4: Darstellung der Kostenentwicklung des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes (Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenfeststellung:...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.2-BK-06.5: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
Mehr anzeigen
“Los WAK.P.01.03.4: Planung TGA (§53 HOAI) = max. 260 Punkte”
“Teilnahme- und Eignungskriterien sind platz- und formularbedingt bei den Kriterien in Ziffer III.1.2 und 3 zu finden”
“P.01.03.4-BK-01.0: Allgemeine Eignung”
“P.01.03.4-BK-02.0: Allgemeine TGA”
“P.01.03.4-BK-07.0: Planungsqualitäten Energieeffizienz und Generalplanung”
“P.01.03.4-BK-08.0: Projekterfahrung im Land Brandenburg”
“Bewertung RF:”
“P.01.03.4-BK-03.0: Bewertung Referenz RF 01”
“- P.01.03.4-BK-03.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max.4 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-03.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max.5 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-03.3: Umfang Planungsleistungen in den Anlagegruppen mit eigenen Personalen: A: Heizung + Sanitär (1 Punkt), B: Lüftung + Klima (1 Punkt),...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-03.4: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-03.5: Darstellung der Handhabung der Schnittstelle Parkebene / Nutz-Etagen zwischen den Planungsgewerken (Planungsgenauigkeit,...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-03.6: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.4-BK-04.0: Bewertung Referenz RF 02”
“- P.01.03.4-BK-04.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max.4 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-04.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max.5 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-04.3: Leistungsumfang Planungsleistungen in den Anlagegruppen mit eigenen Personalen: A: Heizung + Sanitär (1 Punkt), B: Lüftung + Klima (1...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-04.4: Darstellung der Realisierung von Förderprogrammen der KfW bzw. Städtebauförderung (max.6 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-04.5: Darstellung der Realisierung hoher Kosten- und Flächeneffizienz (Erreichte Nutzfläche zur Bruttogeschossfläche, erreichte Kosten der KG...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-04.6: Mitwirkungstiefe bei der Beantragung der Fördermittel (Zulieferung von Daten und Werten, Mitwirkung im Planungsteam und gemeinsame...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-04.7: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-04.8: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.4-BK-05.0: Bewertung Referenz RF 03”
“- P.01.03.4-BK-05.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max.4 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-05.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max.12 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-05.3: Leistungsumfang Planungsleistungen in den Anlagegruppen mit eigenen Personalen: A: Heizung + Sanitär (1 Punkt), B: Lüftung + Klima (1...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-05.4: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-05.5: Darstellung der Kostenentwicklung des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes (Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenfeststellung:...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-05.6: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.4-BK-06.0: Bewertung Referenz RF 04”
“- P.01.03.4-BK-06.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max.4 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-06.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max.12 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-06.3: Darstellung der Bauweise (Container, Beton, Holz) (max.6 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-06.4: Leistungsumfang Planungsleistungen in den Anlagegruppen mit eigenen Personalen: A: Heizung + Sanitär (1 Punkt), B: Lüftung + Klima (1...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-06.5: Darstellung der Kostenentwicklung des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes (Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenfeststellung:...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.4-BK-06.6: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
Mehr anzeigen
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI) = max. 140 Punkte”
“Die projektbedingten Teilnahmebedingungen sind formular- und platzbedingt bei den Kriterien unter Ziffer III.1.2 u. III.1.3 zu finden”
“P.01.03.5-BK-01.0: Allgemeine Eignung des Bewerbers”
“- P.01.03.5-BK-01.1: Wie lange ist das Büro im Bereich Tragewerksplanung nach §49 HOAI am Markt (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-01.2: Gesamtjahresumsatz netto mit Planungsleistungen (Lph.1-5), die dem Gegenstand des Loses zuzurechnen sind (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-01.3: Anzahl der Mitarbeiter (MA) in den letzten 3 Jahren (Jahresdurchschnitt) (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-01.4: Anzahl der Mitarbeiter (MA) im Segment der Objekt- bzw. Fachplanung (max. 2 Punkte)”
“P.01.03.5-BK-02.0: Allgemeine Tragwerksplanung”
“- P.01.03.5-BK-02.1: Auflistung von Projekten der letztlich realisierten bzw. in Planung befindlichen Projekte des mehrgeschossigen Neubaus (Nutzungsmix mit...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.5-BK-02.2: Auflistung von Projekten der Objektplanung beim Neubau mehrgeschossiger Wohnungsbauvorhaben öffentlicher oder kommunaler Träger in den...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.5-BK-02.3: Auflistung von Projekten mit Fahrzeug- bzw. Parkdecks (ggfs. auch als integrierter Gebäudeteil) in Stahlbetonausführung unabhängig der...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.5-BK-02.4: Auflistung von Projekten mit Fahrzeug- bzw. Parkdecks (ggfs. auch als integrierter Gebäudeteil) in Stahlbetonausführung nach Ziffer BK...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.5-BK-02.5: Auflistung von Projekten mit einem Leistungsumfang speziell Lph.5 inkl. Schal- und Bewehrungspläne in maßgeblicher Stahlbetonbauweise,...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.5-BK-3.0: Tragwerksplanung Holz- und Modulbau”
“- P.01.03.5-BK-03.1: Auflistung von Projekten in kompletter Holzbauweise oder maßgeblich großer Anwendung der Holzbauweise (max. 6 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-03.2: Auflistung von Projekten mit maßgeblicher Verwendung von vorgefertigten Raummodulen (materialunabhängig) (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-03.3: Auflistung von Projekten mit maßgeblicher Verwendung von vorgefertigten Holz-Raummodulen (max. 4 Punkte)”
“P.01.03.5-BK-4.0: Bewertung Referenz RF 01”
“- P.01.03.5-BK-04.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-04.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max. 5 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-04.3: Darstellung der Technologie zur Errichtung des Tragwerks (handwerklich, monolithisch, seriell, Technologiemix, Vorfertigungseffekte)...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.5-BK-04.4: Darstellung der Handhabung der Schnittstelle Parkebene / Nutz-Etagen zwischen den Planungsgewerken (Planungsgenauigkeit,...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.5-BK-04.5: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.5-BK-5.0: Bewertung Referenz RF 02”
“- P.01.03.5-BK-05.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-05.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max. 12 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-05.3: Darstellung von Bauwerksschnittstellen: Stahl-Holz, Beton-Holz bei funktionalen Übergängen (statisch notwendige konstruktive...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.5-BK-05.4: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.5-BK-6.0: Darstellung der Planungsqualitäten Holzbau und Stahlbeton”
“- P.01.03.5-BK-06.1: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit mehr als 5 Jahren Berufserfahrung im Holzbau (zu belegen über...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.5-BK-06.2: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung im Stahlbetonbau (zu belegen über...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.5-BK-7.0: Projekterfahrung und Arbeiten im Land Brandenburg”
“- P.01.03.5-BK-07.1: Anzahl, Bezeichnung und Genehmigungsdauer der Projekte (nach BK 02.1) mit Bauantrag, erarbeiteter Prüfstatik oder Baugenehmigung im...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.5-BK-07.2: Reaktionszeit: Anreiseweg vom Arbeitsort in km für eine Teilnahme an Terminen beim Auftraggeber bzw. Anreisezeit (zur Prüfung: mit...”
