Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: NIR-VIS-UV OPCPA
MBI-2023-0002
Produkte/Dienstleistungen: Laser📦
Kurze Beschreibung:
“Ein OPCPA-System inkl. Installation, Einweisung, Inbetriebnahme, Serviceleistungen und Wartung
Option: Beam Diagnostic”
1️⃣
Ort der Leistung: Berlin🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie im Forschungsverbund Berlin e.V.
Max-Born-Straße 2a
12489 Berlin”
Beschreibung der Beschaffung:
“Ein OPCPA-System inkl. Installation, Einweisung, Inbetriebnahme, Serviceleistungen und Wartung
Option: Beam Diagnostic” Vergabekriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium, und alle Kriterien werden nur in den Auftragsunterlagen genannt
Dauer
Datum des Beginns: 2023-12-22 📅
Datum des Endes: 2050-01-31 📅
Informationen über Optionen
Optionen ✅
Beschreibung der Optionen:
“Strahldiagnose:
Messpulsdauer kompatibel mit APE oder Wizzler
Messung der Pulssynchronisationsfindungszeit "0" Verzögerung: z.B. Kreuzkorrelator mit dem...”
Beschreibung der Optionen
Strahldiagnose:
Messpulsdauer kompatibel mit APE oder Wizzler
Messung der Pulssynchronisationsfindungszeit "0" Verzögerung: z.B. Kreuzkorrelator mit dem Zwei-Mikrometer-Strahl oder einem anderen Synchronisationsfinder
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Mit der Submission vorzulegende Dokumente:
Eigenerklärung zur...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Mit der Submission vorzulegende Dokumente:
Eigenerklärung zur Eignung_VgV_23.pdf
ANLAGE-Eigenerklärung-VO-2022-833.pdf
Bieterangaben_Wettbewerbsregister.pdf
ggf. Unterauftragnehmer_Eignungsleihe_VgV_UVgO.pdf
ggf. Verpflichtungserklaerung_anderer_Unternehmer.pdf
ggf. Erklärung_Bieter_Bewerbergemeinschaft.pdf
Nach Zuschlagserteilung:
Abfrage des Gewerbezentralregisters des entsprechenden Bieter durch die Vergabestelle
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Darstellung von mindestens zwei aussagekräftigen und mit dem Auftrag vergleichbaren Referenzprojekten (Durchführung FAT und SAT, Lieferung, Inbetriebnahme,...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Darstellung von mindestens zwei aussagekräftigen und mit dem Auftrag vergleichbaren Referenzprojekten (Durchführung FAT und SAT, Lieferung, Inbetriebnahme, Einweisung und Service für mit dem Auftragsgegenstand vergleichbare Systeme) welche das Unternehmen als leistungsverantwortliches Unternehmen (vertraglicher Auftragnehmer des Referenzauftraggebers) innerhalb der letzten fünf Jahre erfolgreich erbracht hat.
Hinweis für die Bieterantwort:
Unternehmen / Institut / Einrichtung:
Ansprechperson:
Tel.-Nr.:
E-Mail-Adresse:
Kurzbeschreibung Referenzprojekt/ Auftragsgegenstand:
Projektdauer:
Auftragswert:
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2023-02-27
13:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2023-04-14 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2023-04-10
00:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren): entfällt
Ergänzende Informationen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Berlin
Postanschrift: Martin- Luther- Strasse 105
Postort: Berlin
Postleitzahl: 10825
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 3090138316📞
E-Mail: poststelle@senwtf.berlin.de📧
Fax: +49 3090137613 📠
URL: http://www.berlin.de/🌏 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2023/S 020-054787 (2023-01-23)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2023-03-29) Objekt Umfang der Beschaffung
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 0.01 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Ein OPCPA-System inkl. Installation, Einweisung, Inbetriebnahme, Serviceleistungen und Wartung Option: Beam Diagnostic” Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): System Design
Qualitätskriterium (Gewichtung): 25,00
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Test- und Nachweisquote des Factory Acceptance Tests
Preis (Gewichtung): 50,00
Informationen über Optionen
Beschreibung der Optionen:
“Strahldiagnose: Messpulsdauer kompatibel mit APE oder Wizzler Messung der Pulssynchronisationsfindungszeit "0" Verzögerung: z.B. Kreuzkorrelator mit dem...”
Beschreibung der Optionen
Strahldiagnose: Messpulsdauer kompatibel mit APE oder Wizzler Messung der Pulssynchronisationsfindungszeit "0" Verzögerung: z.B. Kreuzkorrelator mit dem Zwei-Mikrometer-Strahl oder einem anderen Synchronisationsfinder
Verfahren Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2023/S 020-054787
Auftragsvergabe
1️⃣
Vertragsnummer: 1
Titel: Nir-vis-uv opcpa
Datum des Vertragsabschlusses: 2023-03-29 📅
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 2
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Class 5 Photonics GmbH
Postanschrift: Notkestr. 85
Postort: Hamburg
Postleitzahl: 22607
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 1732586814📞
E-Mail: robert.riedel@class5photonics.com📧
Fax: +49 1732586814 📠
Region: Hamburg🏙️
Der Auftragnehmer ist ein KMU ✅ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 0.01 💰
Quelle: OJS 2023/S 066-197097 (2023-03-29)