Los 1 Baustelleneinrichtung: Vorhaltung für die Bauzeit Baukran 45 m 6 Monate vorhalten Baustrom- und Wasserversorgung 300 m Bauzaun Besprechungscontainer WC-Container 5 Bäume schützen 175 m2 Wurzelschutz Los 2 Abbrucharbeiten: Abbruch v. Einrichtungen, Abhangdecken u. Böden sowie Außenmauerwerk für energetische Sanierung 340 m2 Verblendmauerwerk 100 m2 Wandfliesen 100 m2 Wandfliesen 750 m2 Bodenfliesen m. Estrich Demontage Sanitär/Beleuchtung Los 3 Erd-und Rohbauarbeiten Erdarbeiten für Sockelsanierung, Betonarbeiten für neuen Eingang u. Außenverdampfer 160 m3 Grabenaushub 70 to Schotter 60 m3 Beton 5 t Betonstahl Los 4 Putz- und Stuckarbeiten Außendämmung Gebäude- sockel, Beiputzarbeiten im Innenbereich 295 m2 WDVS Sockel 200 m2 Putz innen
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2025-02-11.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2025-01-09.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Auftragsbekanntmachung (2025-01-09) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Sanierung Hallenbad Eiserfeld - 4 Lose
Referenznummer: 214_24
Kurze Beschreibung:
“Los 1 Baustelleneinrichtung:
Vorhaltung für die Bauzeit
Baukran 45 m 6 Monate vorhalten
Baustrom- und Wasserversorgung
300 m...”
Kurze Beschreibung
Los 1 Baustelleneinrichtung:
Vorhaltung für die Bauzeit
Baukran 45 m 6 Monate vorhalten
Baustrom- und Wasserversorgung
300 m Bauzaun
Besprechungscontainer
WC-Container
5 Bäume schützen
175 m2 Wurzelschutz
Los 2 Abbrucharbeiten:
Abbruch v. Einrichtungen, Abhangdecken u. Böden sowie Außenmauerwerk für energetische Sanierung
Los 3 Erd-und Rohbauarbeiten
Erdarbeiten für Sockelsanierung, Betonarbeiten für neuen Eingang u. Außenverdampfer
160 m3 Grabenaushub
70 to Schotter
60 m3 Beton
5 t Betonstahl
Los 4 Putz- und Stuckarbeiten
Außendämmung Gebäude- sockel, Beiputzarbeiten im Innenbereich
295 m2 WDVS Sockel
200 m2 Putz innen
Mehr anzeigen
Art des Vertrags: Bauleistung
Produkte/Dienstleistungen: Bauarbeiten📦 Informationen über Lose
Dieser Vertrag ist in Lose unterteilt ✅
Höchstzahl der Lose, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
Angebote können für eine maximale Anzahl von Losen eingereicht werden: 4
1️⃣
Beschreibung der Beschaffung:
“Los 1 Baustelleneinrichtung:
Vorhaltung für die Bauzeit
Baukran 45 m 6 Monate vorhalten
Baustrom- und Wasserversorgung
300 m...”
Beschreibung der Beschaffung
Los 1 Baustelleneinrichtung:
Vorhaltung für die Bauzeit
Baukran 45 m 6 Monate vorhalten
Baustrom- und Wasserversorgung
300 m Bauzaun
Besprechungscontainer
WC-Container
5 Bäume schützen
175 m2 Wurzelschutz
Mehr anzeigen
Zusätzliche Informationen:
“#Besonders auch geeignet für:selbst#”
Ort der Leistung: Siegen-Wittgenstein🏙️ Dauer
Datum des Beginns: 2025-04-01 📅
Datum des Endes: 2025-12-19 📅
Vergabekriterien
Preis ✅
Preis (Gewichtung): 100
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
2️⃣
Beschreibung der Beschaffung:
“Los 2 Abbrucharbeiten:
Abbruch v. Einrichtungen, Abhangdecken u. Böden sowie Außenmauerwerk für energetische Sanierung
340 m2 Verblendmauerwerk
100 m2...”
