Rudolstadt, Schloss Heidecksburg, Sanierung Dach Westflügel, Schlossturm/Objektsicherheit und Brandschutz - Los 09 Tischlerarbeiten - Schutzmaßnahmen

Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten

Anbringen von Schutz und Abdeckungen, Aufstellen von Schutzwänden, Herstellen von Treppenstufen

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2025-07-24. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2025-06-20.

Wer?

• Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten

Wie?

• Bautischlerei-Einbauarbeiten › Zimmer- und Tischlerarbeiten

Wo?

• Köln › Bonn, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2025-06-20	Auftragsbekanntmachung

Auftragsbekanntmachung (2025-06-20)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Rudolstadt, Schloss Heidecksburg, Sanierung Dach Westflügel, Schlossturm/Objektsicherheit und Brandschutz - Los 09 Tischlerarbeiten - Schutzmaßnahmen
Referenznummer: RU-09Ti-25-EU
Kurze Beschreibung:

Anbringen von Schutz und Abdeckungen, Aufstellen von Schutzwänden, Herstellen von Treppenstufen

Art des Vertrags: Bauleistung
Produkte/Dienstleistungen: Zimmer- und Tischlerarbeiten 📦
Beschreibung
Interne Kennung: RU-09Ti-25-EU
Titel: Los 09 Tischlerarbeiten - Schutzmaßnahmen
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet ✅
Beschreibung der Beschaffung:

Die Tischlerarbeiten - Schutzmaßnahmen umfassen: - Abdeckung der Bodenflächen mit Vlies und OSB-Platten zur mechanischen Entkopplung und Druckverteilung (ca. 1.750 m² Vlies / ca. 1.500 m² OSB) - Stufenschutz in Treppenhäusern mit Kunstrasenbelag und Haltestangen (ca. 160 m² / ca. 200 Stk. Stangen) - Schutzabdeckungen an historischen Türen, Geländern und Ausstattung mit Vlies und PEFolie (ca. 75 m²) - Demontage, Einlagerung und späterer Wiedereinbau von Gittertoren inkl. Schutzverpackung (ca. 9 m²) - Einhausungen für historische Kronleuchter als freistehende OSB-Konstruktionen mit Ständerwerk und Deckel (mind. 5 Stk.) - Erstellung staubdichter Schutzwände mit OSB-Beplankung bis Raumhöhe (ca. 300 m²) - Einbau abschließbarer Bauzeittüren - Einrichtung einer werkstattähnlichen Kabine für konservatorische Arbeiten mit Staubschutz und Entlüftung (1 Stk., ca. 13 m² Grundfläche) - Bau Lagerkabine für Kunstgut mit drei integrierten Kronleuchterkuben ( 2Stk.) - Ertüchtigung des Dunklen Treppenhauses im Südflügel - Herstellen von Treppenstufen für Fluchtwege (Südflüge, Nordflügel) Das abschnittsweise Aufnehmen, z. T. Wiedereinbauen und Ausbauen von Schutzabdeckungen, ist durch den Auftragnehmer gemäß dem Baufortschritt eigenverantwortlich zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Durch den Auftragnehmer ist während der Bauzeit zu jedem Zeitpunkt die Regen-/ Niederschlagsdichtheit zu gewährleisten. Durch den Auftragsnehmer ist während der Bauzeit zu jedem Zeitpunkt die Einhaltung des Rauchverbots, das Verbot von Arbeiten mit Funkenflug und das Verbot von Schweißarbeiten zu gewährleisten. Die Staubbelastung ist durch geeignete Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.

Beschreibung der Beschaffung

Die Tischlerarbeiten - Schutzmaßnahmen umfassen:
- Abdeckung der Bodenflächen mit Vlies und OSB-Platten zur mechanischen Entkopplung und Druckverteilung (ca. 1.750 m² Vlies / ca. 1.500 m² OSB)
- Stufenschutz in Treppenhäusern mit Kunstrasenbelag und Haltestangen (ca. 160 m² / ca. 200 Stk. Stangen)
- Schutzabdeckungen an historischen Türen, Geländern und Ausstattung mit Vlies und PEFolie (ca. 75 m²)
- Demontage, Einlagerung und späterer Wiedereinbau von Gittertoren inkl. Schutzverpackung (ca. 9 m²)
- Einhausungen für historische Kronleuchter als freistehende OSB-Konstruktionen mit
Ständerwerk und Deckel (mind. 5 Stk.)
- Erstellung staubdichter Schutzwände mit OSB-Beplankung bis Raumhöhe (ca. 300 m²)
- Einbau abschließbarer Bauzeittüren
- Einrichtung einer werkstattähnlichen Kabine für konservatorische Arbeiten mit Staubschutz und Entlüftung (1 Stk., ca. 13 m² Grundfläche)
- Bau Lagerkabine für Kunstgut mit drei integrierten Kronleuchterkuben ( 2Stk.)
- Ertüchtigung des Dunklen Treppenhauses im Südflügel
- Herstellen von Treppenstufen für Fluchtwege (Südflüge, Nordflügel)
Das abschnittsweise Aufnehmen, z. T. Wiedereinbauen und Ausbauen von
Schutzabdeckungen, ist durch den Auftragnehmer gemäß dem Baufortschritt
eigenverantwortlich zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Durch den Auftragnehmer ist während der Bauzeit zu jedem Zeitpunkt die Regen-/
Niederschlagsdichtheit zu gewährleisten.
Durch den Auftragsnehmer ist während der Bauzeit zu jedem Zeitpunkt die Einhaltung des Rauchverbots, das Verbot von Arbeiten mit Funkenflug und das Verbot von Schweißarbeiten zu gewährleisten.
Die Staubbelastung ist durch geeignete Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.

Zusätzliche Informationen:

#Besonders auch geeignet für:freelance#,#Besonders auch geeignet für:selbst#,#Besonders auch geeignet für:other-sme#

Postanschrift: Schloss Heidecksburg
Schloßbezirk 1
Postleitzahl: 07407
Stadt: Rudolstadt
Land: Deutschland 🇩🇪
Ort der Leistung: Saalfeld-Rudolstadt 🏙️
Dauer
Datum des Beginns: 2025-10-27 📅
Datum des Endes: 2026-02-27 📅
Informationen über Varianten
Es werden Varianten akzeptiert ✅
Vergabekriterien
Preis ✅
Preis (Gewichtung): 100
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0000

Verfahren
Art des Verfahrens
Offenes Verfahren ✅
Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2025-07-24 10:20:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2025-07-24 10:21:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 60 Tage
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen
Eröffnungstermin: 2025-07-24 10:21:00 📅
Elektronische Zahlung wird verwendet ✅
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2025-07-16 12:00:00 📅
Zusätzliche Informationen:

Das ausgefüllte LV mit vollständigen Preisangaben muss eingereicht werden und kann nicht nachgefordert werden

Vergabekriterien
Gewichtungsart: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Eignungskriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien: Siehe FB 216
Ausschlussgrund: Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen
Beschreibung der Ausschlussgründe:

Nach § 6e EU VOB/A Ausschlussgründe kann ein Teilnehmer jederzeit vom Verfahren ausgeschlossen werden, wenn er rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) (wenn eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten verletzt worden sind oder eine Bereicherung stattgefunden hat oder stattfinden sollte) rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: - § 129 Strafgesetzbuch (StGB) zur Bildung krimineller Vereinigungen, § 129a StGB zur Bildung terroristischer Vereinigungen oder § 129b StGB zu kriminellen und terroristischen Vereinigungen im Ausland, - § 89c StGB zur Terrorismusfinanzierung oder wegen Teilnahme an einer solchen Tat oder der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel im Wissen, dass diese ganz oder teilweise zur Ausführung von Gewalttaten nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB genutzt werden oder werden sollen, - § 261 StGB zur Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte, - § 263 StGB - Betrug, soweit sich dieser gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, - § 264 StGB – Subventionsbetrug, soweit sich dieser gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung: § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und 299b StGB (Bestechlichkeitund Bestechung im Gesundheitswesen): gemäß §6e EU Abs. 1 Nr. 6 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 2, 3 und 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung: § 108e StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern): gemäß §6e EU Abs. 1 Nr. 7 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 2, 3 und 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung: den §§ 333 und 334 StGB (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB(Ausländische und internationale Bedienstete): gemäß §6e EU Abs. 1 Nr. 8 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 2, 3 und 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung: Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr): gemäß §6e EU Abs. 1 Nr. 9 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 2, 3 und 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung: den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a StGB (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit,Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung): gemäß §6e EU Abs. 1 Nr. 10 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 2, 3 und 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern oder Abgaben: Das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, oder der öffentliche Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen kann. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. Gemäß §6e EU Abs. 4 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung

Beschreibung der Ausschlussgründe

Nach § 6e EU VOB/A Ausschlussgründe kann ein Teilnehmer jederzeit vom Verfahren ausgeschlossen werden, wenn er rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) (wenn eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten verletzt worden sind oder eine Bereicherung stattgefunden hat oder stattfinden sollte) rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:
- § 129 Strafgesetzbuch (StGB) zur Bildung krimineller Vereinigungen, § 129a StGB zur Bildung terroristischer Vereinigungen oder § 129b StGB zu kriminellen und terroristischen Vereinigungen im Ausland,
- § 89c StGB zur Terrorismusfinanzierung oder wegen Teilnahme an einer solchen Tat oder der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel im Wissen, dass diese ganz oder teilweise zur Ausführung von Gewalttaten nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB genutzt werden oder werden sollen,
- § 261 StGB zur Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte,
- § 263 StGB - Betrug, soweit sich dieser gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
- § 264 StGB – Subventionsbetrug, soweit sich dieser gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung: § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und 299b StGB (Bestechlichkeitund Bestechung im Gesundheitswesen): gemäß §6e EU Abs. 1 Nr. 6 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 2, 3 und 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung
Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung: § 108e StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern): gemäß §6e EU Abs. 1 Nr. 7 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 2, 3 und 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung
Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung: den §§ 333 und 334 StGB (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB(Ausländische und internationale Bedienstete): gemäß §6e EU Abs. 1 Nr. 8 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 2, 3 und 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung
Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung: Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr): gemäß §6e EU Abs. 1 Nr. 9 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 2, 3 und 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung
Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung: den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a StGB (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit,Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung): gemäß §6e EU Abs. 1 Nr. 10 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 2, 3 und 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung
Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern oder Abgaben: Das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, oder der öffentliche Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen kann. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. Gemäß §6e EU Abs. 4 VOB/A i.V.m. §6e EU Abs. 5 VOB/A, Angabe Eigenerklärung

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten
Nationale Registrierungsnummer: UStID. DE216112143
Postanschrift: Schloss Heidecksburg
Schloßbezirk 1
Postleitzahl: 07407
Postort: Rudolstadt
Region: Saalfeld-Rudolstadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabestelle-bau@thueringerschloesser.de 📧
Telefon: +49 3672 4470 📞
Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
Haupttätigkeit
Freizeit, Sport, Kultur und Religion
Kommunikation
Dokumente URL: https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=781653 🌏
Teilnahme-URL: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=781653 🌏
Elektronische Einreichung: Erforderlich

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Nationale Registrierungsnummer: 16900334-0001-29
Postanschrift: Jorge-Semprún-Platz 4
Postleitzahl: 99423
Postort: Weimar
Region: Weimar, Kreisfreie Stadt 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de 📧
Telefon: 000 📞
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2025-06-20+02:00 📅
Quelle: OJS 2025/S 118-402098 (2025-06-20)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Baufertigstellung (>20)

Bautischlerei-Einbauarbeiten (>20)

Zimmer- und Tischlerarbeiten (>20)

Holzarbeiten (>20)