2023-00360. Überarbeitung/Anpassung/Erstellung LPH 2 und 3 für verschiedene Bauwerke.

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Zentrale

B 83 UF DB bei Röhrenfurth 4823-658; Planung Ersatzneubau. Überarbeitung/Anpassung/Erstellung LPH 2 und 3 für das Brücken-bauwerk und den Baugrubenverbau zwischen südlichem Widerlager und DB-Trasse; LPH 3 für die bauzeitige Behelfsbrücke.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2024-06-04. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2024-04-24.

Wer?

• Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Zentrale

Wie?

• Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Wo?

• Darmstadt › Darmstadt, Kreisfreie Stadt
• Darmstadt › Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
• Kassel › Schwalm-Eder-Kreis
• Köln › Bonn, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2024-04-24	Auftragsbekanntmachung

Auftragsbekanntmachung (2024-04-24)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: 2023-00360. Überarbeitung/Anpassung/Erstellung LPH 2 und 3 für verschiedene Bauwerke.
Referenznummer: VG-0459-2024-0046
Kurze Beschreibung:

Art des Vertrags: Dienstleistungen
Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen 📦
Beschreibung
Interne Kennung: LOT-0000
Beschreibung der Beschaffung:

Westlich der Ortslage von Melsungen - Röhrenfurth werden im Zuge der vorhandenen Bundesstraße 83 "Kassel - Melsungen" die vorhandene 2-gleisige DB-Strecke "Kassel - Bebra" sowie ein Wirtschaftsweg (Betriebsweg) mittels eines Brückenbauwerkes unterführt. Das vorhandene Brückenbauwerk (Baujahr 1939) hat so große bauliche und statische Mängel, dass es abgebrochen und durch einen Neubau er-setzt werden soll. Bis vor kurzem war eine Erneuerung der UF DB westlich des vorh. Bauwerks geplant. Somit sollte der Verkehr auf der vorh. B 83 durchgehend aufrecht erhalten bleiben und erst nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen (Erneuerung UF DB, Erneuerung UF Gemeindeweg, Erneurung B 83 auf ca. 450 m) auf die neue B 83 verlegt werden. Aufgrund des mittlerweile massiv gesunkenen Verkehrs auf der B 83 ist mittlerweile jedoch auch eine bauzeitige Verkehsführung mit einer Behelfsbrücke östlich des vorh. Bau-werks möglich (siehe Machbarkeits-/Varinatenuntersuchung Behelfsbrücke). Da sich durch die neue Variante eines Ersatzneubaus an gleicher Stelle mit bauzeitiger Umfahrung ge-genüber der alten Variante in der Ausführung eine starke Kostenreduzierung realisieren lässt, soll die abgeschlossene Entwurfsplanung des Brückenbauwerks umgearbeitet bzw. die Entwurfsplanung der Behelfsbrücke (gem. Variantenuntersuchung) erstellt werden. Die Abbruchplanung zum vorhandenen Bauwerk kann vollständig aus der aktuellen Entwurfsplanung übernommen werden und muss nur in der Bauphasenplanung bzw. bei der Beantragung der Sperrzeiten bei der DB berücksichtigt werden. Beim Entwurf zur UF DB handelt es sich um ein gelagertes 1-Feld Bauwerk aus Spannbetonfertgiteilen und einer Tiefgründung. Die Spannweite beträgt 30,43 m, die lichte Weite zwischen den Widerlagern 23,73 m und die kleinste lichte Höhe im Bereich der Gleise 6,47 m bzw. 4,93 m im Bereich des Wirt-schaftswegs. Der Regelquerschnitt ist als 5-stegiger Plattenbalken mit einer Gesamtbreite von 12,60 m sowie einer Breite zwischen den Geländern von 12,10 m geplant. Die Breite der 2-spurigen Fahrbahn beträgt 8,50 m. Im Bereich der Bahntrasse wird ein zusätzlicher Berührungsschutz aus transparenten Kunststoff vorgesehen, sodass die Kappen hier um jeweils 17,5 cm verbreitert werden müssen. Die Ge-samtbreite des Querschnitts beträgt in diesen Bereichen somit 12,95 m. Es ist zu beachten, dass der Kreuzungswinkel zwischen der Bestandsachse und der DB-Trasse nur ca. 58 gon beträgt. Um den Ein-satz von Fertgiteilen auch weiterhin zu gewährleisten ist nach RE-Ing jedoch ein Winkel von mindestens 60 gon erfoderlich. Die Widerlager sind im Zuge der Entwurfsplanung entsprechend zu verschie-ben/verdrehen. Für den Abriss bzw. den Neubau an gleicher Stelle ist zu beachten, dass ein Verbau zur DB-Trasse hin eingebracht werden muss. Evtl. kann aber auch ein Teil des vorh. Fundaments im Erdreiche verbleiben (Abbruch nur bis GOK vorgesehen) oder auch das vorh. Fundament durchbohrt werden. Die Behelfsbrücke ist ca. 25-15 m östlich des vorhandenen Bauwerks in Richtung Röhrenfurth vorgese-hen. Bei der Vorzugsvariante handelt es sich um ein 1-Feld-Bauwerk mit einer Stützweite von ca. 17,0 m und einem Kreuzugswinkel von ca. 100 gon zur DB-Trasse. Die Auflager bzw. die Widerlager sind als Stahlbetonbalken/-streifen auf einer Gründung aus Spundwandbohlen geplant. Diese Bohlen dienen weiterhin als Flügelwände zur unterführten Bahntrasse und zum Baufeld des Ersatzneubaus hin.

