Lage und Beschreibung: Die Stadt Warendorf plant am Standort Freckenhorst die Erweiterung der Everwordgrundschule mit einem 1-3-geschossigen Erweiterungsneubau in dem überwiegend, Lern-Verwaltungs-, Sozial- und Technikflächen, eine Mensa sowie eine Bibliothek untergebracht werden. Das Gebäude entsteht angrenzend an den bestehenden Schulkomplex Am Wörden 1, 48321 Warendorf. Der Schulbetrieb wird während der Bauzeit weiterlaufen und darf nicht beeinträchtigt werden. Als vorbereitende Maßnahmen wurden im Vorfeld zur Sicherung des Schulbetriebes Container aufgestellt um die fehlenden OGS- und Verwaltungsräume zu ersetzen. Es müssen Teile des Bestandes abgebrochen werden, damit der Neubau errichtet werden kann. Beschreibung der Erweiterung Der Neubau sieht eine U-förmige Bebauung mit neuem Verwaltungstrakt und eingeschossigem Ganztagsbereich vor, die die vorhandene Gebäudestruktur des Bestandes weiterführt. Durch die städtebauliche Setzung der neuen Baukörper werden die Freibereiche differenziert in Großer Schulhof, kleiner Schulhof und Schulgarten mit Gartenlabor. Die OGS ist als ca. 16,5 m breiter Gebäuderiegel geplant, in dem die Gruppenräume Richtung Süden und die Neben- und Verwaltungsräume zum kleinen Schulhof ausgerichtet sind. Im Bereich der Garderoben weitet sich der Flurbereich zu Lernnischen auf, welche sowohl im Innen- als auch im Außenraum genutzt werden können. ---- Weiteres siehe Vergabeunterlagen
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2024-11-12.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2024-10-10.
Auftragsbekanntmachung (2024-10-10) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Fenster- und Metallbauarbeiten (Umbau und Erweiterung der Everwordschule)
Referenznummer: 2024-102-65
Kurze Beschreibung:
“Lage und Beschreibung: Die Stadt Warendorf plant am Standort Freckenhorst die Erweiterung der Everwordgrundschule mit einem 1-3-geschossigen...”
Kurze Beschreibung
Lage und Beschreibung: Die Stadt Warendorf plant am Standort Freckenhorst die Erweiterung der Everwordgrundschule mit einem 1-3-geschossigen Erweiterungsneubau in dem überwiegend, Lern-Verwaltungs-, Sozial- und Technikflächen, eine Mensa sowie eine Bibliothek untergebracht werden. Das Gebäude entsteht angrenzend an den bestehenden Schulkomplex Am Wörden 1, 48321 Warendorf. Der Schulbetrieb wird während der Bauzeit weiterlaufen und darf nicht beeinträchtigt werden. Als vorbereitende Maßnahmen wurden im Vorfeld zur Sicherung des Schulbetriebes Container aufgestellt um die fehlenden OGS- und Verwaltungsräume zu ersetzen. Es müssen Teile des Bestandes abgebrochen werden, damit der Neubau errichtet werden kann. Beschreibung der Erweiterung Der Neubau sieht eine U-förmige Bebauung mit neuem Verwaltungstrakt und eingeschossigem Ganztagsbereich vor, die die vorhandene Gebäudestruktur des Bestandes weiterführt. Durch die städtebauliche Setzung der neuen Baukörper werden die Freibereiche differenziert in Großer Schulhof, kleiner Schulhof und Schulgarten mit Gartenlabor. Die OGS ist als ca. 16,5 m breiter Gebäuderiegel geplant, in dem die Gruppenräume Richtung Süden und die Neben- und Verwaltungsräume zum kleinen Schulhof ausgerichtet sind. Im Bereich der Garderoben weitet sich der Flurbereich zu Lernnischen auf, welche sowohl im Innen- als auch im Außenraum genutzt werden können. ---- Weiteres siehe Vergabeunterlagen
Mehr anzeigen
Art des Vertrags: Bauleistung
Produkte/Dienstleistungen: Bauarbeiten📦 Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Lage und Beschreibung: Die Stadt Warendorf plant am Standort Freckenhorst die Erweiterung der Everwordgrundschule mit einem 1-3-geschossigen...”
