DuisburgSport plant als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Duisburg die baulichen Anlagen der Regattabahn Duisburg zu erneuern und in Teilen zu sanieren. Das Objekt befindet sich auf der Kruppstraße 30b im Sportpark Duisburg-Wedau.
Die Maßnahme wird mit öffentlichen Mitteln gefördert.
Gegenstand dieses Verfahrens ist die Vergabe der Rohbauarbeiten.
Rohbauarbeiten mit: Erdarbeiten, Rückbau- und Abbrucharbeiten, Erdungsarbeiten, Blitzschutzarbeiten, Entwässerungsarbeiten
Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten setzt sich aus insgesamt 5 Losen zusammen. Die Aufteilung der Lose ergibt sich aus den Anforderungen des Bauherrn und des Fördermittelgebers. Es erfolgt keine Vergabe von einzelnen Losen.
Folgende Gebäude bzw. Gebäudeteile sind in den entsprechenden Losen enthalten:
LOS 1 Vermessungszentrum
LOS 2 Regattahaus inkl. Zielturm, ohne 2.OG
LOS 3 Regattahaus 2.OG
LOS 4 Tribüne
LOS 5 Lagerhalle
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2023-10-20.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2023-09-13.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: 2023-48 Rohbauarbeiten - Neubau Regattahaus
2023-48 DEG
Produkte/Dienstleistungen: Rohbauarbeiten📦
Kurze Beschreibung:
“DuisburgSport plant als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Duisburg die baulichen Anlagen der Regattabahn Duisburg zu erneuern und in Teilen zu...”
Kurze Beschreibung
DuisburgSport plant als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Duisburg die baulichen Anlagen der Regattabahn Duisburg zu erneuern und in Teilen zu sanieren. Das Objekt befindet sich auf der Kruppstraße 30b im Sportpark Duisburg-Wedau.
Die Maßnahme wird mit öffentlichen Mitteln gefördert.
Gegenstand dieses Verfahrens ist die Vergabe der Rohbauarbeiten.
Rohbauarbeiten mit: Erdarbeiten, Rückbau- und Abbrucharbeiten, Erdungsarbeiten, Blitzschutzarbeiten, Entwässerungsarbeiten
Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten setzt sich aus insgesamt 5 Losen zusammen. Die Aufteilung der Lose ergibt sich aus den Anforderungen des Bauherrn und des Fördermittelgebers. Es erfolgt keine Vergabe von einzelnen Losen.
Folgende Gebäude bzw. Gebäudeteile sind in den entsprechenden Losen enthalten:
LOS 1 Vermessungszentrum
LOS 2 Regattahaus inkl. Zielturm, ohne 2.OG
LOS 3 Regattahaus 2.OG
LOS 4 Tribüne
LOS 5 Lagerhalle
Rohbauarbeiten mit: Erdarbeiten, Rückbau- und Abbrucharbeiten, Erdungsarbeiten, Blitzschutzarbeiten, Entwässerungsarbeiten
Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten setzt sich aus insgesamt 5 Losen zusammen. Die Aufteilung der Lose ergibt sich aus den Anforderungen des Bauherrn und des Fördermittelgebers. Es erfolgt keine Vergabe von einzelnen Losen.
Folgende Gebäude bzw. Gebäudeteile sind in den entsprechenden Losen enthalten:
LOS 1 Vermessungszentrum
LOS 2 Regattahaus inkl. Zielturm, ohne 2.OG
LOS 3 Regattahaus 2.OG
LOS 4 Tribüne
LOS 5 Lagerhalle
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Dauer
Datum des Beginns: 2023-11-29 📅
Datum des Endes: 2025-01-16 📅
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Zur Beurteilung sind mit der Angebotsabgabe durch den Bieter folgende Nachweise beizubringen:
Eigenerklärung anstelle eines Nachweises der Befähigung und...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Zur Beurteilung sind mit der Angebotsabgabe durch den Bieter folgende Nachweise beizubringen:
Eigenerklärung anstelle eines Nachweises der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausführung - Vordruck VHB 124 DEG
Eigenerklärung anstelle einer Bescheinigung über die Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft und darüber, dass keine Beitragszahlungsrückstände bestehen (ein Bieter, der seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat, hat eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen) - Vordruck
VHB 124 DEG
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen - Vordruck VHB 233 (falls relevant)
Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft - Vordruck VHB 234 (falls relevant)
Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen - Vordruck VHB 235 (falls relevant)
Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen - Vordruck VHB 236 (falls relevant)
Ebenso hat der Bieter eine unschädliche Eigenerklärung in Bezug auf die Russland-Sanktionen im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen (Anlage zum BMWK-Rundschreiben vom 14.04.2022) abzugeben.
