Neubau Experimentierhalle Baufelfreimachung Geb. 03.13 Ingenieurtief-, Kanal- und Leitungsbau

Forschungszentrum Jülich GmbH -Team Bau-

Ingenieurtief-, Kanal- und Leitungsbau Teil 1 (ca. 6 Wochen): - Rückbau von Oberflächenbefestigungen (ca. 2.000 m²) und Bodenauffüllungen für Kampfmitteluntersuchungen, Bodenaustausch im Bereich der späteren Baugrube. Teil 2, Abschnitt 2.1 (ca. 14 Wochen): - Kanalbauarbeiten (Schmutz- + Regen- + Betriebsabwasserkanal = ca. 400 m) - Versickerungsanlage, (Rigole mit ca. 248 St Boxen) - Trinkwasserleitung DN 65 (ca. 95 m) - Fernwärmeleitungen DN 65 (ca. 250 m) - Kaltwasserleitungen DN 200 (ca. 230 m) Teil 2, Abschnitt 2.2 (ca. 4 Wochen): - Einführung der Medien aus Abschnitt 2.1 in das Gebäude - Leerrohrtrassen 2x2 DN 100 (ca. 120 m) - Grabenherstellung für Stromkabel (ca. 120 m)

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2024-06-04. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2024-04-23.

Wer?

• Forschungszentrum Jülich GmbH -Team Bau-

Wie?

• Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten › Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
• Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung › Baureifmachung und Abräumung
• Abdichtungs- und Dämmarbeiten › Gipskartonarbeiten
• Bauarbeiten für Rohrleitungen › Rohrverlegearbeiten › Neuverlegung von Rohrleitungen
• Bauarbeiten für Tunnel, Schächte und Unterführungen › Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen
• Bauarbeiten für Wasserstraßen › Kanalbauarbeiten
• Bauleistungen im Hochbau › Bauarbeiten für Schulen oder Forschungsanstalten
• Bauliche Anlagen › Rohbauarbeiten
• Betonarbeiten › Estricharbeiten › Estricharbeiten (Fußboden)
• Betonarbeiten › Stahlbetonarbeiten
• Diverse Oberbauarbeiten › Oberbauarbeiten für Landstraßen › Oberflächenbeschichtungsarbeiten
• Fundamentierungsarbeiten und Brunnenbohrungen › Fundamentierungsarbeiten

Wo?

• Köln › Bonn, Kreisfreie Stadt
• Köln › Düren

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2024-04-23	Auftragsbekanntmachung
2024-10-18	Auftragsbekanntmachung
2025-06-24	Auftragsbekanntmachung
2025-07-02	Auftragsbekanntmachung

Auftragsbekanntmachung (2024-04-23)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Neubau Experimentierhalle Baufelfreimachung Geb. 03.13 Ingenieurtief-, Kanal- und Leitungsbau
Referenznummer: B80/42349709
Kurze Beschreibung:

Art des Vertrags: Bauleistung
Produkte/Dienstleistungen: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten 📦
Beschreibung
Interne Kennung: B80/42349709
Titel: Neuau Experimentierhalle Baufeldfreimachung Geb. 03.13 Ingenierutief-, Kanal- und Leitungsbau
Beschreibung der Beschaffung:

Ingenierutief-, Kanal- und Leitungsbau Teil 1 (ca. 6 Wochen): - Rückbau von Oberflächenbefestigungen (ca. 2.000 m²) und Bodenauffüllungen für Kampfmitteluntersuchungen, Bodenaustausch im Bereich der späteren Baugrube. Teil 2, Abschnitt 2.1 (ca. 14 Wochen): - Kanalbauarbeiten (Schmutz- + Regen- + Betriebsabwasserkanal = ca. 400 m) - Versickerungsanlage, (Rigole mit ca. 248 St Boxen) - Trinkwasserleitung DN 65 (ca. 95 m) - Fernwärmeleitungen DN 65 (ca. 250 m) - Kaltwasserleitungen DN 200 (ca. 230 m) Teil 2, Abschnitt 2.2 (ca. 4 Wochen): - Einführung der Medien aus Abschnitt 2.1 in das Gebäude - Leerrohrtrassen 2x2 DN 100 (ca. 120 m) - Grabenherstellung für Stromkabel (ca. 120 m)

Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen:

