GSH BRE-BHV: Herrichten der BE-Flächen und der Container des AG

Zusätzliche Informationen

Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich:
1. Erklärung, ob und inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat.
Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s):
1. ralfmoser architektingenieur
2. GFK Ingenieure
3. GTU Ingenieurgesellschaft
4. DB Engineering & Consulting GmbH
5. Dr. Graband & Partner GmbH
6. Umtec

Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.

Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.

Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt.

Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme

Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme

Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

Folgende Erklärungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht:

- Erklärung über die ihm für die Ausführung der zu vergebenden Leistungen zur Verfügung stehende technische Ausrüstung
- Erklärung über die von ihm ausgeführten Leistungen in den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
- Erklärung über die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen.

Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon ​Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen ​berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lauteren Wettbewerb zwischen ​Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.

Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Andere zusätzliche Informationen

10
Die Asphaltarbeiten stehen in unmittelbarem technischen Zusammenhang mit der Herstellung und Nutzung der Zufahrt zur BEFläche
04 und sind in die laufenden Arbeiten zur Herrichtung der BE-Fläche zu integrieren. Der Auftragnehmer ist bereits mit der
Herstellung der BE-Flächen beauftragt. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist daher aus technischen Gründen nicht möglich. Die
Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers würde zusätzliche Anfahrts- und Baustelleneinrichtungskosten verursachen. Darüber
hinaus würde die Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers zusätzliche Schnittstellen im Bauablauf schaffen und könnte zu
Verzögerungen bei der Ausführung der Arbeiten sowie zu Beeinträchtigungen des Bauablaufs führen.

Text

10
Im Bereich der Zufahrt zur BE-Fläche 04 in Bremen-Burg ist die Herstellung einer für den LKW-Verkehr geeigneten
Asphalttragdeckschicht erforderlich. Die Asphaltierung umfasst den Zufahrtsbereich im Bereich des ESTW Bremen-Burg und der
Bediencontainer und ist über die Oberkante der Bediencontainer hinaus auf einer Länge von ca. 40 m fortzuführen.
Die Maßnahme ist erforderlich, um insbesondere die Staubentwicklung während der Nutzung und Befahrung der BE-Fläche 04 zu
vermeiden bzw. zu reduzieren und eine für den Baustellenverkehr geeignete Zufahrt herzustellen. Die hierfür erforderlichen
Asphaltarbeiten waren im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten und stellen eine erforderliche zusätzliche Leistung dar.