SOFERN DAS ANGEBOT IN DIE ENGERE WAHL KOMMT, SIND NUR AUF GESONDERTE ANFORDERUNG DES AG FOLGENDE NACHWEISE BEIZUBRINGEN (vgl. § 6b (2) EU VOB/A):
- Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausführung durch Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- Aktuell gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung über die Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft und darüber, dass keine Beitragszahlungsrückstände bestehen (ein Bieter, der seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat, hat eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen)
Nachweisführung zur Eignung
Präqualifizierte Unternehmen können den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung gem. § 6b (1) EU VOB/A durch eine für den Auftraggeber direkt abrufbare und kostenfrei zugängliche Eintragung in ein Präqualifikationsverzeichnis (z.B. Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.), ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise, Eigenerklärungen oder Bescheinigungen der jeweils zuständigen Stellen, die von der Präqualifizierung nicht umfasst sind, erbringen. Die Präqualifikationsunterlagen dürfen dabei die von der Präqualifikationsstelle festgelegte Gültigkeitsdauer nicht überschritten haben.
Nicht präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch Vorlage der den Vergabeunterlagen beiliegenden Vordrucke mit dem Angebot, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise, Eigenerklärungen oder Bescheinigungen der jeweils zuständigen Stellen.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Zur Beurteilung sind mit der Angebotsabgabe durch den Bieter folgende Nachweise beizubringen:
Eigenerklärung über den jährlichen spezifischen Umsatz des...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Zur Beurteilung sind mit der Angebotsabgabe durch den Bieter folgende Nachweise beizubringen:
Eigenerklärung über den jährlichen spezifischen Umsatz des Unternehmens bezogen auf Projekte, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, und bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre - Vordruck VHB 124 DEG
Eigenerklärung über den jährlichen allgemeinen Gesamtumsatz des Unternehmens bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre - Vordruck VHB 124 DEG
Eigenerklärung, dass für Ihr Unternehmen ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder eröffnet noch die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftigt bestätigt wurde - Vordruck VHB 124 DEG
Eigenerklärung, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt - Vordruck VHB 124 DEG
Eigenerklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde - Vordruck VHB 124 DEG
Eigenerklärung über eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Haftpflicht-Deckungssumme über mindestens 5,0 Mio. Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden je Schaden und Geschäftsjahr. Vorstehende Mindestbedingung gilt ebenso erfüllt bei einer Haftpflicht-Deckungssumme von 3,0 Mio. Euro, wenn diese zweifach-maximiert je Geschäftsjahr zur Verfügung steht - Vordruck VHB 124 DEG
SOFERN DAS ANGEBOT IN DIE ENGERE WAHL KOMMT, SIND NUR AUF GESONDERTE ANFORDERUNG DES AG FOLGENDE NACHWEISE BEIZUBRINGEN (vgl. § 6b (2) EU VOB/A):
-Bescheinigung in Steuersachen (nicht älter als 6 Monate), eine aktuell gültige Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b Absatz 1 Satz 1 EStG, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (sofern zur Teilnahme verpflichtet) sowie eine aktuell gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Sozialversicherungsträger (nicht älter als 3 Monate).
Nachweisführung zur Eignung
Präqualifizierte Unternehmen können den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung gem. § 6b (1) EU VOB/A
durch eine für den Auftraggeber direkt abrufbare und kostenfrei zugängliche Eintragung in ein Präqualifikationsverzeichnis (z.B. Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.), ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise, Eigenerklärungen oder Bescheinigungen der jeweils zuständigen Stellen, die von der Präqualifizierung nicht umfasst sind, erbringen. Die Präqualifikationsunterlagen dürfen dabei die von der Präqualifikationsstelle festgelegte Gültigkeitsdauer nicht überschritten haben.
Nicht präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch Vorlage der den Vergabeunterlagen beiliegenden Vordrucke mit dem Angebot, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise, Eigenerklärungen oder Bescheinigungen der jeweils zuständigen Stellen.
“Der Gesamtumsatz des Bieters muss in den vergangenen drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jeweils mindestens 2.000.000 EUR netto betragen.” Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Zur Beurteilung sind mit der Angebotsabgabe durch den Bieter folgende Nachweise beizubringen:
Erklärung über die in den letzten 3 abgeschlossenen...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Zur Beurteilung sind mit der Angebotsabgabe durch den Bieter folgende Nachweise beizubringen:
Erklärung über die in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte (gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal) - Formblatt F3 DEG
Eigenerklärung zu vergleichbaren Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren - Vordruck VHB 124
SOFERN DAS ANGEBOT IN DIE ENGERE WAHL KOMMT, SIND NUR AUF GESONDERTE ANFORDERUNG DES AG FOLGENDE NACHWEISE BEIZUBRINGEN (vgl. § 6b (2) EU VOB/A):
Referenznachweise - Formblatt F1 DEG
mind. 2 Referenzen aus den vergangenen 3 Kalenderjahren, im vergleichbaren Umfang, mit einer Auftragssumme von mind. 1.000.000 EUR netto.
Nachweisführung zur Eignung
Präqualifizierte Unternehmen können den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung gem. § 6b (1) EU VOB/A durch eine für den Auftraggeber direkt abrufbare und kostenfrei zugängliche Eintragung in ein Präqualifikationsverzeichnis (z.B. Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.), ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise, Eigenerklärungen oder Bescheinigungen der jeweils zuständigen Stellen, die von der Präqualifizierung nicht umfasst sind, erbringen. Die Präqualifikationsunterlagen dürfen dabei die von der Präqualifikationsstelle festgelegte Gültigkeitsdauer nicht überschritten haben.
Nicht präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch Vorlage der den Vergabeunterlagen beiliegenden Vordrucke mit dem Angebot, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise, Eigenerklärungen oder Bescheinigungen der jeweils zuständigen Stellen.
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2023-10-20
10:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2023-11-30 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2023-10-20
10:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren): Gem. § 14 EU VOB/A sind keine Bieter zur Angebotseröffnung zugelassen.
“Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarktplatz Metropole Ruhr unter https://www.vergabe.metropoleruhr.de zur Verfügung...”
Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarktplatz Metropole Ruhr unter https://www.vergabe.metropoleruhr.de zur Verfügung gestellt. Die Beantwortung von Fragen zum Verfahren sowie sämtliche Kommunikation zwischen den Beteiligten und der Vergabestelle erfolgt ausschließlich über das oben genannte Vergabeportal. Beteiligte sind daher im eigenen Interesse gehalten, die dort für diese eingerichteten Postfächer regelmäßig auf neue Informationen der Vergabestelle zu kontrollieren.
Bekanntmachungs-ID: CXPSYDBDL1M
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Rheinland
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Postort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2211473055📞
E-Mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de📧
Fax: +49 2211472889 📠
URL: www.bezreg-koeln.nrw.de🌏 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Gem. § 160 Abs 3 Nr. 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) muss der Antrag auf Nachprüfung innerhalb von 15 Tagen nach Zugang der Mitteilung,...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Gem. § 160 Abs 3 Nr. 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) muss der Antrag auf Nachprüfung innerhalb von 15 Tagen nach Zugang der Mitteilung, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, an die Vergabekammer Rheinland, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln, Deutschland, gestellt werden. Ein verspäteter Antrag oder ein Antrag ohne vorhergehende Rüge ist unzulässig.
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer Rheinland
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Postort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 2211473055📞
E-Mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de📧
Fax: +49 2211472889 📠
URL: www.bezreg-koeln.nrw.de🌏
Quelle: OJS 2023/S 179-560974 (2023-09-13)
Ergänzende Angaben (2023-10-18)
Ergänzende Informationen Referenz der ursprünglichen Mitteilung
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2023/S 179-560974
Änderungen Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: IV.2.2
Ort des zu ändernden Textes: Schlusstermin für Eingang der Angebote
Alter Wert
Datum: 2023-10-20 📅
Zeit: 10:00
Neuer Wert
Datum: 2023-10-27 📅
Zeit: 10:00
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: IV.2.7
Ort des zu ändernden Textes: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Alter Wert
Datum: 2023-10-20 📅
Zeit: 10:00
Neuer Wert
Datum: 2023-10-27 📅
Zeit: 10:00
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: II.2.7
Ort des zu ändernden Textes: Laufzeit des Vertrages
Alter Wert
Text: Beginn: 29/11/2023
Ende: 16/01/2025
Neuer Wert
Text:
“Die Bauzeit ändert sich gemäß geändertem Bauzeitplan wie folgt:
Baubeginn 08.01.2024
Ende: 15.01.2025”
Quelle: OJS 2023/S 204-641444 (2023-10-18)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2024-01-05) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: 2023-48 Rohbauarbeiten - Neubau Regattahaus
Kurze Beschreibung:
“Dachdeckerarbeiten im Rahmen des Neubaus des Regattahauses im Sportpark Duisburg-Wedau.”
Geschätzter Wert ohne MwSt: 3075086.03 EUR 💰
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 2803194.83 EUR 💰
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (höchstes Angebot): -1 💰
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (niedrigstes Angebot): -1 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“DuisburgSport plant als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Duisburg die baulichen Anlagen der Regattabahn Duisburg zu erneuern und in Teilen zu...”
Beschreibung der Beschaffung
DuisburgSport plant als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Duisburg die baulichen Anlagen der Regattabahn Duisburg zu erneuern und in Teilen zu sanieren. Das Objekt befindet sich auf der Kruppstraße 30b im Sportpark Duisburg-Wedau. Die Maßnahme wird mit öffentlichen Mitteln gefördert. Gegenstand dieses Verfahrens ist die Vergabe der Rohbauarbeiten. Rohbauarbeiten mit: Erdarbeiten, Rückbau- und Abbrucharbeiten, Erdungsarbeiten, Blitzschutzarbeiten, Entwässerungsarbeiten Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten setzt sich aus insgesamt 5 Losen zusammen. Die Aufteilung der Lose ergibt sich aus den Anforderungen des Bauherrn und des Fördermittelgebers. Es erfolgt keine Vergabe von einzelnen Losen. Folgende Gebäude bzw. Gebäudeteile sind in den entsprechenden Losen enthalten: LOS 1 Vermessungszentrum LOS 2 Regattahaus inkl. Zielturm, ohne 2.OG LOS 3 Regattahaus 2.OG LOS 4 Tribüne LOS 5 Lagerhalle
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis ✅
Preis (Gewichtung): 1
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren ✅
Auftragsvergabe
Ein Auftrag/Los wird vergeben ✅
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Vertragsnummer: 9480012117
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-12-14 📅
Titel: Rohbauarbeiten f. d. Neubau Regattahaus
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Höchstes Angebot: -1 💰
Niedrigstes Angebot: -1 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: -1 EUR 💰
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Michael Schmidt GmbH & Co. KG
Nationale Registrierungsnummer: DE121327440
Postanschrift: Mausegatt 50
Postleitzahl: 47228
Postort: Duisburg
Region: Duisburg, Kreisfreie Stadt🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: info@bauen-mit-schmidt.de📧
Telefon: +49 2065 7763 - 0📞
Öffentlicher Auftraggeber Name und Adressen
Nationale Registrierungsnummer: 05112-31001-91
Telefon: +49 203 283 58100📞 Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional or local authority
Haupttätigkeit
Social protection