Aushub- und Erdbewegungsarbeiten 📦

Bauarbeiten für Rohrleitungen 📦

Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen 📦

+ 4 weitere

Baureifmachung und Abräumung 📦

Kanalbauarbeiten 📦

Neuverlegung von Rohrleitungen 📦

Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen 📦

Postanschrift: Wilhelm-Johnen-Straße
Postleitzahl: 52428
Stadt: Jülich
Land: Deutschland 🇩🇪
Ort der Leistung: Düren 🏙️
Dauer
Datum des Beginns: 2024-07-29 📅
Datum des Endes: 2025-12-31 📅
Vergabekriterien
Preis ✅
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Umfang der Beschaffung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen:

Aushub- und Erdbewegungsarbeiten 📦

Bauarbeiten für Rohrleitungen 📦

Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen 📦

+ 4 weitere

Baureifmachung und Abräumung 📦

Kanalbauarbeiten 📦

Neuverlegung von Rohrleitungen 📦

Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen 📦

Beschreibung
Postanschrift: Wilhelm-Johne-Straße
Postleitzahl: 52425

Verfahren
Art des Verfahrens
Offenes Verfahren ✅
Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU
Offenes Verfahren gem. § 3 EU Nr. 1 VOB/A – EU
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2024-06-04 10:00:00.000 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2024-06-04 10:00:00.000 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 5082024 Tage
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen
Eine Sicherheitsleistung ist erforderlich ✅
Eröffnungstermin: 2024-06-04 10:00:00.000 📅
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Die elektronische Bestellung wird verwendet ✅
Elektronische Zahlung wird verwendet ✅
Zusätzliche Informationen:

Eine Nachforderung von Unterlagen nach Fristablauf ist nicht ausgeschlossen. Siehe ergänzend Vergabeunterlagen.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:

Eignungskriterien: Mindestanforderungen: Der Bieter hat die folgenden Eignungskriterien (Mindestanforderungen) mit Abgabe des Angebotes nachzuweisen. Die Angaben/Nachweise sind vollständig einzureichen und mittels geeigneter Dokumente zu belegen. Kann der Bieter diese Mindestanforderungen nicht erfüllen, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen.: Eignungskriterien: Mindestanforderungen: Der Bieter hat die folgenden Eignungskriterien (Mindestanforderungen) mit Abgabe des Angebotes nachzuweisen. Die Angaben/Nachweise sind vollständig einzureichen und mittels geeigneter Dokumente zu belegen. Kann der Bieter diese Mindestanforderungen nicht erfüllen, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen. a. Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 Güteschutz Kanalbau oder gleichwertig für: - Beurteilungsgruppe AK 3 - Inspektion, Dichtheitsprüfung: I, D b. DVGW-Arbeitsblatt GW 301 für Rohrleitungsbauarbeiten c. AGFW Arbeitsblatt FW 601 für Rohrleitungsbauarbeiten d. AGFW Arbeitsblatt FW 605 für Muffenmontage an Kunststoffmantelrohren

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis Eintragung im PQ-Verein oder ausgefülltes Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) zzgl. Nachweisen: Nachweise Eignung: - Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben - Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal - Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer - rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde) - Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt - Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz - Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen

Bedingungen für die Teilnahme
Geforderte Kautionen und Garantien:

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:

Zahlungen: Zahlungen gemäß VOB/B. Ab dem 27.11.2020 gelten auch für die Forschungszentrum Jülich GmbH die Änderungen zur elektronischen Rechnungsstellung, die nach der E-Rech-VO (E-Rechnungs-Verordnung) wirksam werden (https://www.bmi.bund.de/SiteGlobals/Forms/suche/expertensuche-formular.html?resourceId=9389478&input_=9389000&pageLocale=de&templateQueryString=E-Rech-VO&submit.x=0&submit.y=0). Daraus ergibt sich, dass ab diesem Datum Rechnungen nur noch in gültigen E-Rechnungs-Formaten gemäß der o.g. Verordnung an die Forschungszentrum Jülich GmbH gestellt werden dürfen. Hierzu ist ausschließlich die E-Mail-Adresse „re-online@fz-juelich.de “ zu nutzen.“

Ausschlussgrund: Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit
Beschreibung der Ausschlussgründe: Es gelten Ausschlussgründe gemäß § 124 GWB