Andere zusätzliche Informationen

01
Die Erweiterung um zwei Achsen erfolgt unmittelbar an der bestehenden Containeranlage in Bremerhaven. Die zusätzlichen
Container müssen technisch und funktional in die vorhandene Anlage einschließlich der bestehenden Ver- und
Entsorgungsanschlüsse integriert werden.
Eine Ausführung durch einen anderen Auftragnehmer würde zusätzliche technische Schnittstellen innerhalb der
zusammenhängenden Containeranlage schaffen. Die Erweiterung ist daher durch den bereits mit der Containeranlage beauftragten
Auftragnehmer auszuführen. Die Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers würde zusätzliche technische Schnittstellen
innerhalb der bestehenden Containeranlage schaffen. Darüber hinaus wären zusätzliche Baustelleneinrichtungs-, Anfahrts- und
Ausführungskosten zu erwarten.
Die getrennte Ausführung der Erweiterung könnte zudem zu Verzögerungen bei der Fertigstellung und Inbetriebnahme der
Containeranlage führen.
02
Die zusätzlichen Medienzuführungen müssen unmittelbar an die bereits festgelegten Übergabepunkte der BÜZ Bremen
angeschlossen werden. Dabei sind die Leitungsführungen und technischen Anforderungen für Abwasser, Strom, Trinkwasser,
Glasfaser und Erdung auf die bereits beauftragten Medienanschlüsse der Containeranlage abzustimmen. Eine Ausführung durch
einen anderen Auftragnehmer würde zusätzliche technische Schnittstellen zwischen den Hauptanschlusspunkten, den
Übergabepunkten und den bereits beauftragten Anschlüssen der BÜZ schaffen. Die durchgängige Herstellung der
Medienanschlüsse durch den bereits beauftragten Auftragnehmer ist daher technisch erforderlich. Die Beauftragung eines
weiteren Auftragnehmers würde zusätzliche technische Schnittstellen zwischen den Hauptanschlusspunkten, den
Übergabepunkten und den Medienanschlüssen der BÜZ schaffen. Durch die getrennte Ausführung wären zusätzliche
Baustelleneinrichtungs-, Anfahrts- und Herstellungskosten zu erwarten. Darüber hinaus würde die eindeutige Abgrenzung der
Verantwortlichkeiten bei der Herstellung, Inbetriebnahme und Gewährleistung der Medienanschlüsse erschwert. Die Beauftragung
eines weiteren Auftragnehmers wäre daher mit erheblichen Schwierigkeiten und zusätzlichen Kosten verbunden.
03
Die zusätzlichen Medienzuführungen müssen an die festgelegten Übergabepunkte der BÜZ Bremerhaven angeschlossen
werden. Dabei sind die Leitungsführungen und technischen Anforderungen für Strom, Trinkwasser, Glasfaser und Erdung auf die
bereits beauftragten Medienanschlüsse der Containeranlage abzustimmen. Eine Ausführung durch einen anderen Auftragnehmer
würde zusätzliche technische Schnittstellen zwischen den Hauptanschlusspunkten, den Übergabepunkten und den bestehenden
Anschlüssen der BÜZ schaffen. Die durchgängige Herstellung durch den bereits beauftragten Auftragnehmer ist daher aus
technischen Gründen erforderlich. Die Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers würde zusätzliche technische Schnittstellen
zwischen den Hauptanschlusspunkten, den Übergabepunkten und den Medienanschlüssen der BÜZ Bremerhaven schaffen. Durch
die getrennte Ausführung wären zusätzliche Baustelleneinrichtungs-, Anfahrts- und Herstellungskosten zu erwarten. Zudem würde
die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten bei der Herstellung, Inbetriebnahme und Gewährleistung der Medienanschlüsse
erschwert. Die Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers wäre daher mit erheblichen Schwierigkeiten und zusätzlichen Kosten
verbunden.
04
Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen Gründen nicht möglich, da die Internetausstattung in die bereits
vorhandene Infrastruktur der Containeranlagen integriert werden muss. Die Ausführung erfordert Kenntnisse der bestehenden
Leitungsführung, Netzwerkstruktur und vorhandenen Installationen. Die Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers würde
zusätzliche Schnittstellen bei Installation, Einrichtung und Funktionsprüfung der Internetausstattung schaffen. Dadurch wären
zusätzliche Leistungen zur Einbindung und Abstimmung der Systeme erforderlich, die zu Mehrkosten und Verzögerungen bei der
Inbetriebnahme führen können.
05
Die zusätzlichen Trennwände, Türen, Panikschlösser und Steckdosen müssen unmittelbar in die bereits errichteten
Containeranlagen eingebaut und an die vorhandene Konstruktion und Ausstattung angepasst werden.
Eine getrennte Ausführung durch einen weiteren Auftragnehmer würde zusätzliche technische Schnittstellen innerhalb der
Containeranlagen schaffen.
Die Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers würde zusätzliche Schnittstellen beim Einbau der Trennwände, Türen,
Panikschlösser und Steckdosen in die bestehenden Containeranlagen schaffen. Durch die getrennte Ausführung wären zudem
zusätzliche Anfahrts-, Einrichtungs- und Montagekosten zu erwarten und die Abgrenzung der Gewährleistung für die Einbauten
würde erschwert.
08
Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen Gründen nicht möglich, da die Herrichtung der Außenanlagen unmittelbar an
die bereits hergestellten BE-Flächen und Containeranlagen anschließt.
Der zusätzliche Schottereinbau muss hinsichtlich Höhenlage, Flächenanschlüssen und Übergängen technisch auf die bereits
ausgeführten Arbeiten abgestimmt werden. Die Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers würde zusätzliche Schnittstellen bei
den bereits hergestellten BE-Flächen und Containeranlagen schaffen. Zudem wären für die Ausführung der vergleichsweise
begrenzten Schotterarbeiten zusätzliche Baustelleneinrichtungs-, Geräte- und Anfahrtskosten erforderlich. Dies wäre mit
zusätzlichen Kosten und Schwierigkeiten bei der durchgängigen Herstellung der Außenanlagen verbunden.