Mehr anzeigen
“Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI) = max. 140 Punkte”
“P.01.03.6-BK-01.0: Allgemeine Eignung des Bewerbers”
“- P.01.03.6-BK-01.1: Wie lange ist das Büro im Bereich Freianlagenplanung nach §38 HOAI am Markt (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-01.2: Gesamtjahresumsatz netto mit Planungsleistungen (Lph.1-8), die dem Gegenstand des Loses zuzurechnen sind (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-01.3: Anzahl der Mitarbeiter (MA) in den letzten 3 Jahren (Jahresdurchschnitt) (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-01.4: Anzahl der Mitarbeiter (MA) im Segment der Objekt- bzw. Fachplanung (max. 2 Punkte)”
“P.01.03.6-BK-02.0: Objektplanung für Freianlagen allgemein”
“- P.01.03.6-BK-02.1: Auflistung von Projekten der letztlich realisierten bzw. in Planung befindlichen Freianlagen-Projekte für mehrgeschossigen Neubau...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-02.2: Auflistung von Projekten der Objektplanung beim Neugestaltung von Freianlagen in Wohngebieten öffentlicher oder kommunaler Träger in...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-02.3: Auflistung von Projekten in den Förderprogramme auf Basis von nachhaltigen umweltschonenden Konzepten zur Anwendung kamen (max. 10 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-02.4: Auflistung von Projekten der letztlich realisierten bzw. in Planung befindlichen Freianlagenprojekte in Wohngebieten in den vergangenen...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-02.5: Auflistung von Projekten mit einem Volumen zwischen 500.000 und 1 Mio. Euro netto in der KG 500 (max. 5 Punkte)”
“P.01.03.6-BK-03.0: Bewertung Referenz RF 01”
“- P.01.03.6-BK-03.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-03.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Grundstücksfläche (max. 10 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-03.3: Darstellung von Gestaltung, Funktion, Struktur der Außenanlagen allgemein, Fortsetzung des Architekturgedanken des Gebäudes in der...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-03.4: Darstellung der Auswirkung belasteter Flächen (Altlasten aus Vorbebauung) auf die Planung und Berücksichtigung im Planungsergebnis...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-03.5: Effizienter Umgang mit Verkehrsflächen als Grundstückszugang und Zufahrt für Parken im Untergeschoss, technische Verknüpfung von...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-03.6: Effizienter Umgang mit der Bewirtschaftung des Grundstückes, Sauberkeit und Ordnung, Bearbeitung der Außenanlagen, gestalterische und...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-03.7: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten, abschnittweisem Bauen und Methoden zur...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.6-BK-04.0: Bewertung Referenz RF 02”
“- P.01.03.6-BK-04.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-04.2: Darstellung des planerischen und funktionalen Konzeptes zur Erfüllung der Aufgabenstellung (max. 6 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-04.3: Darstellung der Maximierung und Anordnung von KFZ-Stellplätzen und der erforderlichen Zufahrten, Erzeugung der entsprechenden Anzahl...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-04.4: Darstellung zur Berücksichtigung von wirtschaftlichen und Baukostenbelangen bei der Errichtung von Stellplatzanlagen (Geometrie,...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-04.5: Darstellung der nachhaltige Handhabung der Regenentwässerung, Art der Verbringung und Nutzung von anfallenden Regenwasser, planerische...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-04.6: Darstellung der eigenen Leistungstiefe bei der Planung und Dimensionierung der Verkehrsbereiche und der Regenentwässerung für...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-04.7: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten, abschnittweisem Bauen und Methoden zur...”
Mehr anzeigen
“P.01.03.6-BK-05.0: Projekterfahrung und Arbeiten im Land Brandenburg”
“- P.01.03.6-BK-05.1: Anzahl, Bezeichnung und Genehmigungsdauer der Projekte (nach Ziffer BK 02.1) mit Bauantrag oder Baugenehmigung im Land Brandenburg...”
Mehr anzeigen
“- P.01.03.6-BK-05.2: Reaktionszeit: Anreiseweg vom Arbeitsort in km für eine Teilnahme an Terminen beim Auftraggeber bzw. Anreisezeit (zur Prüfung: mit...”
Mehr anzeigen
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 12:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Kommunales Unternehmen
Kontakt
Internetadresse: www.swg-strausberg.de 🌏
Dokumente URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y44RQJD/documents 🌏
Name des öffentlichen Auftraggebers: prima consulting
Postort: Schöneiche bei Berlin
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Dipl.-Ing. Holger Müller
Telefon: +49 1702345383 📞
E-Mail: mueller-holger@web.de 📧
Land: Märkisch-Oderland 🏙️
Referenz
Zusätzliche Informationen
“Bekanntmachungs-ID: CXP9Y44RQJD”
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Postanschrift: Heinrich-Mann-Allee 107
Postort: Potsdam
Postleitzahl: 14473
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 3318661719 📞
Fax: +49 3318661652 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:”
“Statthafter Rechtsbehelf bei Verstößen gegen die Vergabevorschriften ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens. Der Antrag ist schriftlich...”
Mehr anzeigen
“Der Antrag ist nur zulässig, solange kein wirksamer Zuschlag erteilt worden ist.”
“Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter über den beabsichtigten Zuschlag informiert hat und 15...”
Mehr anzeigen
“Der Antrag ist auch vor wirksamer Zuschlagerteilung unzulässig, soweit:”
“- der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,”
“- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist...”
Mehr anzeigen
“- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten...”
Mehr anzeigen
“- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.”
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Postanschrift: Heinrich-Mann-Allee 107
Postort: Potsdam
Postleitzahl: 14473
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 3318661719 📞
Fax: +49 3318661652 📠
Quelle: OJS 2022/S 082-221414 (2022-04-22)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Referenznummer: WAK-P-01.03.
Kurze Beschreibung:
“Die Bauherrin, die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH (kurz: SWG), entwickelt im Bereich der Strausberger Vorstadt das Grundstück einer ehemaligen...”