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: Forschungszentrum Jülich GmbH -Team Bau-
Nationale Registrierungsnummer: Leitweg ID 992-03005FZJ-26
Abteilung: Geschäftsbereich Einkauf und Materialwirtschaft (M) Fachbereich Einkauf (M-E) Team Bau (M-EB)
Postanschrift: Wilhelm-Johnen-Str.
Postleitzahl: 52425
Postort: Jülich
Region: Düren 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Christoph Heßing
E-Mail: vergabe-bau@fz-juelich.de 📧
Telefon: +492461616446 📞
Fax: +492461612212 📠
URL: http://www.fz-juelich.de 🌏
Federführendes Mitglied ✅
Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
Haupttätigkeit
Bildung
Kommunikation
Dokumente URL: https://www.subreport.de/E31587189 🌏
Teilnahme-URL: https://www.subreport.de/E31587189 🌏
Sprache des Beschaffungsdokuments: Deutsch 🗣️
Elektronische Einreichung: Zulässig

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes
Nationale Registrierungsnummer: t:0228-9499-0
Abteilung: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemombler Str. 76
Postleitzahl: 53123
Postort: Bonn
Region: Bonn, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de 📧
Telefon: +4922894990 📞
Fax: +492289499163 📠
URL: https://www.bundeskartellamt.de 🌏
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Wir verweisen diesbezüglich auf § 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber.

Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-04-25+02:00 📅
Quelle: OJS 2024/S 082-246013 (2024-04-23)

Auftragsbekanntmachung (2024-10-18)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: 01.5 Ausbau des Hochtemperaturmateriallabors HML-3
Referenznummer: B20/42338573
Kurze Beschreibung:

Rohbau- und Stahlbauarbeiten (inkl. Innenausbauarbeiten: Trockenbau, Beschichtung, Estrich) Die Halle des HML-3 soll mit Hochtemperaturlaboren ausgestattet werden. Diese Heißen Zellen werden in einer monolithischen Ortbetonbauweise errichtet. Zur Erzielung einer ausreichenden Abschirmwirkung gegen ionisierende Strahlung werden die 70 cm dicken Wände und die 60 cm dicken Deckenfelder der Heißen Zellen aus Schwerbeton hergestellt. Alle Decken werden als zweiachsig gespannte Platten ausgebildet und in den Wänden biegesteif eingespannt. Die Wände werden auf der vorhandenen Fundamentplatte gelenkig gelagert. Zudem soll eine Stahlbühne mit ca. 45m2 errichtet werden, um Schaltschränke und Diagnoseöffnungen zu erschließen.

Produkte/Dienstleistungen: Bauleistungen im Hochbau 📦
Beschreibung
Interne Kennung: B20/42338573
Titel: 01.5 Ausbau des Hochtemperaturmateriallabors HML-3 Rohbau- und Stahlbauarbeiten (inkl. Innenausbauarbeiten: Trockenbau, Beschichtung, Estrich)
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen:

Estricharbeiten 📦

Estricharbeiten (Fußboden) 📦

Gipskartonarbeiten 📦

+ 3 weitere

Oberflächenbeschichtungsarbeiten 📦

Rohbauarbeiten 📦

Stahlbetonarbeiten 📦

Dauer
Datum des Beginns: 2025-02-06 📅
Datum des Endes: 2026-02-13 📅

Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2024-11-26 10:00:00.000 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2024-11-26 10:00:00.000 📅
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 6022025 Tage
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Eröffnungstermin: 2024-11-26 10:00:00.000 📅

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:

Eignungskriterien: Der Bieter hat folgende Eignungen (Mindestanforderungen I + II) mit Abgabe des Angebotes nachzuweisen. Die Angaben sind vollständig einzureichen und mittels geeigneter Dokumente zu belegen. Kann der Bieter diese Kriterien nicht erfüllen, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen.: Mindestanforderungen I: • Schweißzertifikat EXC2 nach DIN EN 1090-2 und DIN EN ISO 3834-3 • Referenznachweise (Zeitraum 2019 bis 2024): - Benennung eines Projektes im Strahlenschutzbereich - Benennung eines Projektes zum Umgang mit Schwerbeton bis zu 5g/cm³ Referenzangaben: Name des Projektes, Ort, Bauzeit, Bauherr, Ausführungskosten, Ansprechpartner mit Telefon und E-Mail-Adresse. Mindestanforderungen II: • Genehmigung über die Zuverlässigkeitsüberprüfung Kategorie 1, gemäß der Atomrechtlichen ZuverlässigkeitsüberprüfungsVerordnung (AtZüV), für das eingesetzte Personal Existiert die Genehmigungen gemäß Zuverlässigkeitsüberprüfung Kategorie 1, gemäß der Atomrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung (AtZüV), für das eingesetzte Personal bei Abgabe des Angebotes nicht, verpflichtet sich der Bieter/Auftragnehmer dazu, diese Genehmigungen bzw. Nachweise nach Auftragserteilung/Bestellung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Monaten, zu erlangen und dem Auftraggeber unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach behalten wir uns vor, den Auftrag zu kündigen. Hinweis: Für die Zuverlässigkeitsüberprüfung werden die persönlichen Angaben der Personen benötigt. Diese Überprüfung wird durch das Forschungszentrum Jülich GmbH beantragt und ist für den Auftragnehmer kostenpflichtig (100,00 €/ Person). Die Kosten für die v. g. Genehmigungen und Nachweise sind ebenfalls vom Auftragnehmer zu leisten.

