Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Lieferung und Aufstellung von 6 St. 50 MVA Transformatoren
OVAG-2023-0001
Produkte/Dienstleistungen: Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation📦
Kurze Beschreibung: Lieferung und Aufstellung von 6 St. 50 MVA Transformatoren
Informationen über Lose
Angebote können für alle Lose eingereicht werden
Höchstzahl der Lose, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
1️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel:
“Lieferung und Aufstellung von 2 St. 50 MVA Transformatoren für das UW Massenheim” Titel
Los-Identifikationsnummer: 1
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation📦
Ort der Leistung: Wetteraukreis🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Massenheim
Beschreibung der Beschaffung:
“Lieferung und Aufstellung von 2 Stück 50 MVA Transformatoren.
Die Transformatoren sollen mit Stufenschalter und Ausdehnungsgefäss ausgerüstet sein. Die...”
Beschreibung der Beschaffung
Lieferung und Aufstellung von 2 Stück 50 MVA Transformatoren.
Die Transformatoren sollen mit Stufenschalter und Ausdehnungsgefäss ausgerüstet sein. Die Aufstellungen erfolgen auf bauseits errichteten Betonfundamenten. Die Zuwegung wird ebenfalls bauseitig hergestellt. Die Transformatoren sind OS-/US- und sekundärseitig anschlussfertig aufzustellen. Weitere Informationen können dem LV und der Projektbeschreibung entnommen werden.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Technische Daten
Qualitätskriterium (Gewichtung): 15,00
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Gewährleistungszeit
Qualitätskriterium (Gewichtung): 5,00
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Service vor Ort
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Lieferzeit Trafo 1
Qualitätskriterium (Gewichtung): 12,50
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Lieferzeit Trafo 2
Preis (Gewichtung): 50,00
Umfang der Beschaffung
Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt: EUR 2 000 000 💰
Dauer
Datum des Beginns: 2025-04-01 📅
Datum des Endes: 2025-04-02 📅
Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Der Transport und die Aufstellung ist vom Hersteller zu organisieren und durchzuführen.
Die Lieferzeit wird folgendermaßen bewertet:
Lieferung bis zum...”
Zusätzliche Informationen
Der Transport und die Aufstellung ist vom Hersteller zu organisieren und durchzuführen.
Die Lieferzeit wird folgendermaßen bewertet:
Lieferung bis zum 01.04.2025 gibt die volle Punktzahl
Lieferungen ab dem 01.06.2025 ergeben null Punkte.
Jede vergangene Kalenderwoche in diesem Zeitrahmen zieht ca. 1,56 Punkte der vollen 12,5 Punkte des einzelnen Trafos ab.
2️⃣ Titel
Los-Identifikationsnummer: 2
Umfang der Beschaffung
Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt: EUR 2 000 000 💰
Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Der Transport und die Aufstellung ist vom Hersteller zu organisieren und durchzuführen.
Die Lieferzeit wird folgendermaßen bewertet:
Lieferung bis zum...”
Zusätzliche Informationen
Der Transport und die Aufstellung ist vom Hersteller zu organisieren und durchzuführen.
Die Lieferzeit wird folgendermaßen bewertet:
Lieferung bis zum 01.04.2025 gibt die volle Punktzahl
Lieferungen ab dem 01.09.2025 ergeben null Punkte.
Jede vergangene Kalenderwoche in diesem Zeitrahmen zieht ca. 0,60 Punkte der vollen 12,5 Punkte des einzelnen Trafos ab.
3️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel:
“Lieferung und Aufstellung von 2 St. 50 MVA Transformatoren für die UWs Ohmtal und Schotten” Titel
Los-Identifikationsnummer: 3
Beschreibung
Ort der Leistung: Vogelsbergkreis🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Schotten und Ohmtal
Beschreibung der Beschaffung:
“Lieferung und Aufstellung von 2 Stück 50 MVA Transformatoren. Je 1 St. pro Liegenschaft.
Die Transformatoren sollen mit Stufenschalter und Ausdehnungsgefäss...”
Beschreibung der Beschaffung
Lieferung und Aufstellung von 2 Stück 50 MVA Transformatoren. Je 1 St. pro Liegenschaft.