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Dienstleistungen von Architekturbüros 📦
Planungsleistungen im Bauwesen 📦
Dienstleistungen in der Tragwerksplanung 📦
Landschaftsgestaltung 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Märkisch-Oderland 🏙️
Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH
Postanschrift: Kastanienallee 40
Postleitzahl: 15344
Postort: Strausberg
Kontakt
Internetadresse: http://www.swg-strausberg.de 🌏
E-Mail: info@swg-strausberg.de 📧
URL der Dokumente: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y44RQJD/documents 🌏
URL der Teilnahme: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y44RQJD 🌏
Referenz
Daten
Absendedatum: 2022-04-22 📅
Einreichungsfrist: 2022-05-25 📅
Veröffentlichungsdatum: 2022-04-27 📅
Datum des Beginns: 2022-07-25 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2022/S 082-221414
ABl. S-Ausgabe: 82
Zusätzliche Informationen
“Hinweis: Alle Teilnahme- und Bewerbungsbedingungen auch im Teilnahmeantrag des jeweiligen Loses. Die projektbedingten Teilnahmebedingungen sind formular-...”
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Die Bauherrin, die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH (kurz: SWG), entwickelt im Bereich der Strausberger Vorstadt das Grundstück einer ehemaligen...”
“Als vorbereitende Maßnahme wird im Rahmen der Planung der Rückbau der Garagen auf dem Teilgrundstück vorgesehen, um die Erschließungs- und Baufreiheit für...”
Mehr anzeigen (15)
“Das Objekt selbst hat die Bauherrin als Pilot von besonderer Bedeutung definiert. Das Gebäude soll in Holz-Modul-Bauweise mit einem hohen Vorfertigungsgrad...”
“Einschließlich Untergeschoß (Parken und Technik) können 5 Etagen mit ca. 1.000 m² Geschoßfläche entstehen nebst einem Staffel-Dachgeschoss. In der Planung...”
“Die Planung soll so strukturiert werden, dass die Werkplanung, Werksfertigung, Konfektionierung, Lieferung und Montage durch einen auf Holz-Modul-Bau...”
“Dazu bedient sich die Auftraggeberin externer Ingenieurdienstleister, deren Leistungen Bestandteil dieser Bekanntmachung sind:”
“Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)”
“Los WAK.P.01.03.4: Planung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI) Generalplanung TGA”
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI)”
“Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI)”
“Im Los WAK.P.01.03.4: Planung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI) sind alle wesentlichen Anlagengruppen soweit erforderlich (Abwasser-, Wasser und...”
“Die Auftraggeberin bindet des Weiteren außerhalb dieser Bekanntmachung folgende weitere Projektbeteiligte ein für:”
“- Projektsteuerung (beauftragt)”
“- Vermessung (in Bearbeitung)”
“- Baugrundgutachten, Altlastenerkundung (in Bearbeitung)”
“- Brandschutz (in Bearbeitung)”
“Die Realisierung dieses Vorhabens erfordert nicht zuletzt aufgrund der engen Budget- und Terminvorgaben eine intensive Kommunikation, Koordination und...”
Losnummer: Los WAK.P.01.03.2
Kurze Beschreibung:
“Teilleistungen als Los im Rahmen des Gesamtprojektes mit folgenden wesentlichen Inhalten:”
“- Layout für Gesamtgrundstück”
Mehr anzeigen (2)
“- Rückbauplanung Bestandsanlagen”
“- Objektplanung Neubau im Wesentlichen als Holz-Modul-Bau”
“Beauftragung nach Projektstufen.”
“Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)”
Mehr anzeigen (12)
“Projektstufe A:”
“- Layout Flächenentwicklung Gesamtgrundstück”
“- Leistungsphasen 1 bis 3 Rückbauplanung Garagenanlagen”
“- Leistungsphasen 1 bis 3 Objektplanung Gebäude bis Erreichung Finanzierungsfähigkeit”
“Projektstufe B:”
“- Leistungsphase 4 Rückbau Garagenanlagen”
“- Leistungsphase 4 Objektplanung Gebäude (Mitwirkung Bauantrag)”
“Projektstufe C:”
“- FAU Rückbau Garagenanlagen”
“- FAU Wohnanlage Holz-Modul-Bauweise”
“Projektstufe D:”
“- Leistungsphasen 5 bis 7 Objektplanung Gebäude (Teil Untergeschoss)”
Losnummer: Los WAK.P.01.03.4
Kurze Beschreibung:
“Teilleistungen als Los im Rahmen des Gesamtprojektes: Die Leistungen sollen als Generalplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung beauftragt...”
“- Abwasser-, Wasser und Gasanlagen”
Mehr anzeigen (7)
“- Wärmeversorgungsanlagen”
“- Lufttechnische Anlagen”
“- Starkstromanlagen”
“- Fernmelde- und informationstechnische Anlagen”
“- Förderanlagen”
“- Gebäudeautomation”
“- Beratung zu technischen Belangen der Energieeffizienz”
“Los WAK.P.01.03.4: Planung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI) Generalplanung TGA”
“- Leistungsphasen 1 bis 3 Fachplanung TGA bis Erreichung Finanzierungsfähigkeit”
Mehr anzeigen (3)
“- Leistungsphase 4 Fachplanung TGA (Mitwirkung Bauantrag)”
“- FAU Wohnanlage Holz-Modul-Bauweise TGA”
“- Leistungsphasen 5 bis 7 Fachplanung TGA (Teil Untergeschoss und Zentrale)”
“Hinweis: Alle Teilnahme- und Bewerbungsbedingungen auch im Teilnahmeantrag des jeweiligen Loses.”
“Die projektbedingten Teilnahmebedingungen sind formular- und platzbedingt bei den Kriterien unter Ziffer III.1.2 u. III.1.3 zu finden.”
Bezeichnung des Loses: Tragwerksplanung (§49 HOAI)
Losnummer: Los WAK.P.01.03.5
Kurze Beschreibung:
“Teilleistung als Los im Rahmen der Gesamtplanung:”
“- Gründungsplanung”
Mehr anzeigen (2)
“- Tragwerksplanung Untergeschoss (KFZ und Technik)”
“- Konzipierung Tragwerk für Obergeschosse in Holz-Modul-Bauweise”
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI)”
“- Leistungsphasen 1 bis 3 Tragwerk Gebäude bis Erreichung Finanzierungsfähigkeit”
Mehr anzeigen (2)
“- Leistungsphase 4 Tragwerk Gebäude (Mitwirkung Bauantrag, Standsicherheitsnachweis)”
“- Leistungsphase 5 Tragwerk (Teil Untergeschoss)”
Losnummer: Los WAK.P.01.03.6
Kurze Beschreibung:
“Teilleistung als Los im Rahmen der Gesamtplanung”
“- Planung und Objektüberwachung der Außenanlagen”
Mehr anzeigen (2)
“- Planung der Stellplatzanlagen auf dem Grundstück”
“- Planung der Regen- und Oberflächenentwässerung”
“Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI)”
“- Leistungsphasen 1 bis 3 Objektplanung Freianlagen bis Erreichung Finanzierungsfähigkeit”
Mehr anzeigen (2)
“- Leistungsphasen 4 bis 7 Objektplanung Freianlagen”
“- Leistungsphasen 8 bis 9 Objektüberwachung Freianlagen”
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH Kastanienallee 40 15344 Strausberg”
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
“Folgende aktuellen Nachweise / Erklärungen - bei Bewerbergemeinschaften von und für alle Mitglieder - sind gefordert;”
“bei Nichtvorlage/Nichtabgabe oder unvollständige Abgabe mit der Bewerbung kann der Bewerber vom Verfahren ausgeschlossen werden:”
Mehr anzeigen (17)
“Ist der inländische Bewerber eine juristische Person, zu deren satzungsgemäßem Geschäftszweck die dem Projekt entsprechenden Fachplanungsleistungen gehören,...”
