Lieferung und Aufstellung von 6 St. 50 MVA Transformatoren

ovag Netz GmbH

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2023-02-22. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2023-01-18.

Wer?

• ovag Netz GmbH

Wie?

• Transformatoren › Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation

Wo?

• Darmstadt › Wetteraukreis
• Gießen › Vogelsbergkreis

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2023-01-18	Auftragsbekanntmachung

Auftragsbekanntmachung (2023-01-18)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation
Referenznummer: OVAG-2023-0001
Kurze Beschreibung: Lieferung und Aufstellung von 6 St. 50 MVA Transformatoren
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Lieferungen
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Wetteraukreis 🏙️
Vogelsbergkreis 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Versorgungsunternehmen
Name des öffentlichen Auftraggebers: ovag Netz GmbH
Postanschrift: Hanauer Straße 9-13
Postleitzahl: 61169
Postort: Friedberg
Kontakt
Internetadresse: http://www.ovag-netz.de 🌏
E-Mail: jakob.heidecke@ovag-netz.de 📧
Telefon: +49 603182-1217 📞
Fax: +49 603182-1690 📠
URL der Dokumente: https://www.had.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-185c541d553-3d79a508126345b5 🌏
URL der Teilnahme: http://www.had.de 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2023-01-18 📅
Einreichungsfrist: 2023-02-22 📅
Veröffentlichungsdatum: 2023-01-23 📅
Datum des Beginns: 2025-04-01 📅
Datum des Endes: 2025-04-02 📅
2026-09-30 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2023/S 016-043785
ABl. S-Ausgabe: 16
Zusätzliche Informationen

Der Transport und die Aufstellung ist vom Hersteller zu organisieren und durchzuführen. Die Lieferzeit wird folgendermaßen bewertet: Lieferung bis zum 01.04.2025 gibt die volle Punktzahl Lieferungen ab dem 01.06.2025 ergeben null Punkte. Jede vergangene Kalenderwoche in diesem Zeitrahmen zieht ca. 1,56 Punkte der vollen 12,5 Punkte des einzelnen Trafos ab.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Höchstzahl der Lose pro Bieter: 3
Bezeichnung des Loses: Lieferung und Aufstellung von 2 St. 50 MVA Transformatoren für das UW Massenheim
Losnummer: 1
Kurze Beschreibung:

Lieferung und Aufstellung von 2 Stück 50 MVA Transformatoren.

Die Transformatoren sollen mit Stufenschalter und Ausdehnungsgefäss ausgerüstet sein. Die Aufstellungen erfolgen auf bauseits errichteten Betonfundamenten. Die Zuwegung wird ebenfalls bauseitig hergestellt. Die Transformatoren sind OS-/US- und sekundärseitig anschlussfertig aufzustellen. Weitere Informationen können dem LV und der Projektbeschreibung entnommen werden.

Geschätzter Wert ohne MwSt: 2 000 000 EUR 💰
Zusätzliche Informationen:

Der Transport und die Aufstellung ist vom Hersteller zu organisieren und durchzuführen.

Die Lieferzeit wird folgendermaßen bewertet:

Lieferung bis zum 01.04.2025 gibt die volle Punktzahl

Lieferungen ab dem 01.06.2025 ergeben null Punkte.

Jede vergangene Kalenderwoche in diesem Zeitrahmen zieht ca. 1,56 Punkte der vollen 12,5 Punkte des einzelnen Trafos ab.

Losnummer: 2
Zusätzliche Informationen:

Lieferungen ab dem 01.09.2025 ergeben null Punkte.

Jede vergangene Kalenderwoche in diesem Zeitrahmen zieht ca. 0,60 Punkte der vollen 12,5 Punkte des einzelnen Trafos ab.

Bezeichnung des Loses: Lieferung und Aufstellung von 2 St. 50 MVA Transformatoren für die UWs Ohmtal und Schotten
Losnummer: 3
Kurze Beschreibung:

Lieferung und Aufstellung von 2 Stück 50 MVA Transformatoren. Je 1 St. pro Liegenschaft.

Zusätzliche Informationen:

Trafo 1 Ohmtal

Lieferung vom 01.07.2025 bis 30.09.2025 ergibt die volle Punktzahl

Lieferungen ab dem 01.10.2025 bekommen pro Kalenderwoche 1 Punkt Abzug.

Trafo 2 Schotten

Lieferung vom 01.07.2026 bis 30.09.2026 ergibt die volle Punktzahl

Lieferungen ab dem 01.10.2026 bekommen pro Kalenderwoche 1 Punkt Abzug.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:

Massenheim

Schotten und Ohmtal

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

-Aktueller Eintrag aus dem Berufs- oder Handelsregister des Herkunftslandes bzw. Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung, nicht älter als 1 Jahr.

- Gesonderte eigenhändig unterzeichnete Eigenerklärung, dass es keine zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe im Sinne der §§123 und 124 des GWB sowie §21 AEntG und §19 MiLoG, gibt.

-Benennung möglicher Nachunternehmer

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

- Aktuelle Auskunft einer Geschäftsbank des Bewerbers über die wirtschaftlichen Verhältnisse (z.B. Dauer der Geschäftsbeziehung) zur Kreditwürdigkeit und zur Zahlungsfähigkeit oder ersatzweise Vorlage einer Wirtschaftsauskunft, z.B. Creditreform.

