Neubau Katastrophenschutzlager und Rettungswache in Ochtrup; Generalunternehmerleistung

Kreis Steinfurt

Der Kreis Steinfurt plant in 48607 Ochtrup auf seinem Grundstück den Bau von zwei schlüsselfertig zu errichtenden Objekten die sich auf einem Grundstück befinden. Es handelt sich bei den zu errichtenden Gebäuden um ein Katastrophenschutzlager und um eine Rettungswache mit unterschiedlichen Nutzeranforderungen. Beide Maßnahmen (T1 "Katastrophenschutzlager" und T2 "Rettungswache") sind durch einen Auftragnehmer zu errichten. Beide Gebäude, das Katastrophenschutzlager und die Rettungswache, müssen gleichzeitig errichtet und über eine gemeinsame Zufahrt erschlossen werden. Durch den 24/7-Betrieb der Rettungswache ist nach Fertigstellung der Objekte eine Überwachung des gesamten Grundstückareals gewährleistet. Durch die zeitgleiche Errichtung des Lagergebäudes auf einem gemeinsamen Grundstück mit der ebenfalls neu zu errichtenden Rettungswache in Ochtrup ergeben sich für das Amt für Bevölkerungsschutz des Kreises Steinfurt positive Synergieeffekte im allgemeinen Arbeits- und Organisationsablauf. Bei den Maßnahmen handelt es sich im Titel 1 dieser Bau- und Leistungsbeschreibung um den Neubau des Katastrophenschutzlagers (Logistikhalle mit Fahrzeughalle). Das Gebäude ist als eingeschossiger Hallenbau in einer Tragkonstruktion aus Stahlbetonbau und Stahlbau geplant. Lediglich in der Lagerhalle integriert befindet sich ein Einbau in massiver Bauweise zur Unterbringung von Büro-, Sozial-, Technik- und Lagerbereichen. Zudem ist im vorderen Hallenbereich abgetrennt aber im Gebäude integriert eine in der Höhe reduzierte Fahrzeughalle geplant. Bei der Maßnahme im Titel 2 dieser Bau- und Leistungsbeschreibung handelt es sich um den teilweise zweigeschossigen massiven Neubau der Rettungswache Ochtrup. Dieser gewährleistet die zeitgemäße Unterbringung der Mitarbeiter im Rettungsdienst. Es handelt sich um eine 24-Stunden/7-Tage- Wache. Neben der Fahrzeughalle und einer Fahrzeugdesinfektionshalle sind in dem Gebäude Ruhe- und Schlafräume, ein Aufenthaltsraum mit Küchenbereich, ein Fitnessbereich, sowie Lager-, Desinfektion-, Schulungs-, Büro-, Umkleide und sonstige, nutzungsspezifische Räume untergebracht. Die auszuführenden und einzukalkulierenden Arbeiten beinhalten auch die Errichtung der gemeinsamen Außenanlagen mit seinen befestigten und nicht befestigten Flächen. Sowohl die Erdarbeiten wie auch die Verbindungen der befestigten und nicht befestigten Flächen sowie Regen- und Schmutzwasseranschlüsse und sonstige Leitungsanschlüsse, Grundstücks-Einzäunung und Erschließungen der beiden Gebäude sind zu berücksichtigen. Ebenso ist von einer gemeinsamen Baustelleneinrichtung auszugehen.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2025-04-03. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2025-01-30.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

Wer? Wie? Wo?
Geschichte der Beschaffung
Datum Dokument
2025-01-30 Auftragsbekanntmachung
2025-04-28 Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Auftragsbekanntmachung (2025-01-30)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Neubau Katastrophenschutzlager und Rettungswache in Ochtrup; Generalunternehmerleistung
Referenznummer: 30-01.59.05-65-313-EU
Kurze Beschreibung:
Der Kreis Steinfurt plant in 48607 Ochtrup auf seinem Grundstück den Bau von zwei schlüsselfertig zu errichtenden Objekten die sich auf einem Grundstück befinden. Es handelt sich bei den zu errichtenden Gebäuden um ein Katastrophenschutzlager und um eine Rettungswache mit unterschiedlichen Nutzeranforderungen. Beide Maßnahmen (T1 "Katastrophenschutzlager" und T2 "Rettungswache") sind durch einen Auftragnehmer zu errichten. Beide Gebäude, das Katastrophenschutzlager und die Rettungswache, müssen gleichzeitig errichtet und über eine gemeinsame Zufahrt erschlossen werden. Durch den 24/7-Betrieb der Rettungswache ist nach Fertigstellung der Objekte eine Überwachung des gesamten Grundstückareals gewährleistet. Durch die zeitgleiche Errichtung des Lagergebäudes auf einem gemeinsamen Grundstück mit der ebenfalls neu zu errichtenden Rettungswache in Ochtrup ergeben sich für das Amt für Bevölkerungsschutz des Kreises Steinfurt positive Synergieeffekte im allgemeinen Arbeits- und Organisationsablauf. Bei den Maßnahmen handelt es sich im Titel 1 dieser Bau- und Leistungsbeschreibung um den Neubau des Katastrophenschutzlagers (Logistikhalle mit Fahrzeughalle). Das Gebäude ist als eingeschossiger Hallenbau in einer Tragkonstruktion aus Stahlbetonbau und Stahlbau geplant. Lediglich in der Lagerhalle integriert befindet sich ein Einbau in massiver Bauweise zur Unterbringung von Büro-, Sozial-, Technik- und Lagerbereichen. Zudem ist im vorderen Hallenbereich abgetrennt aber im Gebäude integriert eine in der Höhe reduzierte Fahrzeughalle geplant. Bei der Maßnahme im Titel 2 dieser Bau- und Leistungsbeschreibung handelt es sich um den teilweise zweigeschossigen massiven Neubau der Rettungswache Ochtrup. Dieser gewährleistet die zeitgemäße Unterbringung der Mitarbeiter im Rettungsdienst. Es handelt sich um eine 24-Stunden/7-Tage- Wache. Neben der Fahrzeughalle und einer Fahrzeugdesinfektionshalle sind in dem Gebäude Ruhe- und Schlafräume, ein Aufenthaltsraum mit Küchenbereich, ein Fitnessbereich, sowie Lager-, Desinfektion-, Schulungs-, Büro-, Umkleide und sonstige, nutzungsspezifische Räume untergebracht. Die auszuführenden und einzukalkulierenden Arbeiten beinhalten auch die Errichtung der gemeinsamen Außenanlagen mit seinen befestigten und nicht befestigten Flächen. Sowohl die Erdarbeiten wie auch die Verbindungen der befestigten und nicht befestigten Flächen sowie Regen- und Schmutzwasseranschlüsse und sonstige Leitungsanschlüsse, Grundstücks-Einzäunung und Erschließungen der beiden Gebäude sind zu berücksichtigen. Ebenso ist von einer gemeinsamen Baustelleneinrichtung auszugehen.
Mehr anzeigen
Art des Vertrags: Bauleistung
Produkte/Dienstleistungen: Bau von Lagerhallen 📦
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet ✅
Beschreibung
Interne Kennung: 30-01.59.05-65-313-EU
Beschreibung der Beschaffung: Bauleistung als Generalunternehmerleistung
Zusätzliche Informationen:
#Besonders auch geeignet für:selbst# Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: - Urkalkulation - Nachweise über die Gleichwertigkeit alternativer Produkte - Aktuelle Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes Nach Auftragserteilung muss ein GEG-Nachweis 2024 und EG 40 (Effizienzgebäude-Standard) mit sommerlichem Wärmeschutz vorgelegt werden.
Mehr anzeigen
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Bau von Gebäuden für Not- und Rettungsdienste 📦
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Der Leitlinienentwurf "Nachhaltiges Bauen beim Kreis Steinfurt" wurde bei der Material- und Konstruktionsauswahl angewendet und berücksichtigt. Damit einhergehend werden ressourcen- und klimaschonende sowie biodiversitätsfördernde Themen baulich umgesetzt.
Mehr anzeigen
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Anpassung an den Klimawandel
Postanschrift: Teupenhook
Postleitzahl: 48607
Stadt: Ochtrup
Land: Deutschland 🇩🇪
Ort der Leistung: Steinfurt 🏙️
Dauer
Datum des Beginns: 2025-09-01 📅
Datum des Endes: 2026-12-31 📅
Informationen über Varianten
Es werden Varianten akzeptiert ✅
Vergabekriterien
Preis ✅
Preis (Gewichtung): 100.0
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001

Verfahren
Art des Verfahrens
Offenes Verfahren ✅
Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2025-04-03 10:30:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2025-04-03 10:31:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort): 48565 Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, Raum B 692
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren): Keine Anwesenheit von Bietern oder sonst interessierten Personen
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 43 Tage
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen
Eine Sicherheitsleistung ist erforderlich ✅
Eröffnungstermin: 2025-04-03 10:31:00 📅
Ort des Eröffnungstermins: 48565 Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, Raum B 692
Zusätzliche Informationen: Keine Anwesenheit von Bietern oder sonst interessierten Personen
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Die elektronische Bestellung wird verwendet ✅
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2025-03-27 23:59:59 📅
Zusätzliche Informationen: Fehlende Unterlagen können im Rahmen der VOB/A-EU nachgefordert werden.
Vergabekriterien
Gewichtungsart: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Der Vertrag enthält Bedingungen zur Vertragsausführung ✅

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
Berufshaftpflichtversicherung: Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 5.000.000,00 EUR je Verstoß für Personenschäden sowie mindestens 10.000.000,00 EUR für sonstige Schäden (Sachschäden und Vermögensschäden)
Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Berufs-, Handelsregister oder Handwerksrolle: Eintragung in das Berufs-, Handelsregister oder Handwerksrolle für den Bieter
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
Gesamtumsatz: Gesamtumsatz mind. 12.000.000 EUR in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren
Technische und berufliche Fähigkeiten
Referenzen: Vorlage von mindestens 3 Referenzen aus den Jahre 2021-2024 über eine vergleichbare Leistung im Gewerbebau
Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:
Eigenerklärung zu Ausschlussgründen: Eigenerklärung zu Ausschlussgründen nach Formular VHB NRW 521 EU
Eigenerklärung zu Russlandsanktionen: Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2023/2878 des Rates vom 18. Dezember 2023 (Russlandsanktionen)
Geforderte Kautionen und Garantien:
Sicherheitsleistungen (§ 17 VOB/B) werden vereinbart: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
Mehr anzeigen
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:
Zahlung nach § 16 VOB/B sowie Zahlungsbedingungen nach der Leistungsbeschreibung (10% (nach freigegebener Ausführungsplanung durch den AG) 30% (nach der Fertigstellung der Gründungsarbeiten/Bodenplatten) 60% (nach der Fertigstellung der Rohbaukonstruktion) 80% (nach der Fertigstellung der Ausbaugewerke) 95% (nach erfolgreicher Abnahme durch den AG) 100% (nach Gesamtfertigstellung einschl. Mängelbeseitigung und Dokumentationsvorlage))
Mehr anzeigen
Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
Vertragsstrafen nach § 11 VOB/B werden vereinbart, für jeden Werktag Verzug 500 Euro, Vertragsbasis für die Vertragsstrafe ist der zwischen AN und AG vereinbarte/abgestimmte/genehmigte Bauzeitenplan, max. 5 % der Auftragssumme
Bedingungen für die Teilnahme
Ausschlussgrund:
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung
Betrugsbekämpfung
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften
+ 18 weitere
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit
Entrichtung von Steuern
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels
Korruption
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge
Zahlungsunfähigkeit
Beschreibung der Ausschlussgründe:
Die Bieterin/der Bieter erklärt, dass das Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat.
Mehr anzeigen
Die Bieterin/der Bieter erklärt, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt und auch gegen das Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: §…
… 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr).
… 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland).
Die Bieterin/der Bieter erklärt, dass das Unternehmen nicht…
… im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird.
… bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende umweltrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat
Die Bieterin/der Bieter erklärt, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt und auch gegen das Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte).
Mehr anzeigen
Die Bieterin/der Bieter erklärt, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt und auch gegen das Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:…
… § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden.
… den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis und 233a des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).
Die Bieterin/der Bieter erklärt, dass das Unternehmen nicht…
… zahlungsunfähig ist.
… bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Die Bieterin/der Bieter erklärt, dass über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat.
Mehr anzeigen
Die Bieterin/der Bieter erklärt, in Bezug auf dieses Vergabeverfahren in keinem Interessenskonflikt zu stehen.
Die Bieterin/der Bieter erklärt, in dem Vergabeverfahren nicht bei der Vorbereitung des Vergabeverfahrens durch Beratung oder auf andere Art und Weise beteiligt gewesen zu sein.
Die Bieterin/der Bieter erklärt, dass das Unternehmen…
… nicht in einem früheren öffentlichen Auftrags den Auftrag mangelhaft erfüllt hat bzw. dies nicht zu einer Vertragsstrafe oder vorzeitigen Kündigung oder einer entsprechenden Rechtsfolge geführt hat.
… nicht bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende sozialrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
… nicht die Tätigkeit eingestellt hat.
… seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben nachgekommen ist und diesbezüglich keine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es sich zur Zahlung der Steuern und Abgaben einschließlich Zinsen Säumnis- und Strafzuschläge verpflichtet hat.
Die Bieterin/der Bieter erklärt, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt und auch gegen das Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen).
Mehr anzeigen

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: Kreis Steinfurt
Nationale Registrierungsnummer: 055660064064-31001-51
Postanschrift: Tecklenburger Str. 10
Postleitzahl: 48565
Postort: Steinfurt
Region: Steinfurt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Zentrale Vergabestelle
E-Mail: vergabestelle@kreis-steinfurt.de 📧
Telefon: +49 2551691291 📞
Fax: +49 25516991291 📠
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
Haupttätigkeit
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Kommunikation
Dokumente URL: https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXPWYY2LCL3/documents 🌏
Teilnahme-URL: https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXPWYY2LCL3 🌏
URL des Beschaffungsinstruments: https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXPWYY2LCL3 🌏
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Gültigkeitsdauer des Angebots: 43 Tage
Datum des Beginns: 2025-09-01 📅
Datum des Endes: 2026-12-31 📅

Ergänzende Informationen
Zusätzliche Informationen
Bekanntmachungs-ID: CXPWYY2LCL3
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Westfalen
Nationale Registrierungsnummer: 05515-03004-07
Postanschrift: 48143
Postleitzahl: 48143
Postort: Münster
Region: Münster, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
Kontaktperson: Vergabekammer Westfalen
E-Mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de 📧
Telefon: +492514111691 📞
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, zu stellen.
Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-01-30+01:00 📅
Quelle: OJS 2025/S 023-072771 (2025-01-30)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2025-04-28)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 8922980.59 EUR 💰

Auftragsvergabe
Ein Auftrag/Los wird vergeben ✅
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Vertragsnummer: 30-01.59.05-65-313-EU
Datum des Vertragsabschlusses: 2025-04-28 📅
Titel: Neubau Katastrophenschutzlager und Rettungswache in Ochtrup
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 13
Anzahl der auf elektronischem Wege eingegangenen Angebote: 13
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8922980.59 EUR 💰
Kennung des Angebots: 30-01.59.05-65-313-EU
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Köster GmbH
Nationale Registrierungsnummer: HRB 203648
Postanschrift: Martin-Luther-King-Weg 5
Postleitzahl: 48155
Postort: Münster
Region: Münster, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: joerg.burchardt@koester-bau.de 📧
Telefon: +49 2512890164 📞
URL: http://www.koester-bau.de 🌏
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
URL: http://www.kreis-steinfurt.de 🌏
Kommunikation
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 72771-2025

Ergänzende Informationen
Zusätzliche Informationen
Bekanntmachungs-ID: CXPWYY2L0XB
Körper überprüfen
URL: https://www.bezreg-muenster.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/vergabekammer_westfalen/index.html 🌏
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
Ein Antrag auf Unwirksamkeit des Vertrages ist innerhalb von 30 Tagen ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung bei der Vergabekammer Westfalen zu stellen.
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-04-28+02:00 📅
Quelle: OJS 2025/S 083-276555 (2025-04-28)
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
Verwandte Suchen 🔍
Region:
Deutschland Nordrhein-Westfalen Köln Bonn, Kreisfreie Stadt Münster Steinfurt
Produkte/Dienstleistungen:
Bauarbeiten Komplett- oder Teilbauleistungen im... Bauleistungen im Hochbau Bauarbeiten für kommerzielle Gebäude,... Bauarbeiten für Lagerhäuser und Industriebauten Bauarbeiten für Lagerhallen Bau von Lagerhallen Bauarbeiten an Gebäuden für öffentliche... Bauarbeiten an Gebäuden für öffentliche... Bauarbeiten an Gebäuden für Not- und...