BE Container

Stiftung Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Der Umfang dieser Ausschreibung umfasst die Lieferung, das Errichten, den Unterhalt bzw. Wartung und das Abbauen von Baubüro-Containern und Sanitäranlagen für die gesamte Bauzeit. Die Dauer der Gesamtbaumaßnahme beträgt ca. 66 Monate. Die Container-Anlage wird 1-geschossig ausgeführt. Die Aufstellfläche der Container befinden sich auf einer Kiesschicht, die notwendigen Fundamentierungen, die Wärmedämmung unter den Containern sind einzurechnen, ebenso die Erschließung mit Wasser, Abwasser und Elektro. Eine evtl. erforderliche statische Berechnung ist durch den AN durchzuführen. Die Reinigung der Fenster alle 6 Monate, innen und außen, sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2023-03-15. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2023-02-03.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• BplusL INFRA LOG GmbH

Wer?

• Stiftung Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Wie?

Wo?

• Oberbayern › Eichstätt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2023-02-03	Auftragsbekanntmachung
2023-05-05	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2023-02-03)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Baustelleneinrichtung
Kurze Beschreibung:

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Baustelleneinrichtung 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Baustelleneinrichtung 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Eichstätt 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Stiftung Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Postanschrift: Luitpoldstraße 10
Postleitzahl: 85072
Postort: Eichstätt
Kontakt
Internetadresse: http://www.ku.de 🌏
E-Mail: campuseichstaett@hitzler-ingenieure.de 📧
Telefon: +49 892555950 📞
Fax: +49 8925559511 📠
URL der Dokumente: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1cc7f4-eu 🌏
URL der Teilnahme: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1cc7f4-eu 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2023-02-03 📅
Einreichungsfrist: 2023-03-15 📅
Veröffentlichungsdatum: 2023-02-08 📅
Datum des Beginns: 2023-04-24 📅
Datum des Endes: 2028-08-31 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2023/S 028-080982
ABl. S-Ausgabe: 28
Zusätzliche Informationen

Durch 2 Personen des Auftraggebers – ausschließlich elektronische Submission – keine postalischen Papierangebote. Bieter oder ihre Bevollmächtigten dürfen während der Öffnung der Angebote nicht anwesend sein. Gemäß VOB/A §14 EU Absatz 6 werden die Bieter unverzüglich nach der erfolgten Submission über die Ergebnisse informiert (Fax/E-Mail).

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

1x Bürocontainer für Objektüberwachung inkl. Vorhaltung, Auf- und Abbau und Einrichtung

Das Büro besteht aus:

- einem Büro Hochbau 1 als Doppelcontainer und

- einem WC-/Küche Hochbau 2 als Einzelcontainer,

Grundfläche ca. 45 m² (Einzel-Containergrößen 2,5 x 6,0 m),

Ausstattung mit Elektroheizung, Windfang, Beleuchtung,

Kunststoff-Rollläden und PVC-Bodenbelag,

Innenwandflächen aus Metall und Beschilderung.

ELT-Brüstungskanäle an den Fensterseiten.

Doppelcontainer beidseitig mit Fenster,

Die Container sind jeweils mit einem außenliegenden

stationären Kühlgerät zur Klimatisierung der Büros

auszustatten.

1x Sanitär-/ Küchencontainer inkl. Vorhaltung, Auf- und Abbau und Einrichtung

Der Sanitärcontainer besteht aus:

- Waschbecken, WC und Trennwänden, Elektrowandkonvektoren, Stahlblechtüren

Vorhalten und Betreiben von 2 Stk. Herren- und Damen WC- und Wasch- sowie Sanitätscontainer

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Ostenstraße 26, 85072 Eichstätt

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen:

• Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft: Die Bieter, deren Angebote in die engere Wahl kommen, haben auf gesondertes Verlangen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG vorzulegen. Die Bieter, deren Angebote in die engere Wahl kommen, haben auf gesondertes Verlangen eine Gewerbeanmeldung sowie einen Berufs-/Handelsregisterauszug vorzulegen.

• Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung: Erklärung, dass der Bieter seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt hat.

• Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt, z. B. wirksames Berufsverbot (§70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2 Jahre gegen den Bieter oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§129 StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB),Bestechung (§ 334 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Diebstahl (§ 242 StGB),Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Betrug (§ 263StGB),Subventionsbetrug (§264 StGB), Kreditbetrug (§ 265b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen(§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren(§ 283ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer-und Bodenverunreinigung(§§ 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB), die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Erklärung, dass der Bieter in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu DE Standardformular 02 – Auftragsbekanntmachung 7 / 17 einem Eintrag im Gewerbezentralregisterauszug geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2 500 EUR belegt worden ist. Ab einer Auftragssumme von 30 000 EUR wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justizanfordern

• Eintragung im Berufs- oder Handelsregister des Sitzes oder Wohnsitzes des Unternehmens. Sofern eine Bietergemeinschaft gebildet werden soll, muss die Eigenerklärung über die Eintragung im Handelsregister/in der Handwerksrolle oder Auszug aus dem Berufsregister, sofern eine Eintragspflicht besteht, von jedem Mitglied eingereicht werden. Bei Einsatz von Unterauftragnehmer (Nachunternehmen) sind die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Unterauftragnehmer (Nachunternehmen) präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:

Sicherheitsleistungen und Zahlungen müssen gemäß Beschreibung in den beiliegenden Unterlagen erfolgen (siehe hierzu §16 VOB/B 2016 und§17 VOB/B 2016). Bietergemeinschaften mit gesamtschuldnerischer Haftung jedes einzelnen Bietergemeinschaftsmitgliedes für die Gesamtbaumaßnahme werdenzugelassen.

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 09:20
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2023-05-12 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2023-03-15 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 09:20
Ort des Eröffnungstermins: Elektronische Angebotseröffnung
Zusätzliche Informationen:

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts
Kontakt
Kontaktperson: Hitzler Ingenieur e.K.
Adresse des Käuferprofils: http://www.aumass.de/ausschreibungen 🌏
Dokumente URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1cc7f4-eu 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Seit dem 18.10.2018 sind folgende Änderungen für EU-weite Vergaben gesetzlich wirksam:

- elektronische Veröffentlichung der EU-weiten Vergaben

- elektronische Kommunikation mit Bietern und Lieferanten

- Annahme von Angeboten AUSSCHLIEßLICH auf ELEKTRONISCHEM Weg

(Es werden Angebote nur gewertet, wenn diese elektronisch eingereicht wurden)

Wir bitten dies dringend zu beachten! Die Vergabeunterlagen stehen unentgeltlich, uneingeschränkt und vollständig unter der folgenden Adresse zur Verfügung:

https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1cc7f4-eu

Bieterfragen müssen bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform gestellt werden. Fragen die zur Erläuterung, Konkretisierung oder Änderung der Vergabeunterlagen beitragen, werden bis Ablauf der Angebotsfrist beantwortet

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80538
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 8921762411 📞
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de 📧
Fax: +49 8921762847 📠
Internetadresse: http://www.regierung-oberbayern.de 🌏
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Auf die Rügeobliegenheiten nach § 160 Abs. 3 GWB wird verwiesen. Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S.1 Nr. 4 GWB insbesondere unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Wie: Körper überprüfen
Quelle: OJS 2023/S 028-080982 (2023-02-03)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2023-05-05)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Referenznummer: BA0_003
Kurze Beschreibung:

Gesamtwert des Auftrags: 149969.91 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Internetadresse: https://www.ku.de/ 🌏
Fax: +49 2925559511 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2023-05-05 📅
Veröffentlichungsdatum: 2023-05-10 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2023/S 090-278293
Verweist auf Bekanntmachung: 2023/S 028-080982
ABl. S-Ausgabe: 90

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Der Umfang dieser Ausschreibung umfasst die Lieferung, das Errichten, den Unterhalt bzw. Wartung und das Abbauen von Baubüro-Containern und

Sanitäranlagen für die gesamte Bauzeit. Die Dauer der Gesamtbaumaßnahme beträgt ca. 66 Monate. Die Container-Anlage wird 1-geschossig ausgeführt.

Die Aufstellfläche der Container befinden sich auf einer Kiesschicht, die notwendigen Fundamentierungen, die Wärmedämmung unter den Containern sind

einzurechnen, ebenso die Erschließung mit Wasser, Abwasser und Elektro. Eine evtl. erforderliche statische Berechnung ist durch den AN durchzuführen.

Die Reinigung der Fenster alle 6 Monate, innen und außen, sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

Innenwandächen aus Metall und Beschilderung.

Vorhalten und Betreiben von 2 Stk. Herren- und Damen WC- und Wasch- sowie Sanitärcontainer

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-03-24 📅
Name: BplusL Infra Log GmbH
Postanschrift: Johann-Esche-Straße 27
Postort: Limbach-Oberfrohna
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 37224695150 📞
E-Mail: info@bplusl.de 📧
Land: Zwickau 🏙️
Internetadresse: https://bplusl.de/ 🌏
Gesamtwert des Auftrags: 149969.91 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

: Auf die Rügeobliegenheiten nach § 160 Abs. 3 GWB wird

verwiesen. Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S.1 Nr. 4 GWB insbesondere unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der

Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Quelle: OJS 2023/S 090-278293 (2023-05-05)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Baureifmachung (>20)

Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten (>20)

Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung (>20)
Aushub- und Erdbewegungsarbeiten (>20)
Baustelleneinrichtung (>20)