Beschreibung der Beschaffung
Los 2 Abbrucharbeiten:
Abbruch v. Einrichtungen, Abhangdecken u. Böden sowie Außenmauerwerk für energetische Sanierung
Mehr anzeigen Dauer
Datum des Beginns: 2025-04-15 📅
Datum des Endes: 2025-06-20 📅
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0002
3️⃣
Beschreibung der Beschaffung:
“Los 3 Erd-und Rohbauarbeiten
Erdarbeiten für Sockelsanierung, Betonarbeiten für neuen Eingang und Außenverdampfer
160 m3 Grabenaushub
70 t Schotter
60 m3...”
Beschreibung der Beschaffung
Los 3 Erd-und Rohbauarbeiten
Erdarbeiten für Sockelsanierung, Betonarbeiten für neuen Eingang und Außenverdampfer
160 m3 Grabenaushub
70 t Schotter
60 m3 Beton
5 t Betonstahl
Mehr anzeigen
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Aushub- und Erdbewegungsarbeiten📦 Dauer
Datum des Beginns: 2025-05-12 📅
Datum des Endes: 2025-07-04 📅
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0003
4️⃣
Beschreibung der Beschaffung:
“Los 4 Putz- und Stuckarbeiten
Außendämmung Gebäude- sockel, Beiputzarbeiten im Innenbereich
295 m2 WDVS Sockel
200 m2 Putz innen”
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Wärmedämmarbeiten📦 Dauer
Datum des Beginns: 2025-05-19 📅
Datum des Endes: 2025-07-18 📅
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0004
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren ✅ Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2025-02-11 10:00:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2025-02-11 10:00:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort): Universitätsstadt Siegen
Zentrale Vergabestelle
Lindenplatz 7
57078 Siegen
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren):
“Bieter sind im Öffnungstermin nicht zugelassen (§ 14 EU VOB/A).”
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 45
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:
“Die Eignung ist durch Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (PQ VOB) oder...”
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien
Die Eignung ist durch Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (PQ VOB) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen auf Anforderung innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.
Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) kann als vorläufiger Nachweis zur Eignung eingereicht werden.
Im Formblatt 124 sind bzgl. des Umsatzes gefordert:
Angaben zum Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren
Mehr anzeigen
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:
“Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherungsbestätigung in geeigneter Höhe oder Bereitschaftserklärung eines Versicherers zum Abschluss einer...”
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien
Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherungsbestätigung in geeigneter Höhe oder Bereitschaftserklärung eines Versicherers zum Abschluss einer entsprechenden Versicherung im Auftragsfall.
Die Versicherung ist über die gesamte Laufzeit des Vertrages vorzuhalten. Bei Nachfrage des Auftraggebers ist diesem ein entsprechender Nachweis vorzulegen.
Mehr anzeigen
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:
“Die Eignung ist durch Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (PQ VOB) oder...”
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien
Die Eignung ist durch Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (PQ VOB) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen auf Anforderung innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.
Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) kann als vorläufiger Nachweis zur Eignung eingereicht werden.
Im Formblatt 124 sind bzgl. der Belegschaft gefordert:
Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
Mehr anzeigen
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:
“Die Eignung ist durch Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (PQ VOB) oder...”
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien
Die Eignung ist durch Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (PQ VOB) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen auf Anforderung innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.
Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) kann als vorläufiger Nachweis zur Eignung eingereicht werden.
Im Formblatt 124 sind bzgl. der Eintragung in ein Berufsregister gefordert:
— Angaben zur Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister;
— Angaben zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft,
Mehr anzeigen
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:
“Die Eignung ist durch Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (PQ VOB) oder...”
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien
Die Eignung ist durch Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (PQ VOB) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen auf Anforderung innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.
Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) kann als vorläufiger Nachweis zur Eignung eingereicht werden.
Im Formblatt 124 sind bzgl. der Referenzen gefordert:
— 3 Referenzen zu Leistungen aus den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.