- Aktueller Nachweis des Finanzamtes über die Zahlung von Steuern oder gleichwertige Bescheinigungen des Ursprung- oder Herkunftslandes.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

-Nachweis eines eingeführten und zertifizierten Qualitätsmanagementsystems, z.B. entsprechend der DIN EN ISO 9001- er Reihe.

-Vorlage von Referenzprojekten der letzten 3 Jahre.

Die Referenzen sollen vergleichbare Projekte abbilden, d.h. Transformatoren der Größenordnung 40-63 MVA.

Die Referenzen sollen folgende Angaben enthalten:

— Name des Auftraggebers,

— Bezeichnung der Referenzmaßnahme,

— Auftragssumme,

— Zeitraum der Leistungserbringung,

— Beschreibung der Leistung in technischer Hinsicht.

Sowie den Umfang der erbrachten Leistung, falls nicht unmittelbar aus der Bezeichnung abzuleiten. Der Auftraggeber behält sich vor, zur Erläuterung und Wertung von einzelnen Referenzen weitere Angaben vom Bewerber, nach Eingang der Teilnahmeanträge, zu fordern. Werden die zusätzlich geforderten Angaben nach Ablauf der Nachfrist (Regelfrist 5 Kalendertage nach Abforderung) nicht getätigt, werden die vom Auftraggeber angesprochenen Referenzen nicht in die Wertung mit aufgenommen.

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:

Bürgschaften

Der Auftragnehmer verpflichtet sich folgende Bürgschaften vorzulegen:

- Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 20 % des Auftragswertes.

Die Rückgabe erfolgt nach Fertigstellung und Abnahme durch den Auftraggeber.

- Anzahlungsbürgschaft in Höhe der Anzahlung.

- Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 5 % des Auftragswertes.

Die Rückgabe erfolgt nach Ablauf der Gewährleistungszeit.

Für die Bürgschaften gelten folgende Anforderungen:

Der Bürge muss ein in der europäischen Gemeinschaft, in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, oder in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenes Kreditinstitut oder Kreditversicherer sein.

Es gelten auch Konzernbürgschaften.

Die Bürgschaftserklärung muss unbefristet, schriftlich und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage und der Anfechtbarkeit (§§ 771 Abs. 1, 770 BGB) abgegeben werden. Das Recht zur Hinterlegung muss ausgeschlossen sein. Ferner muss der Bürge erklären, dass für Streitigkeiten aus einer solchen Bürgschaft ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Gerichtsstand nach Wahl des Auftraggebers das Bauvorhaben oder der Sitz des Auftraggebers ist. Weiter hat er zu erklären, dass die Bürgschaftsforderung nicht vor der gesicherten Hauptforderung verjährt. Das Recht des Auftragnehmers zum Austausch der hingegebenen Bürgschaft nach § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberührt.

Pönalen

Wird die Lieferung schuldhaft nicht eingehalten, so dass es zu Terminüberschreitungen kommt, verpflichtet sich der Auftragnehmer ab dem Überschreiten zur Zahlung einer Pönale in Höhe von 0,1 % des Auftragswertes je angefangenem Tag der Überschreitung. Die Vertragsstrafe beträgt jedoch höchstens 5 % des Auftragswertes.

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:

Rechnungen sind in leicht prüfbarer Form auszustellen. Sämtliche zur Prüfung erforderlichen Unterlagen sind beizufügen.

Zahlungsplan gemäß Projektbeschreibung.

Die Zahlungen der Teilabrechnungen erfolgen aufgrund gemeinsamer Aufmaße oder Nachweise zu den Preisen des Leistungsverzeichnisses.

Die Zahlung der Schlussrechnung erfolgt nach folgenden Punkten:

- Genehmigung des Aufmaßes

- Freigabe der Unterlagen durch den Auftraggeber

- Endabnahme

- Gestellung einer unbefristeten Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 5 % der

Gesamtabrechnungssumme

Zahlungen: 30 Tage netto nach Rechnungsstellung

Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: gesamtschuldnerisch haftend

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0025
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 12:00
Datum der Absendung der Aufforderungen: 2023-03-08 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2026-12-31 📅
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Technische Daten
Qualitätskriterium (Gewichtung): 15,00
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Gewährleistungszeit
Qualitätskriterium (Gewichtung): 5,00
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Service vor Ort
Lieferzeit Trafo 1
Qualitätskriterium (Gewichtung): 12,50
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Lieferzeit Trafo 2
Preis (Gewichtung): 50,00
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Service vor Ort

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Technisches Betriebsmanagement Einkauf
Internetadresse: www.ovag-netz.de 🌏
Dokumente URL: https://www.had.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-185c541d553-3d79a508126345b5 🌏
URL der Teilnahme: www.had.de 🌏

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Hilpertstraße 31; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64295
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 615126601 📞
Fax: +49 6151125816 📠
Internetadresse: www.rp-darmstadt.hessen.de 🌏
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Wie: Körper überprüfen
Quelle: OJS 2023/S 016-043785 (2023-01-18)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung (>20 neue Beschaffungen)

Elektrische Motoren, Generatoren und Transformatoren (17)

Transformatoren (3)