Beschreibung der Beschaffung

Westlich der Ortslage von Melsungen - Röhrenfurth werden im Zuge der vorhandenen Bundesstraße 83 "Kassel - Melsungen" die vorhandene 2-gleisige DB-Strecke "Kassel - Bebra" sowie ein Wirtschaftsweg (Betriebsweg) mittels eines Brückenbauwerkes unterführt. Das vorhandene Brückenbauwerk (Baujahr 1939) hat so große bauliche und statische Mängel, dass es abgebrochen und durch einen Neubau er-setzt werden soll.
Bis vor kurzem war eine Erneuerung der UF DB westlich des vorh. Bauwerks geplant. Somit sollte der Verkehr auf der vorh. B 83 durchgehend aufrecht erhalten bleiben und erst nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen (Erneuerung UF DB, Erneuerung UF Gemeindeweg, Erneurung B 83 auf ca. 450 m) auf die neue B 83 verlegt werden. Aufgrund des mittlerweile massiv gesunkenen Verkehrs auf der B 83 ist mittlerweile jedoch auch eine bauzeitige Verkehsführung mit einer Behelfsbrücke östlich des vorh. Bau-werks möglich (siehe Machbarkeits-/Varinatenuntersuchung Behelfsbrücke).
Da sich durch die neue Variante eines Ersatzneubaus an gleicher Stelle mit bauzeitiger Umfahrung ge-genüber der alten Variante in der Ausführung eine starke Kostenreduzierung realisieren lässt, soll die abgeschlossene Entwurfsplanung des Brückenbauwerks umgearbeitet bzw. die Entwurfsplanung der Behelfsbrücke (gem. Variantenuntersuchung) erstellt werden. Die Abbruchplanung zum vorhandenen Bauwerk kann vollständig aus der aktuellen Entwurfsplanung übernommen werden und muss nur in der Bauphasenplanung bzw. bei der Beantragung der Sperrzeiten bei der DB berücksichtigt werden.
Beim Entwurf zur UF DB handelt es sich um ein gelagertes 1-Feld Bauwerk aus Spannbetonfertgiteilen und einer Tiefgründung. Die Spannweite beträgt 30,43 m, die lichte Weite zwischen den Widerlagern 23,73 m und die kleinste lichte Höhe im Bereich der Gleise 6,47 m bzw. 4,93 m im Bereich des Wirt-schaftswegs. Der Regelquerschnitt ist als 5-stegiger Plattenbalken mit einer Gesamtbreite von 12,60 m sowie einer Breite zwischen den Geländern von 12,10 m geplant. Die Breite der 2-spurigen Fahrbahn beträgt 8,50 m. Im Bereich der Bahntrasse wird ein zusätzlicher Berührungsschutz aus transparenten Kunststoff vorgesehen, sodass die Kappen hier um jeweils 17,5 cm verbreitert werden müssen. Die Ge-samtbreite des Querschnitts beträgt in diesen Bereichen somit 12,95 m. Es ist zu beachten, dass der Kreuzungswinkel zwischen der Bestandsachse und der DB-Trasse nur ca. 58 gon beträgt. Um den Ein-satz von Fertgiteilen auch weiterhin zu gewährleisten ist nach RE-Ing jedoch ein Winkel von mindestens 60 gon erfoderlich. Die Widerlager sind im Zuge der Entwurfsplanung entsprechend zu verschie-ben/verdrehen.
Für den Abriss bzw. den Neubau an gleicher Stelle ist zu beachten, dass ein Verbau zur DB-Trasse hin eingebracht werden muss. Evtl. kann aber auch ein Teil des vorh. Fundaments im Erdreiche verbleiben (Abbruch nur bis GOK vorgesehen) oder auch das vorh. Fundament durchbohrt werden.
Die Behelfsbrücke ist ca. 25-15 m östlich des vorhandenen Bauwerks in Richtung Röhrenfurth vorgese-hen. Bei der Vorzugsvariante handelt es sich um ein 1-Feld-Bauwerk mit einer Stützweite von ca. 17,0 m und einem Kreuzugswinkel von ca. 100 gon zur DB-Trasse. Die Auflager bzw. die Widerlager sind als Stahlbetonbalken/-streifen auf einer Gründung aus Spundwandbohlen geplant. Diese Bohlen dienen weiterhin als Flügelwände zur unterführten Bahntrasse und zum Baufeld des Ersatzneubaus hin.

Land: Deutschland 🇩🇪
Ort der Leistung: Schwalm-Eder-Kreis 🏙️
Dauer
Datum des Beginns: 2024-07-16 📅
Datum des Endes: 2024-12-18 📅
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Personalkonzept
Qualitätskriterium (Gewichtung): 60.00
Preis ✅
Preis (Gewichtung): 40.00
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0000

Verfahren
Art des Verfahrens
Offenes Verfahren ✅
Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2024-06-04 09:00:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2024-06-04 09:00:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen
Eröffnungstermin: 2024-06-04 09:00:00 📅
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Die elektronische Bestellung wird verwendet ✅
Elektronische Zahlung wird verwendet ✅
Zusätzliche Informationen: siehe Vergabeunterlagen
Vergabekriterien
Gewichtungsart: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:

§ 123 (1) GWB: Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, 3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), 9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 10. den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung). § 123 (4) GWB: Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. § 124 (1) Nr.2 GWB: Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat. Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 122 ff. GWB, §§ 42 ff. VgV), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.

Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen

§ 123 (1) GWB:
Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:
1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),
2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,
3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),
4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),
9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder
10. den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).

§ 123 (4) GWB:
Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn
1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder
2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können.
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat.

§ 124 (1) Nr.2 GWB:
Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat.

Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 122 ff. GWB, §§ 42 ff. VgV), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:

- § 45 Abs. 4 Nr. 2 VgV: Berufshaftpflichtversicherung Folgender Versicherungsschutz wird gefordert: - 1,50 Mio. € für Personenschäden und - 1,50 Mio. € für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) Bei Leistungen für UBB/ÖBB müssen Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz gleichermaßen abgedeckt sein. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistungen mindestens das 2-fache der genannten Deckungssummen pro Jahr beträgt. Als Beleg hierfür ist eine Bestätigung der Versicherung (z.B. in Form einer Kopie der Versicherungspolice) dem Angebot beizufügen. Bei Unterschreitung der geforderten Berufshaftpflichtversicherungsdeckungssumme ist eine Erklärung des Versicherers beizufügen, dass im Auftragsfall der Versicherungsschutz auf die geforderten Deckungssummen erhöht wird. Bei einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis von jedem Mitglied der Gemeinschaft gesondert zu erbringen. Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 122 ff. GWB, §§ 42 ff. VgV), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen. Bei Einsatz von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmern (Eignungsleihe) sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Präqualifizierte andere Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag im Hessischen Präqualifikationsregister der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. oder in vergleichbaren Präqualifikationsregistern (§ 13 Abs.2 HVTG) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Technische und berufliche Fähigkeiten

Zur Beurteilung der Eignung sind folgende Angaben zu machen bzw. Unterlagen vorzulegen. § 46 Abs. 3 1 VgV: Ausführung von Leistungen in den letzten 5 Jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der Bieter hat für die folgenden Aufgabenbereiche - Überarbeitung der Planung eines Brückenbauwerkes Referenzprojekte vorzulegen. Weitere Angaben hierzu sind in der Eigenerklärung zur Eignung aufgeführt. Weitere Angaben hierzu sind in der Eigenerklärung zur Eignung aufgeführt. Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 122 ff. GWB, §§ 42 ff. VgV), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen. Bei Einsatz von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmern (Eignungsleihe) sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Präqualifizierte andere Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag im Hessischen Präqualifikationsregister der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. oder in vergleichbaren Präqualifikationsregistern (§ 13 Abs.2 HVTG) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Kapitel: Beschaffungsinformationen (speziell) hier Punkt "Zweck, Beschreibung der Beschaffung" Für das in dieser Bekanntmachung genannte Vorhaben sind im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen: - Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 2 + 3 - Fachplanung Tragwerksplanung Lph. 2 + 3 für: - Überarbeitung des Brückenbauwerkes - Baugrubenverbau - bauzeitige Behelfsbrücke

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Zur Beurteilung der Eignung sind folgende Angaben zu machen bzw. Unterlagen vorzulegen.
§ 46 Abs. 3 1 VgV: Ausführung von Leistungen in den letzten 5 Jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.
Der Bieter hat für die folgenden Aufgabenbereiche

- Überarbeitung der Planung eines Brückenbauwerkes

Referenzprojekte vorzulegen. Weitere Angaben hierzu sind in der Eigenerklärung zur Eignung aufgeführt.