“Auswärtige Bewerber mit der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Vertragesstaates des Abkommens über den europäischen...”
“Vorzulegen sind”
“- Handelsregisterauszug bzw. Berufsregister der Bundesrepublik Deutschland bzw. vergleichbarem Register des jeweiligen Landes (bei GmbH & Co. KG zusätzlich...”
“- Eigenerklärung des Bewerbers, dass”
“- - er sich nicht im Insolvenzverfahren oder in Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat oder sich aufgrund eines in einzelstaatlichen...”
“- - er nicht aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden ist, die seine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen,”
“- - er nicht im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, die vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde,”
“- - er seine Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben erfüllt hat.”
“- - Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach §150 GeWO”
“- Eigenerklärung des Bewerbers, dass das Büro bzw. das übergreifend tätige Ingenieurunternehmen keinerlei gesellschaftsrechtlichen Verbindungen und...”
“Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:”
“Bewerbergemeinschaften sind vor Angebotsabgabe nicht verpflichtet, eine bestimmte Rechtsform anzunehmen. Bewerbergemeinschaften haben mit ihrer Bewerbung...”
“Geforderte Kautionen und Sicherheiten:”
“- Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 10% der Auftragssumme”
“- Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 1,5 Mio. EUR für Sach- und sonstige Schäden und 3 Mio. EUR für Personenschäden gegenüber Dritten, die...”
“Alle einzureichenden Formulare und Nachweise sind in deutscher Sprache einzureichen, oder mit einer Beglaubigung der Übersetzung in deutscher Sprache zu...”
“Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen”
“- Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen, falls deren Veröffentlichung nach dem Gesellschaftsrecht des Mitgliedstaates, in dem der Bewerber ansässig...”
Mehr anzeigen (9)
“- Angabe des Gesamtumsatzes des Unternehmens sowie des Umsatzes bezüglich mit den ausgeschriebenen Leistungen vergleichbaren Leistungen jeweils bezogen auf...”
“- Darstellung des Unternehmens sowie eventueller Beteiligungsverhältnisse (Angaben sind zu tätigen in Teilnahmeantragformular)”
“Die Bewerbungsgrundlagen sind für jedes Los separat strukturiert nach”
“- Vorlage grundsätzlicher Unterlagen”
“- grundsätzlichen Teilnahmebedingungen (TB)”
“- grundsätzlichen inhaltlichen Qualitäten von Auflistungen und Zusammenstellungen”
“- Aufgabenstellungen für Referenzen (RF)”
“- Eignungs- und Bewertungskriterien (BK)”
“Umfassend und losweise zugeordnet sind die Bewerbungsgrundlage im jeweiligen Teilnahmeantrag des Loses, da das Veröffentlichungsformular eine solche...”
“Geforderte, nachzuweisende und einzuhaltende Mindeststandards für eine Teilnahme am Verfahren:”
“Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)”
Mehr anzeigen (21)
“P.01.03.2-TB-01: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich ist mindestens seit 3 Jahren in...”
“P.01.03.2-TB-02: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich erwirtschaftete in den vergangenen 3...”
“P.01.03.2-TB-03: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich beschäftigte in den vergangenen 3...”
“P.01.03.2-TB-04: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
“P.01.03.2-TB-05: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
“Los WAK.P.01.03.4: Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI)”
“P.01.03.4-TB-01: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich ist mindestens seit 3 Jahren in...”
“P.01.03.4-TB-02: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich erwirtschaftete in den vergangenen 3...”
“P.01.03.4-TB-03: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich beschäftigte in den vergangenen 3...”
“P.01.03.4-TB-04: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
“P.01.03.4-TB-05: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI)”
“P.01.03.5-TB-01: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich ist mindestens seit 3 Jahren in...”
“P.01.03.5-TB-02: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich erwirtschaftete in den vergangenen 3...”
“P.01.03.5-TB-03: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich beschäftigte in den vergangenen 3...”
“P.01.03.5-TB-04: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
“Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI)”
“P.01.03.6-TB-01: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich ist mindestens seit 3 Jahren in...”
“P.01.03.6-TB-02: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich erwirtschaftete in den vergangenen 3...”
“P.01.03.6-TB-03: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich beschäftigte in den vergangenen 3...”
“P.01.03.6-TB-04: Das Büro bzw. - bei übergreifend tätigen Ingenieurunternehmen - der dem Los zuzuordnende Fachbereich bearbeitete in den vergangenen 5...”
“Bedingungen zur Teilnahme am Wettbewerb für die Planungs- und Ingenieurleistungen für die Lose”
“- Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI) = max. 225 Punkte”
Mehr anzeigen (48)
“- Los WAK.P.01.03.4: Planung TGA (§53 HOAI) Generalplanung TGA = max. 260 Punkte”
“- Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI) = max. 140 Punkte”
“- Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI) = max. 140 Punkte”
“Alle Bewerbungs- und Eignungskriterien der Lose”
“sind dazu platzbedingt in Ziffer II.2.9 des Loses enthalten)”
“Die allgemeinen Projekt-Kriterien für die Lose”
“- Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)”
“- Los WAK.P.01.03.4: Planung TGA (§53 HOAI) Generalplanung TGA”
“werden platz- und formularbedingt nachfolgend dargestellt. Sie sind durch die geforderten Übersichten zu untersetzen.”
“(Hinweis: Die noch zugehörigen Bewertungskriterien der Referenzen sind des Umfanges wegen in den Ziffern II.2.9 der Lose dargestellt.)”
“Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI)”
“P.01.03.2-BK-01.0: Allgemeine Eignung”
“- P.01.03.2-BK-01.1: Wie lange ist das Büro im Bereich Objektplanung nach §33 HOAI am Markt (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-01.2: Gesamtjahresumsatz netto mit Planungsleistungen (Lph.1-7), die dem Gegenstand des Loses zuzurechnen sind (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-01.3: Anzahl der Mitarbeiter (MA) in den letzten 3 Jahren (Jahresdurchschnitt) (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-01.4: Anzahl der Mitarbeiter (MA) im Segment der Objektplanung bzw. Fachplanung (max. 2 Punkte)”
“P.01.03.2-BK-02.0: Allgemeine Objektplanung”
“- P.01.03.2-BK-02.1: Auflistung von Projekten der letztlich realisierten bzw. in Planung befindlichen Projekte des mehrgeschossigen Neubaus (Nutzungsmix mit...”