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Eignungskriterien:
Der Bieter hat folgende Eignungen (Mindestanforderungen I + II) mit Abgabe des Angebotes nachzuweisen.
Die Angaben sind vollständig einzureichen und mittels geeigneter Dokumente zu belegen.
Kann der Bieter diese Kriterien nicht erfüllen, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen.: Mindestanforderungen I:

• Schweißzertifikat EXC2 nach DIN EN 1090-2 und DIN EN ISO 3834-3

• Referenznachweise (Zeitraum 2019 bis 2024):

- Benennung eines Projektes im Strahlenschutzbereich
- Benennung eines Projektes zum Umgang mit Schwerbeton bis zu 5g/cm³

Referenzangaben: Name des Projektes, Ort, Bauzeit, Bauherr, Ausführungskosten, Ansprechpartner mit Telefon und E-Mail-Adresse.

Mindestanforderungen II:

• Genehmigung über die Zuverlässigkeitsüberprüfung Kategorie 1, gemäß der Atomrechtlichen ZuverlässigkeitsüberprüfungsVerordnung (AtZüV), für das eingesetzte Personal

Existiert die Genehmigungen gemäß Zuverlässigkeitsüberprüfung Kategorie 1, gemäß der Atomrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung (AtZüV), für das eingesetzte Personal bei Abgabe des Angebotes nicht, verpflichtet sich der Bieter/Auftragnehmer dazu, diese Genehmigungen bzw. Nachweise nach Auftragserteilung/Bestellung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Monaten, zu erlangen und dem Auftraggeber unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach behalten wir uns vor, den Auftrag zu kündigen.

Hinweis:
Für die Zuverlässigkeitsüberprüfung werden die persönlichen Angaben der Personen benötigt. Diese Überprüfung wird durch das Forschungszentrum Jülich GmbH beantragt und ist für den Auftragnehmer kostenpflichtig (100,00 €/ Person). Die Kosten für die v. g. Genehmigungen und Nachweise sind ebenfalls vom Auftragnehmer zu leisten.

Bedingungen für die Teilnahme
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:

Zahlungen: Zahlungen gemäß VOB/B. Rechnungen an: Forschungszentrum Jülich GmbH F-BK 52425 Jülich Informationen zur Rechnungsstellung Rechnungen sind nach der geltenden E-Rechnungsverordnung zu stellen. Als Rechnungszugang wird nur noch die Einreichung über das Bundesportal des OZG_RE (https://xrechnung-bdr.de/) unter Angabe der Leitweg ID 992-03005FZJ-26 akzeptiert. Einreichungen als PDF per E-Mail oder auf dem Postweg werden demnach nicht mehr akzeptiert und begründen bei Nichtzahlung keinen Verzug des Forschungszentrum Jülich GmbH nach § 286 Abs. (3) BGB. Bei der Rechnungsstellung ist zwingend unsere Bestellnummer anzugeben. Des Weiteren ist eindeutig zu deklarieren, um welche Art von Rechnung (Vorauszahlungs-, Abschlags- und Schlussrechnung) es sich handelt. Ohne diese Angaben ist eine reibungslose Zahlungsabwicklung nicht gewährleistet.