Weitere Angaben hierzu sind in der Eigenerklärung zur Eignung aufgeführt.
Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 122 ff. GWB, §§ 42 ff. VgV), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.
Bei Einsatz von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmern (Eignungsleihe) sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Präqualifizierte andere Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag im Hessischen Präqualifikationsregister der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. oder in vergleichbaren Präqualifikationsregistern (§ 13 Abs.2 HVTG) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Kapitel: Beschaffungsinformationen (speziell) hier Punkt "Zweck, Beschreibung der Beschaffung"
Für das in dieser Bekanntmachung genannte Vorhaben sind im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen:

- Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 2 + 3
- Fachplanung Tragwerksplanung Lph. 2 + 3

für:

- Überarbeitung des Brückenbauwerkes
- Baugrubenverbau
- bauzeitige Behelfsbrücke

Bedingungen für die Teilnahme
Ausschlussgrund:

Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung

Betrugsbekämpfung

Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften

+ 20 weitere

Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens

Einstellung der gewerblichen Tätigkeit

Entrichtung von Steuern

Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren

Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels

Konkurs

Korruption

Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit

Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten

Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs

Vergleichsverfahren

Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen

Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen

Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen

Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter

Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen

Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge

Zahlungsunfähigkeit

Beschreibung der Ausschlussgründe: siehe Vergabeunterlagen

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Zentrale
Nationale Registrierungsnummer: DE811700237
Postanschrift: Wilhelmstraße 10
Postleitzahl: 65185
Postort: Wiesbaden
Region: Wiesbaden, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabe.zentrale@mobil.hessen.de 📧
Telefon: +49 611 366-0 📞
Fax: +49 611 366-3435 📠
URL: https://vergabe.hessen.de 🌏
Federführendes Mitglied ✅
Adresse des Käuferprofils: https://vergabe.hessen.de 🌏
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
Haupttätigkeit
Wirtschaft und Finanzen
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben ✅
Kommunikation
Dokumente URL: https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-18f0a4bd22f-73dc8133850cb80d 🌏
Teilnahme-URL: https://vergabe.hessen.de 🌏
Sprache des Beschaffungsdokuments: Deutsch 🗣️
Elektronische Einreichung: Zulässig

Ergänzende Informationen
Zusätzliche Informationen

Unterlagen, die im Original nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind (z.B. Referenzunterlagen, Nachweis der Berufshaftpflicht), sind in beglaubigter deutscher Übersetzung vorzulegen; es ist mit den Angebotsunterlagen immer eine Kopie des Originaldokumentes gemeinsam mit der beglaubigten Übersetzung einzureichen. Die geforderten Nachweise und Erklärungen sind entsprechend der vorgegebenen Nummerierungen in den Vergabeunterlagen zu gliedern und zu sortieren. Nicht formgerechte sowie nicht fristgerechte Angebote werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. Bei vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb gilt folgendes: Für die Bieterauswahl werden nur die geforderten Unterlagen berücksichtigt, darüber hinaus gehende Informationsunterlagen sind nicht erwünscht. Ein Verweis auf frühere Angebote reicht nicht aus.

Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Nationale Registrierungsnummer: DE812056745
Postanschrift: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postleitzahl: 64283
Postort: Darmstadt
Region: Darmstadt, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabekammer@rpda.hessen.de 📧
Telefon: +49 6151 126603 📞
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
Nationale Registrierungsnummer: DE811700237
Postanschrift: Wilhelmstraße 10
Postleitzahl: 65185
Postort: Wiesbaden
Region: Wiesbaden, Kreisfreie Stadt 🏙️
E-Mail: post@mobil.hessen.de 📧
Telefon: +49 611366-0 📞
Fax: +49 611366-3435 📠
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-04-24+02:00 📅
Quelle: OJS 2024/S 082-247893 (2024-04-24)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (>20 neue Beschaffungen)

Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle
Dienstleistungen im Bauwesen (>20)
Dienstleistungen von Architekturbüros (>20)
Dienstleistungen von Ingenieurbüros (>20)
Kontroll- und Überwachungsleistungen (9)
Labordienste (11)
Stadtplanung und Landschaftsgestaltung (8)
Technische Tests, Analysen und Beratung (20)