“- P.01.03.2-BK-02.2: Auflistung von Projekten nach Ziffer 2.1 mit festgestellten Kosten der KG 300 und 400 zwischen 750 TEUR und 1.500 TEUR netto (max. 10 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-02.3: Auflistung von Projekten der Objektplanung beim Neubau mehrgeschossiger Wohnungsbauvorhaben öffentlicher oder kommunaler Träger in den...”
“- P.01.03.2-BK-02.4: Auflistung von Projekten der Objektplanung beim Neu- bzw. Umbau mehrgeschossiger Vorhaben des Wohnungs-, Gewerbe- bzw. Verwaltungsbaus...”
“P.01.03.2-BK-07.0: Darstellung der Planungsqualitäten Holzbau, Energieeffizienz, Altlasten”
“- P.01.03.2-BK-07.1: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit Erfahrungen im Holzbau (zu belegen über Zertifikate, Abschlüsse sowie...”
“- P.01.03.2-BK-07.2: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit Erfahrungen im Bereich Energieeffizienz (zu belegen über Zertifikate,...”
“- P.01.03.2-BK-07.3: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit Erfahrungen im Bereich Planung, Rückbau altlastenbehafteter Bauteile...”
“P.01.03.2-BK-08.0: Projekterfahrung und Arbeiten im Land Brandenburg”
“- P.01.03.2-BK-08.1: Anzahl, Bezeichnung und Genehmigungsdauer aus Projekten (nach BK 02.1) mit Bauantrag oder Baugenehmigung im Land Brandenburg (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-08.2: Reaktionszeit: Anreiseweg vom Arbeitsort in km für eine Teilnahme an Terminen beim Auftraggeber bzw. Anreisezeit (zur Prüfung: mit...”
“Los WAK.P.01.03.4: Planung Technische Gebäudeausrüstung (§53 HOAI)”
“P.01.03.4-BK-01.0: Allgemeine Eignung”
“- P.01.03.4-BK-01.1: Wie lange ist das Büro im Bereich Fachplanung nach §53 HOAI am Markt (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-01.2: Gesamtjahresumsatz netto mit Planungsleistungen (Lph. 1-7), die dem Gegenstand des Loses zuzurechnen sind (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-01.3: Anzahl der Mitarbeiter (MA) in den letzten 3 Jahren (Jahresdurchschnitt) (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-01.4: Anzahl der Mitarbeiter (MA) im Segment der Objektplanung bzw. Fachplanung (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-01.5: Das Büro bearbeitet Planungsleistungen in den Anlagegruppen mit eigenen Personalen: A: Heizung + Sanitär (1 Punkt), B: Lüftung +...”
“P.01.03.4-BK-02.0: Allgemeine Fachplanung TGA”
“- P.01.03.4-BK-02.1: Auflistung von Projekten der letztlich realisierten bzw. in Planung befindlichen Projekte des mehrgeschossigen Neubaus (Nutzungsmix mit...”
“- P.01.03.4-BK-02.2: Auflistung von Projekten der Fachplanung beim Neubau mehrgeschossiger Wohnungsbauvorhaben öffentlicher oder kommunaler Träger in den...”
“- P.01.03.4-BK-02.3: Auflistung von Projekten der Fachplanung beim Neu- bzw. Umbau mehrgeschossiger Vorhaben des Wohnungs-, Gewerbe- bzw. Verwaltungsbaus in...”
“P.01.03.4-BK-07.0: Planungsqualitäten Energieeffizienz und Generalplanung”
“- P.01.03.4-BK-07.1: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit Erfahrungen im Bereich Energieeffizienz (zu belegen über Zertifikate,...”
“- P.01.03.4-BK-07.2: Auflistung von Projekten, in denen der Bewerber als Generalplaner TGA agiert und Teilplanungen nicht selbst bearbeiteter Anlagengruppen...”
“P.01.03.4-BK-08.0: Projekterfahrung und Arbeiten im Land Brandenburg”
“- P.01.03.4-BK-08.1: Anzahl, Bezeichnung und Genehmigungsdauer der Projekte (nach BK 02.1) mit Bauantrag oder Baugenehmigung im Land Brandenburg (max. 3 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-08.2: Reaktionszeit: Anreiseweg vom Arbeitsort in km für eine Teilnahme an Terminen beim Auftraggeber bzw. Anreisezeit (zur Prüfung: mit...”
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI) = max. 140 Punkte”
“(alle Bewerbungs- und Eignungskriterien sind dazu platzbedingt im Formular des Loses enthalten)”
“Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI) = max. 140 Punkte”
“Geforderte Auflistung von Projekten in den Eignungskriterien beinhaltet die Nennung und Darstellung der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten...”
“- Projekttitel”
Mehr anzeigen (55)
“- Projektinformationen (Ort, Planungszeit, Bauzeit, Bauart bzw. -charakteristik, Nutzungsart(en), Projektgröße / Flächengrößen in BRIa bzw. BGF)”
“- Bauherr”
“- Ansprechpartner beim Bauherr (Kontaktdaten)”
“- Leistungszeitraum”
“- Ggfs. Generalplaner, dem der Bewerber untergeordnet war”
“- Ansprechpartner bei Generalplaner (Kontaktdaten)”
“- Projektwert umfassend (mit Angaben der Kostengruppen)”
“- Arbeitsinhalt / Auftragsgegenstand des Bewerbers (Leistungsumfang, bearbeitete Leistungsphasen)”
“- Projektleiter beim Bewerber (Informationen zur Person, Berufsabschluss, Dauer Berufserfahrung, Unternehmenszugehörigkeit)”
“- Personaleinsatzstärke und Personalstrukturierung”
“Bei Bewerbergemeinschaften sind die Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit für die Leistungsbereiche zu führen, die vom jeweiligen Mitglied der...”
“Für den Fall, dass der Einsatz von Unterauftragnehmern beabsichtigt ist, sind neben den Angaben gemäß dem Teilnahmeantragsformular auch für die...”
“Für die einzelnen Lose sind separate Referenzen in Form von Präsentationen vorzulegen, die entsprechend der Eignungskriterien in bewertet und gewichtet werden.”