Die Transformatoren sollen mit Stufenschalter und Ausdehnungsgefäss ausgerüstet sein. Die Aufstellungen erfolgen auf bauseits errichteten Betonfundamenten. Die Zuwegung wird ebenfalls bauseitig hergestellt. Die Transformatoren sind OS-/US- und sekundärseitig anschlussfertig aufzustellen. Weitere Informationen können dem LV und der Projektbeschreibung entnommen werden.
Mehr anzeigen Umfang der Beschaffung
Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt: EUR 2 000 000 💰
Dauer
Datum des Endes: 2026-09-30 📅
Beschreibung
Zusätzliche Informationen:
“Der Transport und die Aufstellung ist vom Hersteller zu organisieren und durchzuführen.
Die Lieferzeit wird folgendermaßen bewertet:
Trafo 1...”
Zusätzliche Informationen
Der Transport und die Aufstellung ist vom Hersteller zu organisieren und durchzuführen.
Die Lieferzeit wird folgendermaßen bewertet:
Trafo 1 Ohmtal
Lieferung vom 01.07.2025 bis 30.09.2025 ergibt die volle Punktzahl
Lieferungen ab dem 01.10.2025 bekommen pro Kalenderwoche 1 Punkt Abzug.
Trafo 2 Schotten
Lieferung vom 01.07.2026 bis 30.09.2026 ergibt die volle Punktzahl
Lieferungen ab dem 01.10.2026 bekommen pro Kalenderwoche 1 Punkt Abzug.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“-Aktueller Eintrag aus dem Berufs- oder Handelsregister des Herkunftslandes bzw. Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung, nicht älter als 1 Jahr.
-...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
-Aktueller Eintrag aus dem Berufs- oder Handelsregister des Herkunftslandes bzw. Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung, nicht älter als 1 Jahr.
- Gesonderte eigenhändig unterzeichnete Eigenerklärung, dass es keine zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe im Sinne der §§123 und 124 des GWB sowie §21 AEntG und §19 MiLoG, gibt.
-Benennung möglicher Nachunternehmer
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“- Aktuelle Auskunft einer Geschäftsbank des Bewerbers über die wirtschaftlichen Verhältnisse (z.B. Dauer der Geschäftsbeziehung) zur Kreditwürdigkeit und...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
- Aktuelle Auskunft einer Geschäftsbank des Bewerbers über die wirtschaftlichen Verhältnisse (z.B. Dauer der Geschäftsbeziehung) zur Kreditwürdigkeit und zur Zahlungsfähigkeit oder ersatzweise Vorlage einer Wirtschaftsauskunft, z.B. Creditreform.
- Aktueller Nachweis des Finanzamtes über die Zahlung von Steuern oder gleichwertige Bescheinigungen des Ursprung- oder Herkunftslandes.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“-Nachweis eines eingeführten und zertifizierten Qualitätsmanagementsystems, z.B. entsprechend der DIN EN ISO 9001- er Reihe.
-Vorlage von Referenzprojekten...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
-Nachweis eines eingeführten und zertifizierten Qualitätsmanagementsystems, z.B. entsprechend der DIN EN ISO 9001- er Reihe.
-Vorlage von Referenzprojekten der letzten 3 Jahre.
Die Referenzen sollen vergleichbare Projekte abbilden, d.h. Transformatoren der Größenordnung 40-63 MVA.
Die Referenzen sollen folgende Angaben enthalten:
— Name des Auftraggebers,
— Bezeichnung der Referenzmaßnahme,
— Auftragssumme,
— Zeitraum der Leistungserbringung,
— Beschreibung der Leistung in technischer Hinsicht.
Sowie den Umfang der erbrachten Leistung, falls nicht unmittelbar aus der Bezeichnung abzuleiten. Der Auftraggeber behält sich vor, zur Erläuterung und Wertung von einzelnen Referenzen weitere Angaben vom Bewerber, nach Eingang der Teilnahmeanträge, zu fordern. Werden die zusätzlich geforderten Angaben nach Ablauf der Nachfrist (Regelfrist 5 Kalendertage nach Abforderung) nicht getätigt, werden die vom Auftraggeber angesprochenen Referenzen nicht in die Wertung mit aufgenommen.
