Erweiterung Umspannwerk Leinhausen - Tief- und Rohbauarbeiten

enercity Netz GmbH

Vergabe der Tief- und Rohbauarbeiten für die Erweiterung des 110-kV-Umspannwerks Leinhausen der enercity Netz GmbH am Standort Leinhäuser Weg 11, 30419 Hannover. Der Leistungsumfang umfasst insbesondere die Erstellung der Baugrube einschließlich Spundwandverbau, Wasserhaltung und Erdarbeiten, die Errichtung der wasserundurchlässigen Wanne sowie den erweiterten Rohbau einschließlich Innen- und Außenwände, Decken, Treppen, Bewehrung, Stahlbau, Mauerwerk und Trafofundamente. Die Bauleistungen werden auf einem in Betrieb befindlichen Umspannwerksgelände ausgeführt; die Ausführung ist mit dem laufenden Anlagenbetrieb zu koordinieren. Weitere Details ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen.

Deadline

Deadline 2026-07-06

Wer?

• enercity Netz GmbH

Wie?

Wo?

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2026-05-22	Auftragsbekanntmachung

Auftragsbekanntmachung (2026-05-22)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Erweiterung Umspannwerk Leinhausen - Tief- und Rohbauarbeiten
Referenznummer: 2026_000000051408
Kurze Beschreibung:

Art des Vertrags: Bauleistung
Produkte/Dienstleistungen: Bauarbeiten 📦
Beschreibung
Interne Kennung: 2026_000000051408
Beschreibung der Beschaffung:

Art der Beschaffung: Bauleistung gemäß § 1 SektVO - Tief- und Rohbauarbeiten als Gesamtvergabe für die Erweiterung des 110-kV-Umspannwerks Leinhausen der enercity Netz GmbH am Standort Leinhäuser Weg 11, 30419 Hannover. Umfang der Leistung: Der Auftrag umfasst im Wesentlichen die Erstellung der Baugrube einschließlich Spundwandverbau (rückverankert oder ausgesteift, erschütterungsarm), Wasserhaltung und Erdarbeiten; die Errichtung der wasserundurchlässigen Wanne (WU-Bauwerk gemäß DAfStb-Richtlinie); den erweiterten Rohbau einschließlich Trafofundamenten, Innen- und Außenwänden, Stützen, Decken, Treppen, Bewehrung, Stahlbau und Mauerwerk; den Rohbau der Grundleitungen einschließlich Pumpen und Zubehör; sowie die Schlussdokumentation einschließlich Revisionsunterlagen. Anforderungen: Die Bauleistungen werden auf einem in Betrieb befindlichen Umspannwerksgelände der enercity Netz GmbH erbracht. Die Ausführung ist mit dem laufenden Anlagenbetrieb zu koordinieren; beengte Platzverhältnisse und parallel laufende Gewerke erfordern eine aktive Schnittstellenkoordination durch den Auftragnehmer. Die Anlagen der Auftraggeberin sind Teil der kritischen Infrastruktur; entsprechende Sicherheits- und Vertraulichkeitsanforderungen sind vom Auftragnehmer einzuhalten. Das Vorhaben liegt im kampfmittelgefährdeten Gebiet des Großraums Hannover. Die Vergabe erfolgt als Gesamtvergabe der Gewerke Baugrube (Spezialtiefbau) und Erweiterter Rohbau. Eine Aufteilung in Lose ist aus technischen, bauzeitlichen und haftungsbezogenen Gründen nicht vorgesehen. Vertragsgrundlage: Die Ausführung erfolgt auf Grundlage der VOB/B in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung, unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der einschlägigen DIN- und EN-Normen. Weitere Details ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen.

Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen:

Bau von Unterwerken 📦

Erdbewegungsarbeiten 📦

Postanschrift: Leinhäuser Weg 11
Postleitzahl: 30419
Stadt: Hannover
Land: Deutschland 🇩🇪
Ort der Leistung: Region Hannover 🏙️
Maximale Verlängerungen: 0
Vergabekriterien
Preis ✅
Preis (Gewichtung): 80.0
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Zeitmanagement / Bauzeit-Konzept
Qualitätskriterium (Gewichtung): 20.0
Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001

Verfahren
Art des Verfahrens
Offenes Verfahren ✅
Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/25/EU
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2026-07-06 12:00:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 90 Tage
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen
Eine Sicherheitsleistung ist erforderlich ✅
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Die elektronische Bestellung wird verwendet ✅
Elektronische Zahlung wird verwendet ✅
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2026-06-22 23:59:59 📅
Zusätzliche Informationen:

Eine Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen und Nachweisen erfolgt nach Maßgabe des § 51 SektVO. Die Nachforderung steht im Ermessen des Auftraggebers; ein Anspruch des Bieters auf Nachforderung besteht nicht. Unternehmensbezogene Unterlagen (insbesondere Eignungserklärungen, Nachweise zur wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit) können bei fehlender oder unvollständiger Vorlage innerhalb einer vom Auftraggeber zu setzenden angemessenen Frist von in der Regel 7 Kalendertagen nachgereicht werden. Geht die Unterlage nicht oder nicht fristgerecht ein, wird das Angebot ausgeschlossen. Leistungsbezogene und wertungsrelevante Unterlagen (insbesondere das Angebotsblatt mit Preisangaben, Unterlagen zur Bewertung der Zuschlagskriterien wie das Bauzeit-Konzept sowie technische Spezifikationen) sind von der Nachforderung ausgeschlossen. Fehlende oder unvollständige Angaben in diesen Bereichen führen zum Ausschluss des Angebots vom weiteren Verfahren.

Vergabekriterien
Gewichtungsart: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots
Der Vertrag enthält Bedingungen zur Vertragsausführung ✅

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Eignungskriterium: Eintragung in das Handelsregister
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Existenznachweis / Registereinträge: Aktuelle Anmeldungs- bzw. Eintragungsbescheinigung zum Nachweis der ordnungsgemäßen Gewerbeanmeldung/-ummeldung bzw. Eintragung in das Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Herkunftslandes; andernfalls vergleichbarer Nachweis für die Existenz und den Gegenstand des Unternehmens des Bieters bzw. jedes Mitglieds einer Bietergemeinschaft. Nachweis: Aktueller Auszug aus dem Handelsregister oder Gewerbeanmeldung oder vergleichbarer Nachweis (bei Bietergemeinschaften: für jedes Mitglied gesondert vorzulegen). Rechtsgrundlage: § 45 SektVO i. V. m. Anlage A_06 Eigenerklärung zur Eignung.

Eignungskriterium: Spezifischer Jahresumsatz
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Spezifischer Jahresumsatz im Tätigkeitsbereich der Ausschreibung (Rohbau / Ingenieurbau): Der durchschnittliche Jahresumsatz der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre (2023, 2024, 2025) muss mindestens 10,0 Mio. EUR netto (ohne gesetzliche Umsatzsteuer) betragen. Davon müssen mindestens 7,0 Mio. EUR netto pro Jahr durchschnittlich auf Leistungen des Rohbaus / Ingenieurbaus entfallen. Nachweis durch Eigenerklärung (Anlage A_06, Ziff. 3.2.1) mit Auflistung der Gesamtumsätze sowie der spezifischen Umsätze Rohbau/Ingenieurbau je Geschäftsjahr. Der Auftraggeber behält sich vor, ergänzende Belege zu fordern. Bei Bietergemeinschaften werden die Umsätze der Mitglieder gemeinsam betrachtet und dürfen addiert werden; eine gesonderte Aufstellung je Mitglied ist beizufügen. Erbringt ein Mitglied den Hauptteil der Leistung, kann verlangt werden, dass gerade dieses Mitglied entsprechende Umsätze nachweist.

Eignungskriterium: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung: Der Bieter weist im Auftragsfall zur Zuschlagserteilung den Bestand einer Betriebshaftpflichtversicherung bei einem in der Europäischen Union zugelassenen Versicherer mit folgenden Mindestdeckungssummen je Schadensfall nach: - Personenschäden: mind. 10,0 Mio. EUR - Sachschäden: mind. 10,0 Mio. EUR - Vermögensschäden: mind. 10,0 Mio. EUR Die Deckung ist je Versicherungsjahr zweifach maximiert. Die Versicherung ist für die gesamte Vertragsdauer einschließlich der Gewährleistungsfristen aufrechtzuerhalten. Sofern eine entsprechende Versicherung im Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch nicht in der geforderten Höhe besteht, ist eine verbindliche Eigenerklärung des Bieters bzw. eine Bestätigung des Versicherers über die Bereitschaft zum Abschluss/zur Aufstockung im Auftragsfall vorzulegen. Bei Bietergemeinschaften ist die Versicherung in der geforderten Höhe für die Bietergemeinschaft insgesamt nachzuweisen. Es muss eine gemeinsame Versicherung bestehen, die eine Deckung für alle Mitglieder umfasst und die Haftung vollständig abdeckt. Der Nachweis ist spätestens zum Zeitpunkt der vorgesehenen Auftragserteilung vorzulegen. Nachweis durch Eigenerklärung (Anlage A_06, Ziff. 3.2.3); Versicherungsbestätigung im Auftragsfall.

Eignungskriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

2 Referenzen Spezialtiefbau (Baugrube + Bodenmanagement) 1. Mindestens 1 Referenzprojekt aus dem Bereich Spezialtiefbau / Baugrubenverbau mit rückverankerten oder ausgesteiften Spundwänden: - Auftragswert mindestens 1,5 Mio. EUR netto (ohne USt.), - Einbringverfahren erschütterungsarm oder gleichwertig, - Ausführung nach DIN EN 12063, EAB, DIN 4150-3 sowie VOB/C DIN 18303 / DIN 18300. 2. Mindestens 1 Referenzprojekt mit Leistungen des Bodenmanagements mit belastetem Boden, einschließlich: - getrennter Bodenführung, - Wiedereinbaukonzept, - Massenlogistik, - Bodenmanagement nach BBodSchV (n. F.) und EBV; Anzeige/Dokumentation gem. §§ 6-8 BBodSchV; Probenahme/Beprobung gemäß Vollzugshilfe LABO vom 10.08.2023 oder gleichwertig.

2 Referenzen Massivbau (Industriebau + WU-Beton) 3. Mindestens 1 Referenzprojekt Technik-, Industrie- oder Energiegebäude in Stahlbetonbauweise mit Bausumme größer 3,0 Mio. EUR netto. 4. Mindestens 1 Referenzprojekt mit Leistungen der flüssigkeitsdichten Konstruktion (WU-Beton) gemäß DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton", Ausgabe 12/2017. Anzugeben sind jeweils: Auftraggeber (Bezeichnung/Firmierung/Adresse), Branche, Ausführungszeitraum, Auftragswert netto, Kurzbeschreibung mit Darlegung der o. g. Mindestanforderungen, Ansprechpartner (Name, Telefon, E-Mail). Berücksichtigt werden nur die in der Eigenerklärung (Anlage A_06, Ziff. 3.3) ordnungsgemäß eingetragenen Referenzen. Der Auftraggeber behält sich vor, die Referenzen stichprobenartig zu überprüfen. Die Vorlage des geforderten Ansprechpartners je Referenz ist Ausschlusskriterium.

Eignungskriterium: Zertifikate von Qualitätskontrollinstituten
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Fachspezifische Zertifizierungen und Eigenerklärungen: Der Bieter weist den Bestand der nachfolgend aufgeführten fachspezifischen Zertifikate / Nachweise durch Vorlage entsprechender Bescheinigungen unabhängiger Stellen oder gleichwertiger Nachweise nach. Bei Bietergemeinschaften sind die Nachweise für jedes Mitglied vorzulegen, das die jeweilige Leistung erbringt. 1. Stahlbau: - Zertifizierung nach DIN EN 1090, mindestens Ausführungsklasse EXC2, oder gleichwertig. - Vorlage eines gültigen Schweißzertifikats nach DIN EN 1090-2 EXC2. - Eigenerklärung, dass eine qualifizierte Schweißaufsicht vorgehalten wird. - Bei Einsatz eines Nachunternehmers ist für diesen eine entsprechende Verpflichtungserklärung beizufügen. 2. AwSV-Fachkunde (Trafowannen): - Bestätigung des Einsatzes eines zertifizierten Fachbetriebs nach § 62 WHG i. V. m. § 45 AwSV. 3. Kanalbau: - Gültiges Zertifikat der Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, mindestens für die einschlägige Beurteilungsgruppe (z. B. AK1 - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen), oder gleichwertiger Qualifikationsnachweis für Leerrohre und Tiefbau für Stromtrassen. 4. Leitungstiefbau: - Zertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 381 (Leitungstiefbau) oder gleichwertiger Qualifikationsnachweis. 5. Betontechnologie / WU-Beton: - Eigenerklärung zur Einhaltung der DIN EN 206 i. V. m. DIN 1045-2:2023-08 und DIN 1045-3:2023-08. - Eigenerklärung zur Einhaltung der DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton", Ausgabe 12/2017; ÜK projektbezogen (i. d. R. ÜK 2). - Nachweis Betonüberwachungsklasse ÜK 2. Die geforderten Zertifikate sind als Kopie mit dem Angebot einzureichen und müssen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültig sein.