“Abgeforderte Referenzen (RF) einzeln fürjedes Los: (Referenz-Nr. wird aus den Losen gebildet)”
“P.01.03.2-RF-01: Allgemeine Objektplanung”
“- Mehrgeschossiges Gebäude (mindestens 3 Etagen) als Neubauprojekt”
“- für einen Nutzungsmix mit Schwerpunkt Wohnen”
“- Angaben zum Bauherren (Name, Kontaktdaten)”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Leistungsphasen”
“- mit überwiegendem Anteil Wohnen”
“- in unterschiedlichen Größenstrukturen (1-Raum, 2-Raum, 3-Raum)”
“- mit Parken und Technik im Untergeschoss als Stahlbeton- oder Stahlkonstruktion”
“P.01.03.2-RF-02: Objektplanung für kommunale bzw. öffentliche Wohnungsanbieter”
“- Mehrgeschossiges Gebäude (mindestens 3 Etagen) als Neubauprojekt, Status realisiert”
“- Benennung eines Vergleichsobjektes nach Datenbank BKI (mit BKI-Kenndaten)”
“- Barrierefreiheit”
“P.01.03.2-RF-03: Objektplanung in Holzbauweise”
“- Mehrgeschossiges Gebäude als Neubauprojekt, Status realisiert”
“P.01.03.2-RF-04: Objektplanung in Modulbauweise”
“Los WAK.P.01.03.4: Fachplanung TGA (§53 HOAI) als TGA-Generalplanung”
“P.01.03.4-RF-01: Allgemeine Fachplanung”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Leistungsumfang je Anlagengruppe”
“P.01.03.4-RF-02: Fachplanung für kommunale bzw. öffentliche Wohnungsanbieter”
“P.01.03.4-RF-03: Fachplanung bei Objekten in Holzbauweise”
“- Wesentliche Ausstattungsinhalte der TGA”
“P.01.03.4-RF-04: Fachplanung bei Objekten in Modulbauweise”
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§48 HOAI)”
“P.01.03.5-RF-01: Allgemeine Fachplanung”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Leistungsumfang”
“P.01.03.5-RF-02: Fachplanung in Holzbauweise”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Leistungsumfang am Produkt”
“Los WAK.P.01.03.6: Freianlagenplanung (§48 HOAI)”
“P.01.03.6-RF-01: Allgemeine Objektplanung”
“- Außenanlagen für mehrgeschossiges Gebäude (mindestens 3 Etagen) als Neubauprojekt”
“- für einen Nutzungsmix mit Schwerpunkt Wohnen in der Stadt”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Vorgabe mindestens Honorarzone III”
“- Vorgegebener kompakter Baukörper”
“- Belastetes Grundstück durch Vorbebauung”
“- mit Parken und Technik im Untergeschoss”
“P.01.03.6-RF-02: Objektplanung funktionale Effizienz”
“- Außenanlagen in städtischen Wohngebieten, typische kommunale bzw. genossenschaftliche Bewirtschaftung,”
“- Wohnblocks, 4- bis 5-geschossig”
“- Leistungsumfang nach HOAI, Leistungsphasen 2 bis 8”
“- Grundstücks- bzw. Planungsfläche 4.000 bis 10.000 m²”
“- Grundlegende Aufgabenstellung zur Errichtung von KFZ-Stellplätzen mit einer Maximierung zur Erfüllung von Stellplatznachweisen unter weitgehender...”
Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:
“Hinweis: Alle Teilnahme- und Bewerbungsbedingungen auch im Teilnahmeantrag des jeweiligen Loses.”
“Los WAK.P.01.03.2: Objektplanung Gebäude (§33 HOAI) = max. 225 Punkte”
Mehr anzeigen (134)
“Die projektbedingten Eignungskriterien sind formular- und platzbedingt bei den Kriterien unter Ziffer III.1.2 u. III.1.3 zu finden”
“P.01.03.2-BK-01.0: Allgemeine Eignung des Bewerbers”
“P.01.03.2-BK-02.0: Allgemeine Objektplanung”
“P.01.03.2-BK-07.0: Darstellung der Planungsqualitäten Holzbau, Energieeffizienz, Altlasten”
“P.01.03.2-BK-08.0: Projekterfahrung und Arbeiten im Land Brandenburg”
“Die nachfolgenden Kriterien bewerten die für die Lose separat abgeforderten Referenzen”
“P.01.03.2-BK-03.0: Bewertung Referenz RF 01”
“- P.01.03.2-BK-03.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-03.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max. 5 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-03.3: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
“- P.01.03.2-BK-03.4: Darstellung der Handhabung der Schnittstelle Parkebene / Nutz-Etagen zwischen den Planungsgewerken (Planungsgenauigkeit,...”
“- P.01.03.2-BK-03.5: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
“P.01.03.2-BK-04.0: Bewertung Referenz RF 02”
“- P.01.03.2-BK-04.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-04.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max. 5 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-04.3: Darstellung der Realisierung von Förderprogrammen der KfW bzw. Städtebauförderung (max. 6 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-04.4: Darstellung der Realisierung hoher Kosten- und Flächeneffizienz (Erreichte Nutzfläche zur Bruttogeschossfläche, erreichte Kosten der KG...”
“- P.01.03.2-BK-04.5: Mitwirkungstiefe bei der Beantragung der Fördermittel (Zulieferung von Daten und Werten, Mitwirkung im Planungsteam und gemeinsame...”
“- P.01.03.2-BK-04.6: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
“- P.01.03.2-BK-04.7: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
“P.01.03.2-BK-05.0: Bewertung Referenz RF 03”
“- P.01.03.2-BK-05.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-05.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max.12 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-05.3: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
“- P.01.03.2-BK-05.4: Darstellung der Kostenentwicklung des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes (Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenfeststellung:...”
“- P.01.03.2-BK-05.5: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
“P.01.03.2-BK-06.0: Bewertung Referenz RF 04”
“- P.01.03.2-BK-06.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-06.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max. 12 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-06.3: Darstellung der Bauweise (Container-Bauweise, Betonbauweise, Holzbauweise) (max. 6 Punkte)”
“- P.01.03.2-BK-06.4: Darstellung der Kostenentwicklung des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes (Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenfeststellung:...”
“- P.01.03.2-BK-06.5: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
“Los WAK.P.01.03.4: Planung TGA (§53 HOAI) = max. 260 Punkte”
“Teilnahme- und Eignungskriterien sind platz- und formularbedingt bei den Kriterien in Ziffer III.1.2 und 3 zu finden”
“P.01.03.4-BK-01.0: Allgemeine Eignung”
“P.01.03.4-BK-02.0: Allgemeine TGA”
“P.01.03.4-BK-07.0: Planungsqualitäten Energieeffizienz und Generalplanung”
“P.01.03.4-BK-08.0: Projekterfahrung im Land Brandenburg”
“Bewertung RF:”
“P.01.03.4-BK-03.0: Bewertung Referenz RF 01”
“- P.01.03.4-BK-03.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max.4 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-03.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max.5 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-03.3: Umfang Planungsleistungen in den Anlagegruppen mit eigenen Personalen: A: Heizung + Sanitär (1 Punkt), B: Lüftung + Klima (1 Punkt),...”
“- P.01.03.4-BK-03.4: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
“- P.01.03.4-BK-03.5: Darstellung der Handhabung der Schnittstelle Parkebene / Nutz-Etagen zwischen den Planungsgewerken (Planungsgenauigkeit,...”
“- P.01.03.4-BK-03.6: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
“P.01.03.4-BK-04.0: Bewertung Referenz RF 02”
“- P.01.03.4-BK-04.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max.4 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-04.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max.5 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-04.3: Leistungsumfang Planungsleistungen in den Anlagegruppen mit eigenen Personalen: A: Heizung + Sanitär (1 Punkt), B: Lüftung + Klima (1...”
“- P.01.03.4-BK-04.4: Darstellung der Realisierung von Förderprogrammen der KfW bzw. Städtebauförderung (max.6 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-04.5: Darstellung der Realisierung hoher Kosten- und Flächeneffizienz (Erreichte Nutzfläche zur Bruttogeschossfläche, erreichte Kosten der KG...”
“- P.01.03.4-BK-04.6: Mitwirkungstiefe bei der Beantragung der Fördermittel (Zulieferung von Daten und Werten, Mitwirkung im Planungsteam und gemeinsame...”
“- P.01.03.4-BK-04.7: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
“- P.01.03.4-BK-04.8: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
“P.01.03.4-BK-05.0: Bewertung Referenz RF 03”
“- P.01.03.4-BK-05.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max.4 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-05.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max.12 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-05.3: Leistungsumfang Planungsleistungen in den Anlagegruppen mit eigenen Personalen: A: Heizung + Sanitär (1 Punkt), B: Lüftung + Klima (1...”
“- P.01.03.4-BK-05.4: Darstellung der Umsetzung innovativer und/oder energieeffizienter Gebäudekonzeption (Erläuterung der Inhalte, Beste Bewertung für: hohe...”
“- P.01.03.4-BK-05.5: Darstellung der Kostenentwicklung des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes (Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenfeststellung:...”
“- P.01.03.4-BK-05.6: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
“P.01.03.4-BK-06.0: Bewertung Referenz RF 04”
“- P.01.03.4-BK-06.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max.4 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-06.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max.12 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-06.3: Darstellung der Bauweise (Container, Beton, Holz) (max.6 Punkte)”
“- P.01.03.4-BK-06.4: Leistungsumfang Planungsleistungen in den Anlagegruppen mit eigenen Personalen: A: Heizung + Sanitär (1 Punkt), B: Lüftung + Klima (1...”
“- P.01.03.4-BK-06.5: Darstellung der Kostenentwicklung des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes (Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenfeststellung:...”
“- P.01.03.4-BK-06.6: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
“Los WAK.P.01.03.5: Tragwerksplanung (§49 HOAI) = max. 140 Punkte”
“Die projektbedingten Teilnahmebedingungen sind formular- und platzbedingt bei den Kriterien unter Ziffer III.1.2 u. III.1.3 zu finden”
“P.01.03.5-BK-01.0: Allgemeine Eignung des Bewerbers”
“- P.01.03.5-BK-01.1: Wie lange ist das Büro im Bereich Tragewerksplanung nach §49 HOAI am Markt (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-01.2: Gesamtjahresumsatz netto mit Planungsleistungen (Lph.1-5), die dem Gegenstand des Loses zuzurechnen sind (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-01.3: Anzahl der Mitarbeiter (MA) in den letzten 3 Jahren (Jahresdurchschnitt) (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-01.4: Anzahl der Mitarbeiter (MA) im Segment der Objekt- bzw. Fachplanung (max. 2 Punkte)”
“P.01.03.5-BK-02.0: Allgemeine Tragwerksplanung”
“- P.01.03.5-BK-02.1: Auflistung von Projekten der letztlich realisierten bzw. in Planung befindlichen Projekte des mehrgeschossigen Neubaus (Nutzungsmix mit...”
“- P.01.03.5-BK-02.2: Auflistung von Projekten der Objektplanung beim Neubau mehrgeschossiger Wohnungsbauvorhaben öffentlicher oder kommunaler Träger in den...”
“- P.01.03.5-BK-02.3: Auflistung von Projekten mit Fahrzeug- bzw. Parkdecks (ggfs. auch als integrierter Gebäudeteil) in Stahlbetonausführung unabhängig der...”
“- P.01.03.5-BK-02.4: Auflistung von Projekten mit Fahrzeug- bzw. Parkdecks (ggfs. auch als integrierter Gebäudeteil) in Stahlbetonausführung nach Ziffer BK...”
“- P.01.03.5-BK-02.5: Auflistung von Projekten mit einem Leistungsumfang speziell Lph.5 inkl. Schal- und Bewehrungspläne in maßgeblicher Stahlbetonbauweise,...”
“P.01.03.5-BK-3.0: Tragwerksplanung Holz- und Modulbau”
“- P.01.03.5-BK-03.1: Auflistung von Projekten in kompletter Holzbauweise oder maßgeblich großer Anwendung der Holzbauweise (max. 6 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-03.2: Auflistung von Projekten mit maßgeblicher Verwendung von vorgefertigten Raummodulen (materialunabhängig) (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-03.3: Auflistung von Projekten mit maßgeblicher Verwendung von vorgefertigten Holz-Raummodulen (max. 4 Punkte)”
“P.01.03.5-BK-4.0: Bewertung Referenz RF 01”
“- P.01.03.5-BK-04.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-04.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max. 5 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-04.3: Darstellung der Technologie zur Errichtung des Tragwerks (handwerklich, monolithisch, seriell, Technologiemix, Vorfertigungseffekte)...”
“- P.01.03.5-BK-04.4: Darstellung der Handhabung der Schnittstelle Parkebene / Nutz-Etagen zwischen den Planungsgewerken (Planungsgenauigkeit,...”
“- P.01.03.5-BK-04.5: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
“P.01.03.5-BK-5.0: Bewertung Referenz RF 02”
“- P.01.03.5-BK-05.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-05.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Bruttogeschossfläche (max. 12 Punkte)”
“- P.01.03.5-BK-05.3: Darstellung von Bauwerksschnittstellen: Stahl-Holz, Beton-Holz bei funktionalen Übergängen (statisch notwendige konstruktive...”
“- P.01.03.5-BK-05.4: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten und Methoden zur Verkürzung von Zeiten und...”
“P.01.03.5-BK-6.0: Darstellung der Planungsqualitäten Holzbau und Stahlbeton”
“- P.01.03.5-BK-06.1: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit mehr als 5 Jahren Berufserfahrung im Holzbau (zu belegen über...”
“- P.01.03.5-BK-06.2: Personalressourcen: Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung im Stahlbetonbau (zu belegen über...”
“P.01.03.5-BK-7.0: Projekterfahrung und Arbeiten im Land Brandenburg”
“- P.01.03.5-BK-07.1: Anzahl, Bezeichnung und Genehmigungsdauer der Projekte (nach BK 02.1) mit Bauantrag, erarbeiteter Prüfstatik oder Baugenehmigung im...”
“- P.01.03.5-BK-07.2: Reaktionszeit: Anreiseweg vom Arbeitsort in km für eine Teilnahme an Terminen beim Auftraggeber bzw. Anreisezeit (zur Prüfung: mit...”
“Los WAK.P.01.03.6: Objektplanung Freianlagen (§38 HOAI) = max. 140 Punkte”
“P.01.03.6-BK-01.0: Allgemeine Eignung des Bewerbers”
“- P.01.03.6-BK-01.1: Wie lange ist das Büro im Bereich Freianlagenplanung nach §38 HOAI am Markt (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-01.2: Gesamtjahresumsatz netto mit Planungsleistungen (Lph.1-8), die dem Gegenstand des Loses zuzurechnen sind (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-01.3: Anzahl der Mitarbeiter (MA) in den letzten 3 Jahren (Jahresdurchschnitt) (max. 2 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-01.4: Anzahl der Mitarbeiter (MA) im Segment der Objekt- bzw. Fachplanung (max. 2 Punkte)”
“P.01.03.6-BK-02.0: Objektplanung für Freianlagen allgemein”
“- P.01.03.6-BK-02.1: Auflistung von Projekten der letztlich realisierten bzw. in Planung befindlichen Freianlagen-Projekte für mehrgeschossigen Neubau...”
“- P.01.03.6-BK-02.2: Auflistung von Projekten der Objektplanung beim Neugestaltung von Freianlagen in Wohngebieten öffentlicher oder kommunaler Träger in...”
“- P.01.03.6-BK-02.3: Auflistung von Projekten in den Förderprogramme auf Basis von nachhaltigen umweltschonenden Konzepten zur Anwendung kamen (max. 10 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-02.4: Auflistung von Projekten der letztlich realisierten bzw. in Planung befindlichen Freianlagenprojekte in Wohngebieten in den vergangenen...”
“- P.01.03.6-BK-02.5: Auflistung von Projekten mit einem Volumen zwischen 500.000 und 1 Mio. Euro netto in der KG 500 (max. 5 Punkte)”
“P.01.03.6-BK-03.0: Bewertung Referenz RF 01”
“- P.01.03.6-BK-03.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-03.2: Umfang bzw. Größe des Projektes bzw. des Planungsgegenstandes nach Grundstücksfläche (max. 10 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-03.3: Darstellung von Gestaltung, Funktion, Struktur der Außenanlagen allgemein, Fortsetzung des Architekturgedanken des Gebäudes in der...”
“- P.01.03.6-BK-03.4: Darstellung der Auswirkung belasteter Flächen (Altlasten aus Vorbebauung) auf die Planung und Berücksichtigung im Planungsergebnis...”
“- P.01.03.6-BK-03.5: Effizienter Umgang mit Verkehrsflächen als Grundstückszugang und Zufahrt für Parken im Untergeschoss, technische Verknüpfung von...”
“- P.01.03.6-BK-03.6: Effizienter Umgang mit der Bewirtschaftung des Grundstückes, Sauberkeit und Ordnung, Bearbeitung der Außenanlagen, gestalterische und...”
“- P.01.03.6-BK-03.7: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten, abschnittweisem Bauen und Methoden zur...”
“P.01.03.6-BK-04.0: Bewertung Referenz RF 02”
“- P.01.03.6-BK-04.1: Qualität der Einhaltung der Mindestanforderungen (max. 4 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-04.2: Darstellung des planerischen und funktionalen Konzeptes zur Erfüllung der Aufgabenstellung (max. 6 Punkte)”
“- P.01.03.6-BK-04.3: Darstellung der Maximierung und Anordnung von KFZ-Stellplätzen und der erforderlichen Zufahrten, Erzeugung der entsprechenden Anzahl...”
“- P.01.03.6-BK-04.4: Darstellung zur Berücksichtigung von wirtschaftlichen und Baukostenbelangen bei der Errichtung von Stellplatzanlagen (Geometrie,...”
“- P.01.03.6-BK-04.5: Darstellung der nachhaltige Handhabung der Regenentwässerung, Art der Verbringung und Nutzung von anfallenden Regenwasser, planerische...”
“- P.01.03.6-BK-04.6: Darstellung der eigenen Leistungstiefe bei der Planung und Dimensionierung der Verkehrsbereiche und der Regenentwässerung für...”
“- P.01.03.6-BK-04.7: Darstellung Planungszeit, Genehmigungszeit, Bauzeit (Erläuterung zu angewandten Instrumenten, abschnittweisem Bauen und Methoden zur...”
“P.01.03.6-BK-05.0: Projekterfahrung und Arbeiten im Land Brandenburg”
“- P.01.03.6-BK-05.1: Anzahl, Bezeichnung und Genehmigungsdauer der Projekte (nach Ziffer BK 02.1) mit Bauantrag oder Baugenehmigung im Land Brandenburg...”
“- P.01.03.6-BK-05.2: Reaktionszeit: Anreiseweg vom Arbeitsort in km für eine Teilnahme an Terminen beim Auftraggeber bzw. Anreisezeit (zur Prüfung: mit...”
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Kommunales Unternehmen
Kontakt
Internetadresse: www.swg-strausberg.de 🌏
Dokumente URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y44RQJD/documents 🌏
Name des öffentlichen Auftraggebers: prima consulting
Postort: Schöneiche bei Berlin
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Dipl.-Ing. Holger Müller
Telefon: +49 1702345383 📞
E-Mail: mueller-holger@web.de 📧
Land: Märkisch-Oderland 🏙️
Referenz
Zusätzliche Informationen
“Bekanntmachungs-ID: CXP9Y44RQJD”
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Postanschrift: Heinrich-Mann-Allee 107
Postort: Potsdam
Postleitzahl: 14473
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 3318661719 📞
Fax: +49 3318661652 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
“Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:”
“Statthafter Rechtsbehelf bei Verstößen gegen die Vergabevorschriften ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens. Der Antrag ist schriftlich...”
Mehr anzeigen (7)
“Der Antrag ist nur zulässig, solange kein wirksamer Zuschlag erteilt worden ist.”
“Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter über den beabsichtigten Zuschlag informiert hat und 15...”
“Der Antrag ist auch vor wirksamer Zuschlagerteilung unzulässig, soweit:”
“- der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,”
“- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist...”
“- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten...”
“- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.”
Name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Postanschrift: Heinrich-Mann-Allee 107
Postort: Potsdam
Postleitzahl: 14473
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 3318661719 📞
Fax: +49 3318661652 📠
Quelle: OJS 2022/S 082-221414 (2022-04-22)
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
- Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (>20 neue Beschaffungen)
- Dienstleistungen von Architekturbüros (>20)
- Dienstleistungen von Ingenieurbüros (>20)
- Stadtplanung und Landschaftsgestaltung (5)
- Dienstleistungen im Bauwesen (>20)
- Technische Tests, Analysen und Beratung (20)
- Kontroll- und Überwachungsleistungen (9)
- Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle
- Labordienste (9)