Mehr anzeigen Bedingungen für die Teilnahme
Geforderte Kautionen und Garantien:
“Bürgschaften
Der Auftragnehmer verpflichtet sich folgende Bürgschaften vorzulegen:
- Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 20 % des Auftragswertes.
Die...”
Geforderte Kautionen und Garantien
Bürgschaften
Der Auftragnehmer verpflichtet sich folgende Bürgschaften vorzulegen:
- Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 20 % des Auftragswertes.
Die Rückgabe erfolgt nach Fertigstellung und Abnahme durch den Auftraggeber.
- Anzahlungsbürgschaft in Höhe der Anzahlung.
Die Rückgabe erfolgt nach Fertigstellung und Abnahme durch den Auftraggeber.
- Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 5 % des Auftragswertes.
Die Rückgabe erfolgt nach Ablauf der Gewährleistungszeit.
Für die Bürgschaften gelten folgende Anforderungen:
Der Bürge muss ein in der europäischen Gemeinschaft, in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, oder in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenes Kreditinstitut oder Kreditversicherer sein.
Es gelten auch Konzernbürgschaften.
Die Bürgschaftserklärung muss unbefristet, schriftlich und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage und der Anfechtbarkeit (§§ 771 Abs. 1, 770 BGB) abgegeben werden. Das Recht zur Hinterlegung muss ausgeschlossen sein. Ferner muss der Bürge erklären, dass für Streitigkeiten aus einer solchen Bürgschaft ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Gerichtsstand nach Wahl des Auftraggebers das Bauvorhaben oder der Sitz des Auftraggebers ist. Weiter hat er zu erklären, dass die Bürgschaftsforderung nicht vor der gesicherten Hauptforderung verjährt. Das Recht des Auftragnehmers zum Austausch der hingegebenen Bürgschaft nach § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberührt.
Pönalen
Wird die Lieferung schuldhaft nicht eingehalten, so dass es zu Terminüberschreitungen kommt, verpflichtet sich der Auftragnehmer ab dem Überschreiten zur Zahlung einer Pönale in Höhe von 0,1 % des Auftragswertes je angefangenem Tag der Überschreitung. Die Vertragsstrafe beträgt jedoch höchstens 5 % des Auftragswertes.
Mehr anzeigen
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:
“Rechnungen sind in leicht prüfbarer Form auszustellen. Sämtliche zur Prüfung erforderlichen Unterlagen sind beizufügen.
Zahlungsplan gemäß...”
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln
Rechnungen sind in leicht prüfbarer Form auszustellen. Sämtliche zur Prüfung erforderlichen Unterlagen sind beizufügen.
Zahlungsplan gemäß Projektbeschreibung.
Die Zahlungen der Teilabrechnungen erfolgen aufgrund gemeinsamer Aufmaße oder Nachweise zu den Preisen des Leistungsverzeichnisses.
Die Zahlung der Schlussrechnung erfolgt nach folgenden Punkten:
- Genehmigung des Aufmaßes
- Freigabe der Unterlagen durch den Auftraggeber
- Endabnahme
- Gestellung einer unbefristeten Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 5 % der
Gesamtabrechnungssumme
Zahlungen: 30 Tage netto nach Rechnungsstellung
Mehr anzeigen
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: gesamtschuldnerisch haftend
Informationen über das für die Ausführung des Auftrags zuständige Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der mit der Ausführung des Auftrags betrauten Mitarbeiter
Verfahren Art des Verfahrens
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2023-02-22
12:00 📅
Voraussichtliches Datum der Versendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an die ausgewählten Bewerber: 2023-03-08 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2026-12-31 📅
Ergänzende Informationen Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Elektronische Zahlung wird verwendet
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Hilpertstraße 31; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64295
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 615126601📞
Fax: +49 6151125816 📠
URL: www.rp-darmstadt.hessen.de🌏 Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Name: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Hilpertstraße 31; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64295
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 615126601📞
Fax: +49 6151125816 📠
URL: www.rp-darmstadt.hessen.de🌏 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Hilpertstraße 31; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64295
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 615126601📞
Fax: +49 6151125816 📠
URL: www.rp-darmstadt.hessen.de🌏
Quelle: OJS 2023/S 016-043785 (2023-01-18)