Text

01
Im Rahmen der ursprünglichen Planung wurde die Einrichtung einer Logistikzentrale nicht berücksichtigt. Für die Koordination
und Abwicklung der Logistik ist jedoch eine entsprechende Logistikzentrale erforderlich.
Diese wird am Standort Bremerhaven eingerichtet. Zur Bereitstellung der hierfür erforderlichen Räumlichkeiten ist die bestehende
Containeranlage in Bremerhaven um zwei Achsen mit insgesamt acht Containern zu erweitern.
Die Erweiterung war im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten und stellt daher eine erforderliche zusätzliche Leistung
dar.
02
Im Hauptvertrag waren die Medienanschlüsse von der BÜZ bis zu dem festgelegten Übergabepunkt über eine Leitungslänge von
ca. 10 m bereits berücksichtigt.
Die Herstellung der erforderlichen Medienzuführungen von den vorhandenen Hauptanschlusspunkten bis zu diesem
Übergabepunkt war hingegen nicht Bestandteil des ursprünglichen Leistungsumfangs.
Zur vollständigen Versorgung und Funktionsfähigkeit der BÜZ Bremen waren daher zusätzliche Leitungswege und technische
Einrichtungen erforderlich. Hierzu gehören insbesondere die Druckrohrleitung einschließlich Pumpschacht für die
Abwasserentsorgung sowie die erforderlichen Leitungen für Strom, Trinkwasser, Glasfaser und Erdung bis zum festgelegten
Übergabepunkt.
Diese Leistungen waren im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten und stellen daher erforderliche zusätzliche Leistungen
dar.
03
Im Hauptvertrag waren die Medienanschlüsse von der BÜZ bis zu dem festgelegten Übergabepunkt über eine Leitungslänge von
ca. 10 m bereits berücksichtigt.
Nicht Bestandteil des ursprünglichen Leistungsumfangs war hingegen die Herstellung der erforderlichen Medienzuführungen von
den vorhandenen Hauptanschlusspunkten bis zu diesem Übergabepunkt.
Für die vollständige Versorgung der BÜZ Bremerhaven mussten daher zusätzliche Leitungswege für Strom, Trinkwasser, Glasfaser
und Erdung von den vorhandenen Hauptanschlusspunkten bis zum festgelegten Übergabepunkt hergestellt werden.
Diese Leistungen waren im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten und stellen daher erforderliche zusätzliche Leistungen
dar.
04
Für den Betrieb der BÜZ-Anlagen ist eine stabile Internetversorgung an den Arbeitsplätzen erforderlich. Hierfür wurde eine
Internetversorgung über Starlink einschließlich der erforderlichen technischen Ausstattung eingerichtet.
Zur Sicherstellung einer ausreichenden WLAN-Abdeckung innerhalb der Containeranlagen sind zusätzlich WLAN-Repeater
erforderlich.
Die hierfür erforderliche Internetausstattung war im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten und stellt daher eine
erforderliche zusätzliche Leistung dar.
05
Im Zuge der weiteren Ausgestaltung der BÜZ-Anlagen wurde festgestellt, dass zusätzliche Trennwände, Türen, Panikschlösser und
Steckdosen erforderlich sind.
Die zusätzlichen Einbauten sind notwendig, um die vorgesehenen Raumaufteilungen, Fluchtmöglichkeiten und die erforderliche
technische Ausstattung der Arbeitsbereiche in den BÜZ Bremen-Burg und Bremerhaven sicherzustellen.
Diese Leistungen waren im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten und stellen daher erforderliche zusätzliche Leistungen
dar.
08
Im Zuge der Bauausführung wurde festgestellt, dass die vorhandenen Flächen im Bereich der BÜZ-Anlagen nicht ausreichend eben
und tragfähig für eine sichere Befahrung und Begehung waren.
Zur Herstellung einer dauerhaft nutzbaren Oberfläche war daher ein zusätzlicher Ausgleich mit Schottermaterial erforderlich.
Diese Leistung war im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten.