HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

- Überwachung der Bauleistung gemäß Aufgabenstellung - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemäß Aufgabenstellung - Umweltbaubegleitung gemäß Aufgabenstellung - Fremdüberwachung Erdbau gemäß Aufgabenstellung - Fremdüberwachung Vermessung gemäß Aufgabenstellung

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2025-08-11. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2025-07-10.

Wer?

• Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Wie?

Wo?

• Köln › Bonn, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2025-07-10	Auftragsbekanntmachung

Auftragsbekanntmachung (2025-07-10)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5
Referenznummer: 25/S/0168/ME
Kurze Beschreibung:

Art des Vertrags: Dienstleistungen
Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen 📦
Informationen über Lose
Dieser Vertrag ist in Lose unterteilt ✅
Höchstzahl der Lose, die an einen Bieter vergeben werden können: 5
Angebote können für eine maximale Anzahl von Losen eingereicht werden: 5

1️⃣
Interne Kennung: 25/S/0168/ME, Los 1
Titel: HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5, Los 1 - öBü
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet ✅
Beschreibung der Beschaffung:

Los 1, Bauüberwachung: - Örtliche Bauüberwachung für sämtliche Abschnitte / Leistungen des Leitungsverzeichnisses entsprechend besondere Leistungen § 43 HOAI 2021, LP 8: - Vorgabe: Bauüberwachung muss mind. 2 Tage/Woche auf der Baustelle sein (durchschnittliche Anwesenheit über den gesamte Bauzeitraum mit Bautätigkeit) - Plausibilitätsprüfung der Absteckung - Überwachen der Ausführung der Bauleistung: - Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung) - Überwachung der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers - Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen gemäß Mustervermerk-Nachtragsprüfung VOB-Bauverträge des LHW in der Anlage (hier ist für die Kalkulation des Angebotspreises von 10 Nachträgen auszugehen) - Durchführen oder Veranlassung von Kontrollprüfungen - Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistung festgestellten Mängel - Dokumentation des Bauablaufes (Baubesprechungsprotokolle, Fotodokumentation digital, Führen des Bautagebuches [Hierfür sind die Vordrucke HVA B-StB Bautagebuch 1 bis 4 zu verwenden.]) - Mitwirken beim Aufmaß mit dem ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße - Mitwirken bei behördlichen Abnahmen - Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen - Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme, Aufzeigen von Mehr- Mindermengen, Endsummenprognosen - Mitwirkung beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage - Verfassen von Mangel- und Verzugsanzeigen auf Weisung der BOL und oder des AG während der Bauausführung - Die Erstellung der wöchentlichen Baubesprechungsprotokolle erfolgt durch die örtliche Bau- überwachung. - Die Überwachung der Ausführung von im Zuge der VOB – Abnahme festgestellten Restleistungen / Mängeln des AN wird nicht gesondert vergütet und ist entsprechend einzurechnen. - Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche einschließ- lich deren Dokumentation. Für alle Leistungen, die im Angebot nachweislich nicht erkennbar waren bzw. für zusätzlich erforderliche Planungsleistungen gilt die HOAI in der aktuellen Fassung.

Beschreibung der Beschaffung

Los 1, Bauüberwachung:
- Örtliche Bauüberwachung für sämtliche Abschnitte / Leistungen des Leitungsverzeichnisses entsprechend besondere Leistungen § 43 HOAI 2021, LP 8:
- Vorgabe: Bauüberwachung muss mind. 2 Tage/Woche auf der Baustelle sein (durchschnittliche Anwesenheit über den gesamte Bauzeitraum mit Bautätigkeit)
- Plausibilitätsprüfung der Absteckung
- Überwachen der Ausführung der Bauleistung:
- Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung)
- Überwachung der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers
- Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen gemäß Mustervermerk-Nachtragsprüfung VOB-Bauverträge des LHW in der Anlage (hier ist für die Kalkulation des Angebotspreises von 10 Nachträgen auszugehen)
- Durchführen oder Veranlassung von Kontrollprüfungen
- Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistung festgestellten Mängel
- Dokumentation des Bauablaufes (Baubesprechungsprotokolle, Fotodokumentation digital, Führen des Bautagebuches [Hierfür sind die Vordrucke HVA B-StB Bautagebuch 1 bis 4 zu verwenden.])
- Mitwirken beim Aufmaß mit dem ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße
- Mitwirken bei behördlichen Abnahmen
- Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen
- Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme, Aufzeigen von Mehr- Mindermengen, Endsummenprognosen
- Mitwirkung beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage
- Verfassen von Mangel- und Verzugsanzeigen auf Weisung der BOL und oder des AG während der Bauausführung
- Die Erstellung der wöchentlichen Baubesprechungsprotokolle erfolgt durch die örtliche Bau- überwachung.
- Die Überwachung der Ausführung von im Zuge der VOB – Abnahme festgestellten Restleistungen / Mängeln des AN wird nicht gesondert vergütet und ist entsprechend einzurechnen.
- Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche einschließ- lich deren Dokumentation. Für alle Leistungen, die im Angebot nachweislich nicht erkennbar waren bzw. für zusätzlich erforderliche Planungsleistungen gilt die HOAI in der aktuellen Fassung.

Zusätzliche Informationen:

#Besonders auch geeignet für:freelance# . ............................................................................................ Der vollständig auszufüllenden Angebotsvorlage (Leistungsverzeichnis) ist eine nachvollziehbare Kalkulation der einzelnen Positionen aus dem Leistungsverzeichnis beizufügen. ............................................................................................

Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Beaufsichtigung der Bauarbeiten 📦
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Hochwasserschutz
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Anpassung an den Klimawandel
Stadt: Gemeinde Elsteraue
Land: Deutschland 🇩🇪
Ort der Leistung: Burgenlandkreis 🏙️
Dauer
Datum des Beginns: 2025-09-01 📅
Datum des Endes: 2026-12-31 📅
Informationen über Optionen
Optionen ✅
Beschreibung der Optionen:

Für ggf. eintretende Bauzeitverlängerungen enthält das LV eine entsprechende zu verpreisende Position als Monatspauschale ab dem 4. Monat nach Bauzeitüberschreitung.

Vergabekriterien
Kriterium: Einziges Zuschlagskriterium bei dieser Ausschreibung ist der Preis.
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001

2️⃣
Interne Kennung: 25/S/0168/ME, Los 2
Titel: HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5, Los 2 - SiGeKo
Beschreibung der Beschaffung:

Los 2, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination: Es sind folgende Leistungen zu erbringen: • Erstellen und ggf. Aktualisieren der Vorankündigung und deren Übermittlung an die zuständige Behörde gemäß § 2 Abs. 2 BaustellV • Erarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (Analyse der Planunterlagen in Hinblick auf gemeinsame, gewerkbezogene, gegenseitige und bauablaufbedingte Gefährdungen sowie Gefährdungen aus dem Umfeld und Dokumentation der Ergebnisse; Aufzeigen von sicherheitstechnischen Lösungsmöglichkeiten) • Gestellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators während der Bauzeit wöchentlich und ggf. nach Bedarf (Beraten bei der Einrichtung der Baustelleneinrichtung; Information und eingehende Erläuterungen der Maßnahmen für Sicherheit- und Gesundheitsschutz gegenüber allen Auftragnehmern (einschl. Nachunternehmer und allen Unternehmen ohne Beschäftigte); Einweisung in den SiGe-Plan unter Beachtung der besonders gefährlichen Arbeiten nach Anhang II, BaustellV; Koordinieren der Anwendungen der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes gem. § 3 Abs. 3 Nr. 1 BaustellV; Überwachen der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte bezüglich Ihrer Pflichten gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 2 BaustellV; Anpassen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 3 BaustellV ; Organisieren der Zusammenarbeit der Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 4 BaustellV; Koordinierung und Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 5 BaustellV; stichprobenartige Überprüfung der gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen auf ordnungsgemäßen Zustand und ggf. Kontrolle auf Vorhandensein der Sicherheitsnachweise; Organisation und Durchführung von Sicherheitsbegehungen und Sicherheitsbesprechungen; Dokumentation) - Erstellen einer Unterlage für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei möglichen späteren Arbeiten an den baulichen Anlagen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV Die erforderlichen Abstimmungen mit dem AN, dem AG und der örtlichen Bauüberwachung/Bauoberleitung werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Beschreibung der Beschaffung

Los 2, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination:
Es sind folgende Leistungen zu erbringen:
• Erstellen und ggf. Aktualisieren der Vorankündigung und deren Übermittlung an die zuständige Behörde gemäß § 2 Abs. 2 BaustellV
• Erarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (Analyse der Planunterlagen in Hinblick auf gemeinsame, gewerkbezogene, gegenseitige und bauablaufbedingte Gefährdungen sowie Gefährdungen aus dem Umfeld und Dokumentation der Ergebnisse; Aufzeigen von sicherheitstechnischen Lösungsmöglichkeiten)
• Gestellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators während der Bauzeit wöchentlich und ggf. nach Bedarf (Beraten bei der Einrichtung der Baustelleneinrichtung; Information und eingehende Erläuterungen der Maßnahmen für Sicherheit- und Gesundheitsschutz gegenüber allen Auftragnehmern (einschl. Nachunternehmer und allen Unternehmen ohne Beschäftigte); Einweisung in den SiGe-Plan unter Beachtung der besonders gefährlichen Arbeiten nach Anhang II, BaustellV; Koordinieren der Anwendungen der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes gem. § 3 Abs. 3 Nr. 1 BaustellV; Überwachen der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte bezüglich Ihrer Pflichten gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 2 BaustellV; Anpassen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 3 BaustellV ; Organisieren der Zusammenarbeit der Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 4 BaustellV; Koordinierung und Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 5 BaustellV; stichprobenartige Überprüfung der gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen auf ordnungsgemäßen Zustand und ggf. Kontrolle auf Vorhandensein der Sicherheitsnachweise; Organisation und Durchführung von Sicherheitsbegehungen und Sicherheitsbesprechungen; Dokumentation)
- Erstellen einer Unterlage für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei möglichen späteren Arbeiten an den baulichen Anlagen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV
Die erforderlichen Abstimmungen mit dem AN, dem AG und der örtlichen Bauüberwachung/Bauoberleitung werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit 📦
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0002

3️⃣
Interne Kennung: 25/S/0168/ME, Los 3
Titel: HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5, Los 3 - UBB
Beschreibung der Beschaffung:

Los 3, Umweltbaubegleitung: Es sind folgende Leistungen zu erbringen: - Bauanlaufberatung • Information über umweltrelevante Vorgaben aus Planung/Benehmensherstellung (insbesondere Vermeidungsmaßnahmen, Schutzgebiete, Schutzzeiten, artenschutzrechtliche Vorgaben, Darstellung der besonderen Arten/Vorkommen) und Sinn und Zweck der umweltrelevanten Maßnahmen • Mitwirken bei der Einweisung der beauftragten Firmen in die Baumaßnahme unter Berücksichtigung umweltfachlicher Vorgaben, sowie bei der Koordinierung aller am Projekt Beteiligten - Bauüberwachung, Baubesprechung zur Ausführung • Teilnahme an Baubesprechungen (einmal im Monat) sowie Einweisung/Beratung/fachliche Begleitung bei speziellen umweltrelevanten Fragestellungen • Einarbeitung umweltfachlicher Ergänzungen in den Bauzeitenplan des AN • Dokumentieren des umweltrelevanten Bauablaufes durch Erstellung von Begehungs- und Besprechungsprotokollen sowie Niederschriften über Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen und Kontrollen • Durchführung erforderlicher Abstimmungen mit den zuständigen Umwelt- und Naturschutzbehörden sowie der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde • Kontrolle der Einhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. LBP/Maßnahmenblätter) • Kontrolle der Einhaltung von Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen (gem. LBP/Maßnahmenblätter, Begleitung des Fangens und der Umsetzung der Zauneidechsen) • Ggf. Stellung/Einholung von Ausnahmegenehmigungen artenschutzrechtlicher Aspekte • Im Mittel ist mit 2 Terminen/Monat zu kalkulieren - Abnahme der Bauleistung • Mitwirkung bei der Abnahme von Bauleistungen mit umweltrelevanten Wirkungen, inkl. Mängelfeststellung und Kontrolle der Mängelbeseitigung • Mitwirken beim Überwachen der ordnungsgemäßen Räumung- und Rekultivierungsmaßnahmen der Baustelle und der Baustelleneinrichtungsflächen • Begleiten und Kontrolle der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (1 Jahr Fertigstellungspflege, 3 Jahre Entwicklungspflege, Mahd und Wässerung nach klimat./vegetationstechn. Erfordernis) einschließlich Abnahme • Feststellung von Mängeln, Kontrolle der Mängelbeseitigung • Durchführung erforderlicher Abstimmungen mit den zuständigen Umwelt- und Naturschutzbehörden • Dokumentieren des Kontrollablaufs, Zusammenstellung der durchgeführten Maßnahmen und Ergebnisse der Kontrollen Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche einschließlich deren Dokumentation.

Beschreibung der Beschaffung

Los 3, Umweltbaubegleitung:
Es sind folgende Leistungen zu erbringen:
- Bauanlaufberatung
• Information über umweltrelevante Vorgaben aus Planung/Benehmensherstellung (insbesondere Vermeidungsmaßnahmen, Schutzgebiete, Schutzzeiten, artenschutzrechtliche Vorgaben, Darstellung der besonderen Arten/Vorkommen) und Sinn und Zweck der umweltrelevanten Maßnahmen
• Mitwirken bei der Einweisung der beauftragten Firmen in die Baumaßnahme unter Berücksichtigung umweltfachlicher Vorgaben, sowie bei der Koordinierung aller am Projekt Beteiligten
- Bauüberwachung, Baubesprechung zur Ausführung
• Teilnahme an Baubesprechungen (einmal im Monat) sowie Einweisung/Beratung/fachliche Begleitung bei speziellen umweltrelevanten Fragestellungen
• Einarbeitung umweltfachlicher Ergänzungen in den Bauzeitenplan des AN
• Dokumentieren des umweltrelevanten Bauablaufes durch Erstellung von Begehungs- und Besprechungsprotokollen sowie Niederschriften über Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen und Kontrollen
• Durchführung erforderlicher Abstimmungen mit den zuständigen Umwelt- und Naturschutzbehörden sowie der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde
• Kontrolle der Einhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gem. LBP/Maßnahmenblätter)
• Kontrolle der Einhaltung von Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen (gem. LBP/Maßnahmenblätter, Begleitung des Fangens und der Umsetzung der Zauneidechsen)
• Ggf. Stellung/Einholung von Ausnahmegenehmigungen artenschutzrechtlicher Aspekte
• Im Mittel ist mit 2 Terminen/Monat zu kalkulieren
- Abnahme der Bauleistung
• Mitwirkung bei der Abnahme von Bauleistungen mit umweltrelevanten Wirkungen, inkl. Mängelfeststellung und Kontrolle der Mängelbeseitigung
• Mitwirken beim Überwachen der ordnungsgemäßen Räumung- und Rekultivierungsmaßnahmen der Baustelle und der Baustelleneinrichtungsflächen
• Begleiten und Kontrolle der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (1 Jahr Fertigstellungspflege, 3 Jahre Entwicklungspflege, Mahd und Wässerung nach klimat./vegetationstechn. Erfordernis) einschließlich Abnahme
• Feststellung von Mängeln, Kontrolle der Mängelbeseitigung
• Durchführung erforderlicher Abstimmungen mit den zuständigen Umwelt- und Naturschutzbehörden
• Dokumentieren des Kontrollablaufs, Zusammenstellung der durchgeführten Maßnahmen und Ergebnisse der Kontrollen
Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche einschließlich deren Dokumentation.

Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Umweltüberwachung im Bau 📦
Dauer
Datum des Endes: 2030-12-31 📅
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0003

4️⃣
Interne Kennung: 25/S/0168/ME, Los 4
Titel: HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5, Los 4 - FÜ Erdbau
Beschreibung der Beschaffung:

Los 4, FÜ Erdbau: 1.1 Projektvorbereitung, Prüfplan erstellen 1.2 Prüfplan fortschreiben 1.3 laufende Beratung - Prüfung Materialien 1.4 laufende Beratung - Empfehlung/Mitwirkung 1.5 laufende Beratung - Prüfung Berichte 1.6 Teilnahme an Bauberatungen/ geotechnische Vor-Ort-Beratung 1.7 Schlussdokumentation 2.1 An- und Abfahrt zur Baustelle 3.1 Überwachung der Probefelder 3.2 Probennahme ohne Anreise 4.1.1 Bestimmung Korngrößenverteilung (Pkt. 5 DIN 18123) 4.1.2 Bestimmung Korngößenverteilung (Pkt. 7 DIN 18123) 4.1.3 Bestimmung Verdichtungsgrad DPr (DIN 18125) 4.1.4 Durchführung Proctorversuch (DIN 18127) 4.1.5 Bestimmung Wasserdurchlässigkeit experimentell (DIN 18130) 4.1.6 Visuelle Beurteilung (Homogenität, Verunreinigungen) 4.2.1 Dynamischer Plattendruckversuch 4.2.2 Statischer Plattendruckversuch 4.2.3 Bestimmung Verdichtungsgrad DPr (DIN 18125) 4.2.4 Visuelle Beurteilung (Homogenität, Verunreinigungen) 5.1.1 Bestimmung Korngrößenverteilung (Pkt. 5 DIN 18123) 5.1.2 Bestimmung Korngrößenverteilung (Pkt. 7 DIN 18123) 5.1.3 Bestimmung Glühverlust (DIN 18128) 5.1.4 Bestimmung Wasserdurchlässigkeit experimentell (DIN 18130) 5.1.5 Bestimmung Kalkgehalt (DIN 18129) 5.1.6 Bestimmung Konsistenzgrenze (DIN 18122-1) 5.1.7 Visuelle Beurteilung (Homogenität, Verunreinigungen) 5.2.1 Dynamischer Plattendruckversuch 5.2.2 Durchführung Proctorversuch (DIN 18127) 5.2.3 Bestimmung Verdichtungsgrad DPr (DIN 18125) 5.2.4 Schichtdickenmessung Oberboden 5.2.6 Visuelle Beurteilung (Homogenität, Verunreinigungen) 5.3.1 Bestimmung Kornverteilung (Pkt. 5 DIN 18123) 5.3.2 Bestimmung Kalkgehalt (DIN 18129) 5.3.3 Visuelle Beurteilung (Homogenität, Verunreinigungen) 5.4.1 Dynamischer Plattendruckversuch 5.4.2 Statischer Plattendruckversuch 5.5.1 Entnahme von Bohrkernen (Asphalt) bis 15 cm Tiefe 5.5.2 Mischgutuntersuchung Asphalt 5.5.3 Untersuchungen am Bohrkern Asphalt 5.5.4 Bestimmung Ebenheit 6.1 Umweltanalyse (TR LAGA, Boden) 6.2 Zulageposition zur Vorgängerposition - LAGA M 20 TR Boden auf Volluntersuchung 6.3 Umweltanalyse (LAGA M20, Recyclat) 6.4 Umweltanalyse (BBodSchV) 6.5 Umweltanalyse nach Deponieverordnung (Abfall/Entsorgung) 6.6 Umweltanalyse Boden Ersatzbaustoff-verordnung Feststoff und Eluat 6.7 Umweltanalyse für geregelte Ersatzbaustoffe Ersatzbaustoffverordnung Feststoff und Eluat 6.8 Umweltanalyse Boden DepV/Ergänzungsparameter 6.9 Umweltanalyse Bauschutt DepV/Ergänzungsparameter

Beschreibung der Beschaffung

Los 4, FÜ Erdbau:
1.1 Projektvorbereitung, Prüfplan erstellen
1.2 Prüfplan fortschreiben
1.3 laufende Beratung - Prüfung Materialien
1.4 laufende Beratung - Empfehlung/Mitwirkung
1.5 laufende Beratung - Prüfung Berichte
1.6 Teilnahme an Bauberatungen/ geotechnische Vor-Ort-Beratung
1.7 Schlussdokumentation
2.1 An- und Abfahrt zur Baustelle
3.1 Überwachung der Probefelder
3.2 Probennahme ohne Anreise
4.1.1 Bestimmung Korngrößenverteilung (Pkt. 5 DIN 18123)
4.1.2 Bestimmung Korngößenverteilung (Pkt. 7 DIN 18123)
4.1.3 Bestimmung Verdichtungsgrad DPr (DIN 18125)
4.1.4 Durchführung Proctorversuch (DIN 18127)
4.1.5 Bestimmung Wasserdurchlässigkeit experimentell (DIN 18130)
4.1.6 Visuelle Beurteilung (Homogenität, Verunreinigungen)
4.2.1 Dynamischer Plattendruckversuch
4.2.2 Statischer Plattendruckversuch
4.2.3 Bestimmung Verdichtungsgrad DPr (DIN 18125)
4.2.4 Visuelle Beurteilung (Homogenität, Verunreinigungen)
5.1.1 Bestimmung Korngrößenverteilung (Pkt. 5 DIN 18123)
5.1.2 Bestimmung Korngrößenverteilung (Pkt. 7 DIN 18123)
5.1.3 Bestimmung Glühverlust (DIN 18128)
5.1.4 Bestimmung Wasserdurchlässigkeit experimentell (DIN 18130)
5.1.5 Bestimmung Kalkgehalt (DIN 18129)
5.1.6 Bestimmung Konsistenzgrenze (DIN 18122-1)
5.1.7 Visuelle Beurteilung (Homogenität, Verunreinigungen)
5.2.1 Dynamischer Plattendruckversuch
5.2.2 Durchführung Proctorversuch (DIN 18127)
5.2.3 Bestimmung Verdichtungsgrad DPr (DIN 18125)
5.2.4 Schichtdickenmessung Oberboden
5.2.6 Visuelle Beurteilung (Homogenität, Verunreinigungen)
5.3.1 Bestimmung Kornverteilung (Pkt. 5 DIN 18123)
5.3.2 Bestimmung Kalkgehalt (DIN 18129)
5.3.3 Visuelle Beurteilung (Homogenität, Verunreinigungen)
5.4.1 Dynamischer Plattendruckversuch
5.4.2 Statischer Plattendruckversuch
5.5.1 Entnahme von Bohrkernen (Asphalt) bis 15 cm Tiefe
5.5.2 Mischgutuntersuchung Asphalt
5.5.3 Untersuchungen am Bohrkern Asphalt
5.5.4 Bestimmung Ebenheit
6.1 Umweltanalyse (TR LAGA, Boden)
6.2 Zulageposition zur Vorgängerposition - LAGA M 20 TR Boden auf Volluntersuchung
6.3 Umweltanalyse (LAGA M20, Recyclat)
6.4 Umweltanalyse (BBodSchV)
6.5 Umweltanalyse nach Deponieverordnung (Abfall/Entsorgung)
6.6 Umweltanalyse Boden Ersatzbaustoff-verordnung Feststoff und Eluat
6.7 Umweltanalyse für geregelte Ersatzbaustoffe Ersatzbaustoffverordnung Feststoff und Eluat
6.8 Umweltanalyse Boden DepV/Ergänzungsparameter
6.9 Umweltanalyse Bauschutt DepV/Ergänzungsparameter

Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Bodenuntersuchungen 📦
Informationen über Optionen
Beschreibung der Optionen:

Für ggf. eintretende Bauzeitverlängerungen enthält das LV 2 entsprechende zu verpreisende Positionen als Monatspauschalen ab dem 4. Monat nach Bauzeitüberschreitung.

Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0004

5️⃣
Interne Kennung: 25/S/0168/ME, Los 5
Titel: HWSB Deich Göbitz - Fachbaubegleitungen Los 1 - 5, Los 5 - FÜ BauVerm
Beschreibung der Beschaffung:

Los 5, FÜ Vermessung: Für die Bauleistungen sind Vermessungs- und Dokumentationsleistungen für den Auftraggeber durchzuführen: • Erstellung der Absteckunterlagen, Absteckung einschl. Festpunktfeld und Übergabe der Absteckung an den Bauausführenden • Vermessungstechnische Überwachung und Dokumentation der Bauausführung (Bauzustände) in Querprofilen. Zur Unterstützung des Auftraggebers (AG), der örtlichen Bauüberwachung sowie der Bauoberleitung • Prüfung der Mengenermittlung der bauausführenden Firma Die Bauleistungen sind den Planunterlagen (Anlage 6) zu entnehmen Grundleistungen Bauvermessung gemäß Anlage 1, Pkt. 1.4.7 HOAI (2021) - Absteckungsunterlagen (Lph 2) a) Berechnen der Detailgeometrie anhand der Ausführungsplanung, Erstellen eines Absteckungsplanes und Berechnen von Absteckungsdaten einschließlich Aufzeigen von Widersprü- chen (Absteckungsunterlagen) - Bauvorbereitende Vermessung (Lph 3) a) Prüfen und Ergänzen des bestehenden Festpunktfelds b) Zusammenstellung und Aufbereitung der Absteckungsdaten c) Absteckung: Übertragen der Projektgeometrie (Hauptpunkte) und der Baufeldgrenzen in die Örtlichkeit d) Übergabe der Lage- und Höhenfestpunkte, der Hauptpunkte und der Absteckungsunterlagen an das bauausführende Unternehmen • Mindestens ein Festpunkt je 500 m Trassenlänge, • Messgenauigkeit der Festpunkte nach DIN 18710, Teil 1, • Lagevermessung: Klasse L3 – mittlere Genauigkeit, • Höhenvermessung: Klasse H3 – mittlere Genauigkeit, • Je Festpunkt: Erstellung einer Einmessungsskizze mit Koordinaten, Höhe, Foto, Datum, Art und Qualität der Punktbestimmung sowie Übersichtslageplan mit Darstellung aller Festpunkte. - Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung (Lph 5) Teil a) Kontrollieren der Bauausführung durch stichprobenartige Messungen in den vom AG vorgegebenen Querprofilen. Mit folgender Präzisierung: Die Kontrollmessungen sind durch Querprofilaufnahme und Fortschreiben der Querprofile in Abständen von max. 50 m durchzuführen. Die Querprofile sind mit min. 15 m Abstand zum Abschnittanfang und Ende anzuordnen. Folgende Bauzustände sind aufzunehmen: 1. Deichkörper nach Abtrag Oberboden 2. Deichkörper nach Abtrag mit hergestellter Abtreppung, Planie und Spundwand 3. Aufbau Stützkörper 4. Aufbau Dränkörper 5. Aufbau ungebundener Wegeaufbau (Planum Wege) Die Verfügbarkeit des Messtrupps bei Abruf durch den AG, die Bauoberleitung oder die örtliche Bauüberwachung ist innerhalb von 24 Stunden sicherzustellen. Zur Gewährleistung des bauzeitlichen Hochwasserschutzes unterteilt sich das Bauvorhaben in Bauabschnitte à ca. 250 m Länge. Aus den genannten Festlegungen zur Anordnung der Querprofile müssen je Abschnitt 4 Querprofile aufgemessen werden. Die Anforderung an die Genauigkeiten ist +/- 1 cm in Lage und Höhe (ETRS89 UTM32, DHHN2016). Die Aufbereitung der Messdaten hat im *dwg/*dxf-Format mit Eintragung der Planungsachse und je einer unterschiedlichen Farbe für den jeweiligen Bauzustand zu erfolgen. Die Übergabe der Ergebnisse der Messung in digitaler Form muss innerhalb von 24 Std. an den AG oder einen seiner bevollmächtigten (örtliche Bauüberwachung und Bauoberleitung) erfolgen, um baustillstände mangels Freigaben oder Aufforderungen zur Nacharbeit zu vermeiden. Die Querschnitte werden nach Fertigstellung des Bauwerkes Bestandteil der Bestandspläne und sind durch die in Pkt. 7 beschriebene Leistung der Bestandsvermessung zu ergänzen. Folglich ist der letzte Bauzustand (Endkubatur) über die Bestandsvermessung aufzunehmen und muss vor der Bauabnahme gemäß VOB/B vorliegen.

Beschreibung der Beschaffung

Los 5, FÜ Vermessung:
Für die Bauleistungen sind Vermessungs- und Dokumentationsleistungen für den Auftraggeber durchzuführen:
• Erstellung der Absteckunterlagen, Absteckung einschl. Festpunktfeld und Übergabe der Absteckung an den Bauausführenden
• Vermessungstechnische Überwachung und Dokumentation der Bauausführung (Bauzustände) in Querprofilen. Zur Unterstützung des Auftraggebers (AG), der örtlichen Bauüberwachung sowie der Bauoberleitung
• Prüfung der Mengenermittlung der bauausführenden Firma
Die Bauleistungen sind den Planunterlagen (Anlage 6) zu entnehmen

Grundleistungen Bauvermessung gemäß Anlage 1, Pkt. 1.4.7 HOAI (2021)
- Absteckungsunterlagen (Lph 2)
a) Berechnen der Detailgeometrie anhand der Ausführungsplanung, Erstellen eines Absteckungsplanes und Berechnen von Absteckungsdaten einschließlich Aufzeigen von Widersprü- chen (Absteckungsunterlagen)
- Bauvorbereitende Vermessung (Lph 3)
a) Prüfen und Ergänzen des bestehenden Festpunktfelds
b) Zusammenstellung und Aufbereitung der Absteckungsdaten
c) Absteckung: Übertragen der Projektgeometrie (Hauptpunkte) und der Baufeldgrenzen in die Örtlichkeit
d) Übergabe der Lage- und Höhenfestpunkte, der Hauptpunkte und der Absteckungsunterlagen an das bauausführende Unternehmen
• Mindestens ein Festpunkt je 500 m Trassenlänge,
• Messgenauigkeit der Festpunkte nach DIN 18710, Teil 1,
• Lagevermessung: Klasse L3 – mittlere Genauigkeit,
• Höhenvermessung: Klasse H3 – mittlere Genauigkeit,
• Je Festpunkt: Erstellung einer Einmessungsskizze mit Koordinaten, Höhe, Foto, Datum, Art und Qualität der Punktbestimmung sowie Übersichtslageplan mit Darstellung aller Festpunkte.
- Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung (Lph 5)
Teil a) Kontrollieren der Bauausführung durch stichprobenartige Messungen in den vom AG vorgegebenen Querprofilen.
Mit folgender Präzisierung:
Die Kontrollmessungen sind durch Querprofilaufnahme und Fortschreiben der Querprofile in Abständen von max. 50 m durchzuführen. Die Querprofile sind mit min. 15 m Abstand zum Abschnittanfang und Ende anzuordnen. Folgende Bauzustände sind aufzunehmen:
1. Deichkörper nach Abtrag Oberboden
2. Deichkörper nach Abtrag mit hergestellter Abtreppung, Planie und Spundwand
3. Aufbau Stützkörper
4. Aufbau Dränkörper
5. Aufbau ungebundener Wegeaufbau (Planum Wege)
Die Verfügbarkeit des Messtrupps bei Abruf durch den AG, die Bauoberleitung oder die örtliche Bauüberwachung ist innerhalb von 24 Stunden sicherzustellen.
Zur Gewährleistung des bauzeitlichen Hochwasserschutzes unterteilt sich das Bauvorhaben in Bauabschnitte à ca. 250 m Länge. Aus den genannten Festlegungen zur Anordnung der Querprofile müssen je Abschnitt 4 Querprofile aufgemessen werden.
Die Anforderung an die Genauigkeiten ist +/- 1 cm in Lage und Höhe (ETRS89 UTM32, DHHN2016). Die Aufbereitung der Messdaten hat im *dwg/*dxf-Format mit Eintragung der Planungsachse und je einer unterschiedlichen Farbe für den jeweiligen Bauzustand zu erfolgen. Die Übergabe der Ergebnisse der Messung in digitaler Form muss innerhalb von 24 Std. an den AG oder einen seiner bevollmächtigten (örtliche Bauüberwachung und Bauoberleitung) erfolgen, um baustillstände mangels Freigaben oder Aufforderungen zur Nacharbeit zu vermeiden.
Die Querschnitte werden nach Fertigstellung des Bauwerkes Bestandteil der Bestandspläne und sind durch die in Pkt. 7 beschriebene Leistung der Bestandsvermessung zu ergänzen. Folglich ist der letzte Bauzustand (Endkubatur) über die Bestandsvermessung aufzunehmen und muss vor der Bauabnahme gemäß VOB/B vorliegen.

Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Vermessungsarbeiten 📦
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0005
Umfang der Beschaffung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen:

Beaufsichtigung der Bauarbeiten 📦

Bodenuntersuchungen 📦

Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit 📦

+ 2 weitere

Umweltüberwachung im Bau 📦

Vermessungsarbeiten 📦

Verfahren
Art des Verfahrens
Offenes Verfahren ✅
Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU
TVergG LSA
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2025-08-11 10:00:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2025-08-11 10:01:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren): Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Angebotsöffnung NICHT zugelassen.
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 32 Tage
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben
Eröffnungstermin: 2025-08-11 10:01:00 📅
Zusätzliche Informationen: Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Angebotsöffnung NICHT zugelassen.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Die elektronische Bestellung wird verwendet ✅
Elektronische Zahlung wird verwendet ✅
Zusätzliche Informationen:

Es werden alle Unterlagen nachgefordert, außer dem Angebotsschreiben, den vollständig ausgefüllten Honorarblättern (LV) und den ggf. einzutragenden Bieterangaben.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Eignungskriterium: Eintragung in ein relevantes Berufsregister
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

[1] Berufsregisterauszug, Handelsregisterauszug, IHK, Handwerksrolle, Architektenkammer, Ingenieurkammer, Gewerbeanmeldung oder Kurzerläuterung zur Nichteintragung. (gemäß Fb124 / PQ; Eigenerklärung und Nachweis)

Eignungskriterium: Spezifischer Jahresumsatz
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

[2] Umsatz in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. (gemäß Fb124 / PQ; Eigenerklärung)

Eignungskriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

[3] Bescheinigung in Steuersachen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes. (gemäß Fb124 / PQ; Nachweis)

[4] Berufsgenossenschaft benennen. (gemäß Fb124 / PQ; Eigenerklärung)

Eignungskriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

[5] 2 Referenzen innerhalb der letzten 3 Kalenderjahre für vergleichbare Leistungen, mit folgenden Angaben: - Ansprechpartner beim Auftraggeber mit Kontaktdaten - Art der ausgeführten Leistung - Auftragssumme - Ausführungszeitraum (gemäß Fb124 / PQ; Eigenerklärung)

Eignungskriterium: Durchschnittliche jährliche Belegschaft
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

[6] Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte. (gemäß Fb124 / PQ; Eigenerklärung)

Eignungskriterium: Anzahl der Führungskräfte
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

[7] Benennung der für die Leitung vorgesehenen Personen. (gemäß Fb124 / PQ; Eigenerklärung)

Eignungskriterium: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

[8] Berufshaftpflichtversicherung mit Deckungssummen: - Deckungssumme mind. 1.500.000,00 € für Personenschäden sowie mind. 75.000,00 € für Sach- und Sonstige Schäden - Alternativ: Bestätigung des Versicherers über Anpassung der Deckungssummen oder Abschluss einer objektbezogenen Versicherung im Auftragsfall. (ZUSÄTZLICHER NACHWEIS)

Eignungskriterium: Relevante Bildungs- und Berufsqualifikationen
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

[9] Fachausbildung an einer Technischen Universität, Technischen Hochschule, Fachhochschule oder gleichwertig der eingesetzten Fachkräfte, z.B. Urkunde. (ZUSÄTZLICHER NACHWEIS)

Ausschlussgrund:

Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung

Betrug

Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften

+ 19 weitere

Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens

Einstellung der gewerblichen Tätigkeit

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren

Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels

Korruption

Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten

Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten

Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren

Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs

Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen

Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen

Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen

Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern

Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen

Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen

Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter

Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen

Zahlungsunfähigkeit

Beschreibung der Ausschlussgründe:

+ gem. Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt (TVergG LSA) / Angabe mittels Eigenerklärung + Der erfolgreiche Bieter muss erklären, dass keine Ausschlussgründe gemäß EU-Sanktionspaket im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russland auf die Ukraine vorliegen / Angabe mittels Eigenerklärung

gem. §§ 123-124 GWB / Angabe mittels Eigenerklärung

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Nationale Registrierungsnummer: 15-1809-86
Postanschrift: Willi-Brundert-Straße 14
Postleitzahl: 06132
Postort: Halle (Saale)
Region: Halle (Saale), Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Vergabestelle Süd
E-Mail: vergabestelle.sued@lhw.sachsen-anhalt.de 📧
Telefon: 0345-5484-0 📞
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
Haupttätigkeit
Umwelt
Kommunikation
Dokumente URL: https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=785546 🌏
Teilnahme-URL: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=785546 🌏
Elektronische Einreichung: Erforderlich

Ergänzende Informationen
Zusätzliche Informationen

. . 1) Informationen zum Verfahren können in der eVergabe- Plattform abgerufen werden (u.a. die Angebots- / Vergabeunterlagen (VGU)). . 2) Es wird darauf hingewiesen, dass Interessenten und Bewerber sich unmittelbar über die Richtigkeit der Angebots- und Vergabeunterlagen zu vergewissern haben. Bestehen in den Angebots und Vergabeunterlagen Unklarheiten, Widersprüche oder Fehler, sind zusätzliche Informationen rechtzeitig anzufordern, um ein zügiges Verfahren zu gewährleisten. Eine Verlängerung der Angebotsfrist gemäß § 20 Abs. 3 Satz 3 VgV ist nicht möglich, wenn die Information oder Änderung der Vergabeunterlagen für die Erstellung des Angebots unerheblich ist oder die Information nicht rechtzeitig angefordert wurde. Bei einer Anforderung von Informationen, die spätestens 7 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist erfolgt, ist von einer rechtzeitigen Anforderung auszugehen. . 3) Sämtliche Kommunikation erfolgt in der eVergabe-Plattform über die bei der Erstanmeldung hinterlegte EMail-Adresse. Es ist eine dauerhafte Erreichbarkeit für die Dauer des gesamten Verfahrens durch den Interessenten/ Bewerber/ Bieter sicherzustellen. Insofern sich ein Interessent für das Vergabeverfahren registriert hat, erhält er über die registrierte E-Mail-Adresse automatisch Informationen zu sämtlichen Veröffentlichungen der Vergabestelle zum Vergabeverfahren. Interessierte, welche sich nicht registrieren, werden nicht automatisch informiert. Daher ist zu beachten, dass diese sich regelmäßig über den oben benannten Link eigenständig (Holpflicht) zu informieren haben. . 4) Teilnehmerinformationen: Teilnehmer-Anfragen werden vom AG anonymisiert und mit Antwort der Vergabestelle allen Teilnehmern über die eVergabe-Plattform zur Verfügunggestellt. Die Inhalte der Teilnehmerinformationen sind bei der Erstellung des Angebots zu beachten. Bei Erteilung des Zuschlages auf ein Angebot werden diese Vertragsbestandteil. . 5) Nachforderungen: Gem. § 56 VgV hat der AG ein Entschließungsermessen dahingehend, ob er Unterlagen nachfordert. Der AG bindet sich hinsichtlich dieses Ermessens nicht vorab. Bewerber können nicht darauf vertrauen, dass sie Gelegenheit erhalten, Unterlagen nachzureichen. . 6) Die Arbeitssprache ist deutsch. Während der Auftragserfüllung sind durch den AN sämtliche Unterlagen in deutscher Sprache an den AG zu liefern. . 7) Nicht deutschsprachige Nachweise müssen als beglaubigte Übersetzung in Deutsch vorgelegt werden. . 8) Für die Ausarbeitung der Angebotsunterlagen werden den Interessenten/ Bewerbern/ Bietern keine Kosten erstattet. . 9) Bei den verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für alle Geschlechter. . 10) Über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihren hierzu bestehenden Rechten erhalten Sie Informationen unter https://lhw.sachsen-anhalt.de/datenschutzerklaerung.

Zusätzliche Informationen

. . 1) Informationen zum Verfahren können in der eVergabe-
Plattform abgerufen werden (u.a. die Angebots- / Vergabeunterlagen (VGU)). . 2) Es wird
darauf hingewiesen, dass Interessenten und Bewerber sich unmittelbar über die Richtigkeit
der Angebots- und Vergabeunterlagen zu vergewissern haben. Bestehen in den Angebots und
Vergabeunterlagen Unklarheiten, Widersprüche oder Fehler, sind zusätzliche Informationen
rechtzeitig anzufordern, um ein zügiges Verfahren zu gewährleisten. Eine Verlängerung der
Angebotsfrist gemäß § 20 Abs. 3 Satz 3 VgV ist nicht möglich, wenn die Information oder
Änderung der Vergabeunterlagen für die Erstellung des Angebots unerheblich ist oder die
Information nicht rechtzeitig angefordert wurde. Bei einer Anforderung von Informationen, die
spätestens 7 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist erfolgt, ist von einer rechtzeitigen
Anforderung auszugehen. . 3) Sämtliche Kommunikation erfolgt in der eVergabe-Plattform
über die bei der Erstanmeldung hinterlegte EMail-Adresse. Es ist eine dauerhafte
Erreichbarkeit für die Dauer des gesamten Verfahrens durch den Interessenten/ Bewerber/
Bieter sicherzustellen. Insofern sich ein Interessent für das Vergabeverfahren registriert hat,
erhält er über die registrierte E-Mail-Adresse automatisch Informationen zu sämtlichen
Veröffentlichungen der Vergabestelle zum Vergabeverfahren. Interessierte, welche sich nicht
registrieren, werden nicht automatisch informiert. Daher ist zu beachten, dass diese sich
regelmäßig über den oben benannten Link eigenständig (Holpflicht) zu informieren haben. . 4)
Teilnehmerinformationen: Teilnehmer-Anfragen werden vom AG anonymisiert und mit Antwort
der Vergabestelle allen Teilnehmern über die eVergabe-Plattform zur Verfügunggestellt. Die
Inhalte der Teilnehmerinformationen sind bei der Erstellung des Angebots zu beachten. Bei
Erteilung des Zuschlages auf ein Angebot werden diese Vertragsbestandteil. . 5)
Nachforderungen: Gem. § 56 VgV hat der AG ein Entschließungsermessen dahingehend, ob
er Unterlagen nachfordert. Der AG bindet sich hinsichtlich dieses Ermessens nicht vorab.
Bewerber können nicht darauf vertrauen, dass sie Gelegenheit erhalten, Unterlagen
nachzureichen. . 6) Die Arbeitssprache ist deutsch. Während der Auftragserfüllung sind durch
den AN sämtliche Unterlagen in deutscher Sprache an den AG zu liefern. . 7) Nicht
deutschsprachige Nachweise müssen als beglaubigte Übersetzung in Deutsch vorgelegt
werden. . 8) Für die Ausarbeitung der Angebotsunterlagen werden den Interessenten/
Bewerbern/ Bietern keine Kosten erstattet. . 9) Bei den verwendeten personenbezogenen
Bezeichnungen gilt die gewählte Form für alle Geschlechter. . 10) Über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten sowie Ihren hierzu bestehenden Rechten erhalten Sie
Informationen unter https://lhw.sachsen-anhalt.de/datenschutzerklaerung.

Körper überprüfen
Name: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Land Sachsen-Anhalt
Postanschrift: Ernst-Kamieth-Straße 2
Postleitzahl: 06112
Postort: Halle (Saale)
Region: Halle (Saale), Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de 📧
Telefon: 000 📞
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:

Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfverfahrens ist entsprechend Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit: . 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, . 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, . 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, . 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2; § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-07-10+02:00 📅
Quelle: OJS 2025/S 131-452352 (2025-07-10)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen (>20 neue Beschaffungen)

Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle
Dienstleistungen im Bauwesen (>20)
Dienstleistungen von Architekturbüros (>20)
Dienstleistungen von Ingenieurbüros (>20)
Kontroll- und Überwachungsleistungen (9)
Labordienste (11)
Stadtplanung und Landschaftsgestaltung (8)
Technische Tests, Analysen und Beratung (20)