Diese 3 Referenzen müssen jeweils einen Mindestumsatz von mindestens 90.000 EUR für Baustelleneinrichtung beinhalten.
Mehr anzeigen
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:
“Die Eignung ist durch Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (PQ VOB) oder...”
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien
Die Eignung ist durch Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (PQ VOB) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen auf Anforderung innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.
Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) kann als vorläufiger Nachweis zur Eignung eingereicht werden.
Gefordert sind in der Eigenerklärung gem. Formblatt 124 bzgl. weitererer Nachweise:
— Erklärung, dass nachweislich keine schweren Verfehlungen die Zuverlässigkeit als Bieter in Frage stellen,
— Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung.
— Erklärung zu evtl. Insolvenzverfahren und Liquidation;
Mehr anzeigen
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:
“Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.”
Geforderte Kautionen und Garantien:
“gem. (§ 17 VOB/B):
Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit...”
Geforderte Kautionen und Garantien
gem. (§ 17 VOB/B):
Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.
Mehr anzeigen
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:
“Zahlungsbedingungen gemäß Vergabeunterlagen.” Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“a) Den Unterlagen ist eine Eigenerklärung Sanktionspaket 5 EU beigefügt, die vom Bieter mit dem Angebot abzugeben ist.
b) Es gelten die Vorschriften des...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
a) Den Unterlagen ist eine Eigenerklärung Sanktionspaket 5 EU beigefügt, die vom Bieter mit dem Angebot abzugeben ist.
b) Es gelten die Vorschriften des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW (TVgG-NRW)
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Ein zulässiger Nachprüfungsantrag kann bis zur wirksamen Zuschlagsentscheidung gestellt werden, sofern der Auftraggeber die unterlegenen Bieter gem. § 134 GWB über die Gründe der Nichtberücksichtigung und den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, informiert hat. Es ist eine gesetzliche Wartefrist von mindestens 10 Kalendertagen (im Falle der Versendung z. B. auf elektronischem Weg) vor einer verbindlichen Zuschlagserteilung einzuhalten. Meint ein Bieter, einen Verstoß gegen Vergabevorschriften
erkannt zu haben, ist der geltend gemachte Verstoß innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen zu rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe zu rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe zu rügen. Wird der Rüge nicht abgeholfen, so kann der Bewerber/Bieter wegen dieser Rüge nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung einen zulässigen Nachprüfungsantrag stellen (siehe § 160 GWB).
Mehr anzeigen Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die elektronische Bestellung wird verwendet
Elektronische Zahlung wird verwendet
Quelle: OJS 2025/S 007-015292 (2025-01-09)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2026-01-07) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Sanierung Hallenbad Eiserfeld - 4 Lose; hier Los 3 Nachtrag 2
Kurze Beschreibung:
“Los 3 Erd-und Rohbauarbeiten
Erdarbeiten für Sockelsanierung, Betonarbeiten für neuen Eingang u. Außenverdampfer
160 m3 Grabenaushub
70 to Schotter
60 m3...”
Kurze Beschreibung
Los 3 Erd-und Rohbauarbeiten
Erdarbeiten für Sockelsanierung, Betonarbeiten für neuen Eingang u. Außenverdampfer
160 m3 Grabenaushub
70 to Schotter
60 m3 Beton
5 t Betonstahl
Änderung: Die neue Eingangstür soll eine 25 cm höhere Durchgangshöhe erhalten. Hierzu muss der Sturz in der Höhe reduziert werden.
Mehr anzeigen
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 539011.56 EUR 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Los 1 Baustelleneinrichtung:
Vorhaltung für die Bauzeit
Baukran 45 m 6 Monate vorhalten
Baustrom- und Wasserversorgung
300 m...”