Öffentlicher Auftraggeber
Kommunikation
Dokumente URL: https://www.subreport.de/E19792613 🌏
Teilnahme-URL: https://www.subreport.de/E19792613 🌏

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Kaiser-Wilhelm-Straße 16
Postleitzahl: 53113
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2024-10-20+02:00 📅
Quelle: OJS 2024/S 205-635605 (2024-10-18)

Auftragsbekanntmachung (2025-06-24)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: 02.21u Neubau Helmholtz Quantum Center+ (HQC+)
Referenznummer: B20/42380637
Kurze Beschreibung:

Gründung, Bodenplatten und Erdarbeiten: - Baugrubenverfüllung ca. 1.950 m³ - Arbeitsraumverfüllungen ca. 340 m³ - Abdichtungsarbeiten Frischbetonverbund-System ca. 3.900 m² - Dämmarbeiten gegen Erdreich ca. 1.440 m² - WU-Bodenplatten ca. 3.050 m³ - WU-Fundamente ca. 483 m³ - Sauberkeitsschichten unbewehrter Beton ca. 5.450 m² - Sanitär-Grundleitungen - Erdungsanlage, Ringerder mit 5m Maschenweite

Beschreibung
Interne Kennung: B20/42380637
Titel: 02.21u Neubau Helmholtz Quantum Center+ (HQC+) Rohbauarbeiten 1 - Herstellung von Gründung und Bodenplatten
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen:

Bauarbeiten für Rohrleitungen 📦

Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen 📦

Bauarbeiten für Schulen oder Forschungsanstalten 📦

+ 6 weitere

Bauleistungen im Hochbau 📦

Betonarbeiten 📦

Fundamentierungsarbeiten 📦

Kanalbauarbeiten 📦

Neuverlegung von Rohrleitungen 📦

Rohbauarbeiten 📦

Dauer
Datum des Beginns: 2025-10-30 📅
Datum des Endes: 2026-02-27 📅
Umfang der Beschaffung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen:

Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen 📦

Bauarbeiten für Schulen oder Forschungsanstalten 📦

Bauleistungen im Hochbau 📦

+ 5 weitere

Betonarbeiten 📦

Fundamentierungsarbeiten 📦

Kanalbauarbeiten 📦

Neuverlegung von Rohrleitungen 📦

Rohbauarbeiten 📦

Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2025-08-14 10:00:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2025-08-14 10:00:00 📅
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 60 Tage
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Eröffnungstermin: 2025-08-14 10:00:00 📅
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Eignungskriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich und liegt den Vergabeunterlagen bei. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: - Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben - Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, - Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer - Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen - Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft

Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien

Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich und liegt den Vergabeunterlagen bei.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
- Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte,
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft

Eignungskriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Eignungskriterium: Durchschnittliche jährliche Belegschaft
Eintragung in ein relevantes Berufsregister
Eintragung in das Handelsregister
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:

Zahlungen: Zahlungen gemäß VOB/B. Informationen zur Rechnungsstellung Rechnungen sind nach der geltenden E-Rechnungsverordnung zu stellen. Als Rechnungszugang wird nur noch die Einreichung über das Bundesportal des OZG_RE (https://xrechnung-bdr.de/) unter Angabe der Leitweg ID 992-03005FZJ-26 akzeptiert. Einreichungen als PDF per E-Mail oder auf dem Postweg werden demnach nicht mehr akzeptiert und begründen bei Nichtzahlung keinen Verzug des Forschungszentrum Jülich GmbH nach § 286 Abs. (3) BGB. Bei der Rechnungsstellung ist zwingend unsere Bestellnummer anzugeben. Des Weiteren ist eindeutig zu deklarieren, um welche Art von Rechnung (Vorauszahlungs-, Abschlags- und Schlussrechnung) es sich handelt. Ohne diese Angaben ist eine reibungslose Zahlungsabwicklung nicht gewährleistet.

Ausschlussgrund: Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten

Öffentlicher Auftraggeber
Kommunikation
Dokumente URL: https://www.subreport.de/E72188385 🌏
Teilnahme-URL: https://www.subreport.de/E72188385 🌏
Elektronische Einreichung: Erforderlich

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-06-26+02:00 📅
Quelle: OJS 2025/S 120-412319 (2025-06-24)

Auftragsbekanntmachung (2025-07-02)
Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2025-08-25 10:00:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2025-08-25 10:00:00 📅
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Eröffnungstermin: 2025-08-25 10:00:00 📅

Ergänzende Informationen
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-07-04+02:00 📅

Änderungen
Andere zusätzliche Informationen

Alt: Angebotsabgabetermin: 14.08.2025, 10:00 Uhr Neu: Angebotsabgabetermin: 25.08.2025, 10:00 Uhr Alt: Bindefrist: 13.10.2025 Neu: Bindefrist: 24.10.2025

Hauptgrund für die Änderung: Korrektur – Veröffentlichung
Angaben zu Änderungen
Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 502cc4e4-bc3a-402d-8b2e-579ed26699a4-01
Quelle: OJS 2025/S 126-436287 (2025-07-02)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten (>20)