Abbruch- und Rohbauarbeiten BT A, B, C inkl. Sanierung TG

ELKB Nürnberg Bayreuther Straße 1 Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG

Abbruch- und Rohbauarbeiten Bauteile A bis C inkl. der Sanierung der Tiefgarage.
Das Bauvorhaben umfasst die Sanierung und Erweiterung der ehemaligen Oberpostdirektion Nürnberg aus den 1970er Jahren
im Nordwesten der Altstadt von Nürnberg. Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz.
Die Sanierung des Bestandes betrifft alle Bauteile, die Erweiterung erfolgt mittels Aufstockungen über den Bauteilen A
(2 Geschosse) und C (3 Geschosse).

Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2023-03-22. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2023-02-07.

Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Mauss Bau GmbH & Co. KG

Wer?

• ELKB Nürnberg Bayreuther Straße 1 Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG

Wie?

• Bauliche Anlagen › Rohbauarbeiten

Wo?

• Oberbayern › München, Kreisfreie Stadt
• Mittelfranken › Nürnberg, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2023-02-07	Auftragsbekanntmachung
2023-07-06	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2023-02-07)
Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: ELKB Nürnberg Bayreuther Straße 1 Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
Postanschrift: Katharina-von-Bora-Straße 7-13
Postort: München
Postleitzahl: 80333
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Herr Weissteiner
E-Mail: projekt-ecn@elkb.de 📧
Region: München, Kreisfreie Stadt 🏙️
URL: https://ecn.bayern/ 🌏
Adresse des Käuferprofils: https://www.aumass.de/ausschreibungen 🌏
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
Kommunikation
Dokumente URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1ccdb6-eu 🌏
Teilnahme-URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1ccdb6-eu 🌏

Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Abbruch- und Rohbauarbeiten BT A, B, C inkl. Sanierung TG 3311
Produkte/Dienstleistungen: Rohbauarbeiten 📦
Kurze Beschreibung:
“Abbruch- und Rohbauarbeiten Bauteile A bis C inkl. der Sanierung der Tiefgarage. Das Bauvorhaben umfasst die Sanierung und Erweiterung der ehemaligen...”

1️⃣
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Rohbauarbeiten 📦
Ort der Leistung: Nürnberg, Kreisfreie Stadt 🏙️
Beschreibung der Beschaffung:
“Abbruch- und Rückbauarbeiten: - ca. 1.850 m2 Fensterbänder - ca. 900 m2 Wärmedämmung (KMF) - ca. 10.150 m2 Dachabdichtung Bitumenbahn, asbesthaltig - ca....”
Vergabekriterien
Preis
Dauer
Datum des Beginns: 2023-05-08 📅
Datum des Endes: 2024-11-21 📅
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Dieser Vertrag ist verlängerbar ✅
Beschreibung
Beschreibung der Verlängerungen: Der Auftrag kann bei Bauzeitverlängerung angepasst werden.
Zusätzliche Informationen:
“Seit dem 18.10.2018 sind folgende Änderungen für EU-weite Vergaben gesetzlich wirksam: - elektronische Veröffentlichung der EU-weiten Vergaben; -...”

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die...”

Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen:
Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6a EU VOB/A.
— Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft: Die Bieter, deren Angebote in die engere Wahl kommen, haben auf gesondertes Verlangen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG vorzulegen. Die Bieter, deren Angebote in die engere Wahl kommen, haben auf gesondertes Verlangen eine Gewerbeanmeldung sowie einen Berufs-/Handelsregisterauszug vorzulegen.
— Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung: Erklärung, dass der Bieter seiner Verpflichtung zur Zahlung von
Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt hat.
— Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt, z. B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2 Jahre gegen den Bieter oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB), Bestechung (§ 334 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Diebstahl (§ 242 StGB),Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren(§ 283ff. StGB), ettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer-und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB), die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Erklärung, dass der Bieter in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregisterauszug geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2 500 EUR belegt worden ist. Ab einer Auftragssumme von 30 000 EUR wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justizanfordern.
— Eintragung im Berufs- oder Handelsregister des Sitzes oder Wohnsitzes des Unternehmens. Sofern eine Bietergemeinschaft gebildet werden soll, muss die Eigenerklärung über die Eintragung im Handelsregister/in der Handwerksrolle oder Auszug aus dem Berufsregister, sofern eine Eintragspflicht besteht, von jedem Mitglied eingereicht werden. Bei Einsatz von Unterauftragnehmer (Nachunternehmen) sind die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Unterauftragnehmer (Nachunternehmen) präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Als Eigenerklärung vorzulegen: — Erklärung über den Gesamtumsatz (netto) des Bewerbers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, Bauleistungen und...”