Beschreibung der Beschaffung
Lage und Beschreibung: Die Stadt Warendorf plant am Standort Freckenhorst die Erweiterung der Everwordgrundschule mit einem 1-3-geschossigen Erweiterungsneubau in dem überwiegend, Lern-Verwaltungs-, Sozial- und Technikflächen, eine Mensa sowie eine Bibliothek untergebracht werden. Das Gebäude entsteht angrenzend an den bestehenden Schulkomplex Am Wörden 1, 48321 Warendorf. Der Schulbetrieb wird während der Bauzeit weiterlaufen und darf nicht beeinträchtigt werden. Als vorbereitende Maßnahmen wurden im Vorfeld zur Sicherung des Schulbetriebes Container aufgestellt um die fehlenden OGS- und Verwaltungsräume zu ersetzen. Es müssen Teile des Bestandes abgebrochen werden, damit der Neubau errichtet werden kann. Beschreibung der Erweiterung Der Neubau sieht eine U-förmige Bebauung mit neuem Verwaltungstrakt und eingeschossigem Ganztagsbereich vor, die die vorhandene Gebäudestruktur des Bestandes weiterführt. Durch die städtebauliche Setzung der neuen Baukörper werden die Freibereiche differenziert in Großer Schulhof, kleiner Schulhof und Schulgarten mit Gartenlabor. Die OGS ist als ca. 16,5 m breiter Gebäuderiegel geplant, in dem die Gruppenräume Richtung Süden und die Neben- und Verwaltungsräume zum kleinen Schulhof ausgerichtet sind. Im Bereich der Garderoben weitet sich der Flurbereich zu Lernnischen auf, welche sowohl im Innen- als auch im Außenraum genutzt werden können. ---- Weiteres siehe Vergabeunterlagen
Mehr anzeigen
Ort der Leistung: Warendorf🏙️ Dauer
Datum des Beginns: 2025-01-27 📅
Datum des Endes: 2025-06-30 📅
Vergabekriterien
Preis ✅
Preis (Gewichtung): 100.0
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren ✅ Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2024-11-12 10:00:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2024-11-12 10:01:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort): Stadt Warendorf Zentrale Vergabestelle Raum 208 b Freckenhorster Str. 43 48231 Warendorf
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren):
“Bieter sind beim Öffnungstermin nicht zugelassen, da der Öffnungstermin nach VOB/A EU nicht bieteröffentlich ist.”
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 60
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V....”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. ---- Nicht präqualifizierte Unternehmen haben mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V....”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. ---- Nicht präqualifizierte Unternehmen haben mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V....”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. ---- Nicht präqualifizierte Unternehmen haben mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
“Bekanntmachungs-ID: CXPWYYKLEH5
Für eine gültige Angebotsabgabe ist es zwingend erforderlich, dass Sie Ihr elektronisches Angebot im Vergabeportal über...”
Bekanntmachungs-ID: CXPWYYKLEH5
Für eine gültige Angebotsabgabe ist es zwingend erforderlich, dass Sie Ihr elektronisches Angebot im Vergabeportal über die Funktion "Angebote" hochladen und NICHT über die Funktion "Kommunikation". ----- Eventuelle Kommunikation (Nachfragen etc.) erfolgt ausschließlich über das Vergabeportal.
Mehr anzeigen Körper überprüfen
Name: Bezirksregierung Münster, Vergabekammer Westfalen
Nationale Registrierungsnummer: DE 164 242 157
Postanschrift: Albrecht-Thaer-Str. 9
Postleitzahl: 48147
Postort: Münster
Region: Münster, Kreisfreie Stadt🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de📧
Telefon: 0251 411-0📞 Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Stadt Warendorf, Der Bürgermeister, Bauverwaltungsamt, Zentrale Vergabestelle
Nationale Registrierungsnummer: DE126731279
Postanschrift: Freckenhorster Str. 43
Postleitzahl: 48231
Postort: Warendorf
Region: Warendorf🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabe@warendorf.de📧
Telefon: +49 2581-541605📞
Fax: +49 2581-542605 📠 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“entsprechend den Regelungen des § 160 GWB” Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Quelle: OJS 2024/S 199-616447 (2024-10-10)