Eignungskriterium: Relevante Bildungs- und Berufsqualifikationen
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Bildungs- und Berufsqualifikationen des einzusetzenden Fachpersonals: Der Bieter hat die fachliche Qualifikation des für die Auftragsausführung vorgesehenen Schlüsselpersonals durch Vorlage personenbezogener Angaben (Name, Funktion, einschlägige Aus- und Weiterbildungen, Berufserfahrung, persönliche Referenzen) auf einer gesonderten Anlage zum Angebot nachzuweisen. Die Angaben sind durch geeignete Nachweise (z. B. Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate) zu belegen. Die Anforderungen müssen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe erfüllt sein und während der gesamten Auftragsdurchführung fortbestehen. A) Fachpersonal Baugrube / Spezialtiefbau: 1. Bauleiter Spezialtiefbau: - einschlägige Qualifikation, - mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Spezialtiefbau. 2. Verantwortliche Fachperson Bodenschutz / Bodenmanagement: - mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Bodenschutz und Bodenmanagement. 3. Polier Spezialtiefbau: - einschlägige Qualifikation, - mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Spezialtiefbau, - Angabe persönlicher Referenzen. B) Fachpersonal Rohbau: 4. Bauleiter Rohbau: - einschlägige Qualifikation, - mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im erweiterten Rohbau, - Angabe persönlicher Referenzen. 5. Polier Rohbau: - einschlägige Qualifikation, - mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im erweiterten Rohbau, - Angabe persönlicher Referenzen.

Geforderte Kautionen und Garantien:

Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der vorläufigen Netto-Auftragssumme nach § 17 VOB/B; Mängelhaftungsbürgschaft 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme für die Gewährleistungsfrist. Selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines in der EU zugelassenen Kreditinstituts oder Versicherers. Bürgschaftsmuster siehe Ausschreibungsunterlagen.

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:

Vergütung nach angebotenen Einheitspreisen auf Basis prüfbarer Aufmaße. Zahlungen erfolgen nach Leistungsstand gemäß VOB/B und Bauvertrag. Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der vorläufigen Netto-Auftragssumme; Mängelhaftungsbürgschaft 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme für die Gewährleistungsfrist. Vorauszahlung nicht vorgesehen; im Bedarfsfall nur Zug-um-Zug gegen Bürgschaft in voller Höhe. Bürgschaften als selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines in der EU zugelassenen Kreditinstituts oder Versicherers. Details siehe Ausschreibungsunterlagen.

Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:

Die Bauleistung wird auf Grundlage der VOB/B und VOB/C in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung erbracht. Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Bedingungen einzuhalten: Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich Mindestlohn (NTVergG, MiLoG); Geheimhaltung der ihm zur Verfügung gestellten KRITIS-relevanten Unterlagen; Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für Arbeiten auf einem in Betrieb befindlichen Umspannwerksgelände; Nachweis und Aufrechterhaltung einer angemessenen Betriebshaftpflichtversicherung; Einhaltung der Russland-Sanktionen gemäß VO (EU) Nr. 833/2014; Schnittstellenkoordination mit parallel laufenden Gewerken. Der Vertragsschluss steht unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung der erforderlichen Baugenehmigung. Detailregelungen ergeben sich aus dem Bauvertrag und den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

Bedingungen für die Teilnahme
Ausschlussgrund:

Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung

Betrug

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

+ 6 weitere

Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels

Korruption

Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten

Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen

Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen

Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern

Öffentlicher Auftraggeber
Name und Adressen
Name: enercity Netz GmbH
Nationale Registrierungsnummer: DE 250980382
Postanschrift: Auf der Papenburg 18
Postleitzahl: 30459
Postort: Hannover
Region: Region Hannover 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: lutz.schirrmeister.ext@enercity.de 📧
Telefon: 0151 29629118 📞
URL: https://www.enercity.de/impressum 🌏
Haupttätigkeit
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme
Kommunikation
Dokumente URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YM0MSRN/documents 🌏
Teilnahme-URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YM0MSRN 🌏
URL des Beschaffungsinstruments: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YM0MSRN 🌏
Elektronische Einreichung: Erforderlich

Ergänzende Informationen
Zusätzliche Informationen
#Bekanntmachungs-ID: CXP4YM0MSRN#
Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Name: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Nationale Registrierungsnummer: t:04131153308
Postanschrift: Auf der Hude 2
Postleitzahl: 21399
Postort: Lüneburg
Region: Lüneburg, Landkreis 🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabekammer@mv.niedersachsen.de 📧
Telefon: +49 413115-3308 📞
Fax: +49 413115-2943 📠
Körper überprüfen
Name: enercity AG
Nationale Registrierungsnummer: DE264179230
Postanschrift: Glockseeplatz 1
Postleitzahl: 30169
Postort: Hannover
Region: Region Hannover 🏙️
Kontaktperson: Einkauf
E-Mail: lutz.schirrmeister.ext@enercity.de 📧
Telefon: +49 151 29629118 📞
URL: http://www.enercity.de 🌏
Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren: gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Bekanntmachungsangaben
Bevorzugtes Datum der Veröffentlichung: 2026-05-22+02:00 📅
Quelle: OJS 2026/S 099-357462 (2026-05-22)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Baufertigstellung (>20)
Bauinstallationsarbeiten (>20)
Baureifmachung (>20)
Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten (>20)
Vermietung von Hoch- und Tiefbaumaschinen und -geräten mit Bedienungspersonal (2)