Beschreibung der Beschaffung
Los 1 Baustelleneinrichtung:
Vorhaltung für die Bauzeit
Baukran 45 m 6 Monate vorhalten
Baustrom- und Wasserversorgung
300 m Bauzaun
Besprechungscontainer
WC-Container
5 Bäume schützen
175 m2 Wurzelschutz
Los 2 Abbrucharbeiten:
Abbruch v. Einrichtungen, Abhangdecken u. Böden sowie Außenmauerwerk für energetische Sanierung
Los 3 Erd-und Rohbauarbeiten
Erdarbeiten für Sockelsanierung, Betonarbeiten für neuen Eingang u. Außenverdampfer
160 m3 Grabenaushub
70 to Schotter
60 m3 Beton
5 t Betonstahl
Los 4 Putz- und Stuckarbeiten
Außendämmung Gebäude- sockel, Beiputzarbeiten im Innenbereich
295 m2 WDVS Sockel
200 m2 Putz innen
1️⃣
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Vertragsnummer: 25BE001264
Datum des Vertragsabschlusses: 2025-04-01 📅
Titel: Sanierung Hallenbad Eiserfeld - 4 Lose
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 149588.89 EUR 💰
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: BplusL Infra Log GmbH
Nationale Registrierungsnummer: DE 815108672
Postanschrift: Johann-Esche-Straße 27
Postleitzahl: 09212
Postort: Limbach-Oberfrohna
Region: Zwickau🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: info@bplusl.de📧
Telefon: 000📞
2️⃣
Los-Identifikationsnummer: LOT-0002
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 154839.75 EUR 💰
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: N24 Service GmbH
Nationale Registrierungsnummer: DE361736501
Postanschrift: Rheinstraße 11
Postleitzahl: 14513
Postort: Teltow
Region: Potsdam-Mittelmark🏙️
E-Mail: n24@n24service.com📧
3️⃣
Los-Identifikationsnummer: LOT-0003
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 126058.53 EUR 💰
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: BERGE-BAU GmbH & Co. KG
Nationale Registrierungsnummer: DE 126 586 340
Postanschrift: Leimstruther Weg 7-9
Postleitzahl: 57339
Postort: Erndtebrück
Region: Siegen-Wittgenstein🏙️
E-Mail: m.rochelt@berge-bau.de📧
4️⃣
Los-Identifikationsnummer: LOT-0004
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 108524.39 EUR 💰
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: ISP Massivbau GmbH
Nationale Registrierungsnummer: DE310876007
Postanschrift: Kaiserstraße 26
Postleitzahl: 67725
Postort: Börrstadt
Region: Donnersbergkreis🏙️
E-Mail: info@isp-massivbau.de📧
Änderungen Neuer Wert
Text:
“Der Betonbalken/-sturz soll um etwa 40 cm in der Höhe reduziert werden. Statisch ist das nach Überprüfung möglich. Die Eingangstür ist auszubauen und die...”
Text
Der Betonbalken/-sturz soll um etwa 40 cm in der Höhe reduziert werden. Statisch ist das nach Überprüfung möglich. Die Eingangstür ist auszubauen und die Öffnung nach den Abbrucharbeiten mit einer Holzkonstruktion inkl. einer Eingangstür zu verschließen.
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2026/S 005-009891 (2026-01-07)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2026-01-07) Objekt Umfang der Beschaffung
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 539011.56 EUR 💰
Auftragsvergabe Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 149588.89 EUR 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 154839.75 EUR 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 126058.53 EUR 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 108524.39 EUR 💰
Änderungen Neuer Wert
Text:
“Das bestehende Mauerwerk ist an vielen Stellen nicht im Verband gemauert, Öffnungen sind ohne Überdeckung hergestellt worden, insbesondere im Kellergeschoss...”
Text
Das bestehende Mauerwerk ist an vielen Stellen nicht im Verband gemauert, Öffnungen sind ohne Überdeckung hergestellt worden, insbesondere im Kellergeschoss entspricht das Mauerwerk nicht den anerkannten Regeln der Technik. Diese Mängel wurden nach Rückbau der Haustechnik sichtbar. Weiterhin müssen zusätzliche Öffnungen für die Haustechnik (Lüftung) hergestellt werden.
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2026/S 005-010636 (2026-01-07)