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Als Eigenerklärung vorzulegen:
— Erklärung über den Gesamtumsatz (netto) des Bewerbers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, Bauleistungen und andere Leistungen betreffend, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.
— Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation: Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Alternativ Erklärung, dass ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, welcher auf Verlangen vorgelegt wird.
— Nachweis der Versicherung über eine Berufshaftpflichtversicherungsdeckung bzw. eine schriftliche Erklärung des Versicherers zur Erhöhung der Berufshaftpflichtversicherung im Auftragsfall muss den Bewerbungsunterlagen beiliegen. Die Höhe der Versicherungssumme ergibt sich wie folgt: bei einem Auftragswert bis einschließlich 3 Mio. EUR eine Deckungssumme für Personenschäden von 2 Mio. EUR, für sonstige Schäden 2 Mio. EUR; bei einem Auftragswert ab 3 Mio. bis einschließlich 10 Mio. EUR eine Deckungssumme für Personenschäden von 3 Mio. EUR, für sonstige Schäden 3 Mio. EUR; bei einem Auftragswert über 10 Mio. EUR eine Deckungssumme für Personenschäden von 5 Mio. EUR, für sonstige Schäden 5 Mio. EUR. Sofern Bietergemeinschaften gebildet werden sollen, sind die oben aufgeführten Angaben und Formalitäten von jedem Mitglied zu erbringen. Die Bieter, deren Angebote in die engere Wahl kommen, haben auf gesondertes Verlangen eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen vorzulegen. Bei Einsatz von eignungsverleihenden Unterauftragnehmern (Nachunternehmen) sind die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Unterauftragnehmer (Nachunternehmen) präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Als Eigenerklärung vorzulegen: — Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu...”
Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Sicherheitsleistungen und Zahlungen müssen gemäß Beschreibung in den beiliegenden Unterlagen erfolgen (siehe hierzu „Zu § 16 VOB/B 2016" und „Zu § 17 VOB/B...”

Verfahren
Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2023-03-22 10:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2023-05-19 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2023-03-22 10:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort):
“ELKB Nürnberg Bayreuther Straße 1 Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Katharina-von-Bora-Straße 7-13, 80333 München”
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren):
“Bieter oder ihre Bevollmächtigten dürfen während der Öffnung der Angebote nicht anwesend sein. Gemäß VOB/A § 14 Eu Absatz 6 werden die Bieter unverzüglich...”

Ergänzende Informationen
Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Bestellung wird verwendet
Zusätzliche Informationen

“Seit dem 18.10.2018 sind folgende Änderungen für EU-weite Vergaben gesetzlich wirksam: — elektronische Veröffentlichung der EU-weiten Vergaben; —...”
Körper überprüfen
Name: VOB-Stelle bei der Regierung von Mittelfranken
Postanschrift: Promenade 27
Postort: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 981531746 📞
E-Mail: vob-stelle@reg-mfr.bayern.de 📧
Fax: +49 981531739 📠
URL: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/ 🌏
Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Name: VOB-Stelle bei der Regierung von Mittelfranken
Postanschrift: Promenade 27
Postort: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 981531746 📞
E-Mail: vob-stelle@reg-mfr.bayern.de 📧
Fax: +49 981531739 📠
URL: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/ 🌏
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Fristen gem. § 160 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).”
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: VOB-Stelle bei der Regierung von Mittelfranken
Postanschrift: Promenade 27
Postort: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 981531746 📞
E-Mail: vob-stelle@reg-mfr.bayern.de 📧
Fax: +49 981531739 📠
URL: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/ 🌏
Quelle: OJS 2023/S 030-088849 (2023-02-07)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2023-07-06)
Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: ELKB Nürnberg Bayereuther Straße 1 Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG

Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Abbruch- und Rohbauarbeiten BT A, B, C inkl. Sanierung TG 2023-016400
Kurze Beschreibung:
“Abbruch- und Rohbauarbeiten Bauteile A bis C inkl. der Sanierung der Tiefgarage.”
Währungscode: EUR 💰
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (niedrigstes Angebot): 18132343.06
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (höchstes Angebot): 24343284.86
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Abbruch- und Rückbauarbeiten: - ca. 1.850 m2 Fensterbänder - ca. 900 m2 Wärmedämmung (KMF) - ca. 10.150 m2 Dachabdichtung Bitumenbahn, asbesthaltig - ca....”

Beschreibung der Beschaffung

Abbruch- und Rückbauarbeiten:
- ca. 1.850 m2 Fensterbänder
- ca. 900 m2 Wärmedämmung (KMF)
- ca. 10.150 m2 Dachabdichtung Bitumenbahn, asbesthaltig
- ca. 10.150 m2 Schaumglas
- ca. 3.100 m3 Abbruch Stahlbetondecken
- ca. 1.750 m3 Abbruch Leitbetondecke
Kernbohrungen ca. 3.000 St., Betonschneidearbeiten ca. 2.000 m.
Stahlbetonarbeiten neu:
- ca. 75 Stück Kleinbohrpfähle, Tiefe max. 10 m, D 150 mm
- ca. 150 m3 Einzel-/Streifenfundamente
- ca. 440 m3 neue Bodenplatte einschl. ca. 65 m3 Bodenplatte
- ca. 4.800 m2 Betoninstandsetzung BT A Tiefgarage U1, U2
- ca. 1.250 m Deckenverstärkungen CFK-Lamellen, BT A, B, C, 80x14 mm
- ca. 1.500 m2 Wandverstärkung Stahlbeton D 20-25 cm
- ca. 6.800 t Bewehrung und Einbauteile
- neue Treppenläufe als Betonfertigteile
- ca. 20 St. neue Stahlverbundstützen bis H 7,30m
- ca. 200 m3 Stützenverstärkungen
- ca. 1.550 m3 neue Stahlbetonwände
- ca. 600 m3 Stahlbetonunterzüge
- ca. 4.000 m3 Stahlbetondecken
- ca. 20t Stahlprofile HEB 240 und IPE 270 (Vordach Skylounge)
Elektroarbeiten:
-ca. 1.000 m Fundament-Ringerder
- ELT-Einbauteile in Beton
Sanitär-/Grundleitungsarbeiten
- ca. 200m Kanalsanierung mit Partliner
- ca. 305m Entwässerungsarbeiten außen
- ca. 200m Entwässerungsarbeiten innen
- ca. 350 m3 Abbruch Stahlbetonstützen, ca. 1.100 m3 Abbr. Stahlbetonwände, ca. 385 m3 Abbr. MW-Wände

Verfahren
Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2023/S 030-088849

Auftragsvergabe

1️⃣
Vertragsnummer: 3311
Titel: Abbruch- und Rohbauarbeiten BT A, B, C inkl. Sanierung TG
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-05-17 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 3
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: MAUSS BAU GmbH & Co. KG
Postanschrift: Günther Scharowsky Str. 6
Postort: Erlangen
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: projektanfragen@mauss-bau.de 📧
Region: Erlangen, Kreisfreie Stadt 🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Währungscode: EUR 💰
Niedrigstes Angebot: 18132343.06
Höchstes Angebot: 24343284.86

Ergänzende Informationen
Zusätzliche Informationen
-
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechsbehelfen: Fristen gem. § 160 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB).”
Quelle: OJS 2023/S 131-417741 (2023-07-06)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (5 neue Beschaffungen!)

Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten (3)

Ingenieur- und Hochbauarbeiten

Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen

Bauliche Anlagen

Verwandte Suchen 🔍

Region: Deutschland Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt Mittelfranken Nürnberg, Kreisfreie Stadt

Produkte/Dienstleistungen: Bauarbeiten Komplett- oder Teilbauleistungen im... Ingenieur- und Hochbauarbeiten Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen Bauliche Anlagen Rohbauarbeiten