Die Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste -DAA - mbH (kurz GGSD), plant die Anschaffung einer an die generalistische Pflegeausbildung angepasste Einrichtung für die Skills Labs von insgesamt 7 staatlich anerkannte Berufsfachschulen für Pflege an 7 Standorten in Bayern. Je Standort soll ein Skills Lab mit ein oder mehreren Praxisräumen ausgestattet werden.
Die angebotenen Produkte müssen dem Krankenhaus- und Pflegeheimstandard entsprechen und die Mindestanforderungen zu Qualität und Ausstattung, wie in den einzelnen Leistungsverzeichnissen beschrieben, erfüllen.
Die Montage der verbauten Komponenten muss nach den Branchenstandards und am Ort der Installation gültigen Normen durchgeführt werden.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2023-11-16.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2023-10-16.
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: GGSD - Ausstattung Skills Labs Berufsfachschulen für Pflege
041/2023
Produkte/Dienstleistungen: Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte📦
Kurze Beschreibung:
“Die Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste -DAA - mbH (kurz GGSD), plant die Anschaffung einer an die generalistische Pflegeausbildung angepasste...”
Kurze Beschreibung
Die Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste -DAA - mbH (kurz GGSD), plant die Anschaffung einer an die generalistische Pflegeausbildung angepasste Einrichtung für die Skills Labs von insgesamt 7 staatlich anerkannte Berufsfachschulen für Pflege an 7 Standorten in Bayern. Je Standort soll ein Skills Lab mit ein oder mehreren Praxisräumen ausgestattet werden.
Die angebotenen Produkte müssen dem Krankenhaus- und Pflegeheimstandard entsprechen und die Mindestanforderungen zu Qualität und Ausstattung, wie in den einzelnen Leistungsverzeichnissen beschrieben, erfüllen.
Die Montage der verbauten Komponenten muss nach den Branchenstandards und am Ort der Installation gültigen Normen durchgeführt werden.
Mehr anzeigen Informationen über Lose
Angebote können für alle Lose eingereicht werden
GGSD -DAA- mbH Roritzerstr. 7 90419 Nürnberg Die vollständige Anzahl der Erfüllungsorte (Standorte) ergibt sich aus den Vergabeunterlagen. Die Produkte sind direkt dorthin zu liefern.
Mehr anzeigen
Beschreibung der Beschaffung: Los 1 - Medizinische Einrichtung
Vergabekriterien
Preis
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Der nachstehende Zeitrahmen ist in Monaten ausgedrückt.
Beschreibung
Dauer: 24
2️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Medizinische Lifter
Titel
Los-Identifikationsnummer: 2
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Behindertenfahrzeuge, Rollstühle und dazugehörige Ausrüstung📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Medizinische Hilfsmittel📦
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“GGSD -DAA- mbH Roritzerstr. 7 90419 Nürnberg Verschiedene Erfüllungsorte (neben Nürnberg), wird in den Vergabeunterlagen ausgeführt.”
Beschreibung der Beschaffung: Medizinische Lifter: Steh- und Aufrichthilfen, Mobile Passivlifter
3️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Medizinische Simulatoren
Titel
Los-Identifikationsnummer: 3
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Ausbildung im medizinischen Bereich📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Ausbildung in Gesundheitsschutz und erster Hilfe📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Ausbildung in Gesundheitsschutz📦
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“GGSD -DAA- mbH Roritzerstr. 7 90419 Nürnberg Weitere Erfüllungsorte (neben Nürnberg) sind in den Vergabeunterlagen aufgeführt.”
Beschreibung der Beschaffung:
“Medizinische Simulatoren für die Ausbildung:
- Trainingsmodell i.M. für den Gluteus
- Erste Hilfe Ausstattungspaket
- Trainingsmodell Tracheotomie
-...”
Beschreibung der Beschaffung
Medizinische Simulatoren für die Ausbildung:
- Trainingsmodell i.M. für den Gluteus
- Erste Hilfe Ausstattungspaket
- Trainingsmodell Tracheotomie
- Klassische Kinderkrankenpflegepuppe 5-jähriger
- Geriatrische Pflegepuppe
5️⃣ Umfang der Beschaffung
Titel: Milchpumpe elektrisch
Titel
Los-Identifikationsnummer: 5
Beschreibung
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Sauger, Brusthütchen und ähnliche Waren für Kleinkinder📦
Hauptstandort oder Erfüllungsort:
“GGSD -DAA- mbH Zollhausstraße 95 90469 Nürnberg Lieferung -neben Nürnberg- an verschiedene Erfüllungsorte gem. Vergabeunterlagen”
Beschreibung der Beschaffung: Elektrische Milchpumpe
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind....”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Für die Beurteilung der Eignung ist eine Eigenerklärung vorzulegen:
-Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (§§ 123 und 124 GWB)
-Eintragung in einem Berufs-/Handelsregister. Bzw. keine Verpflichtung, aber andersartiger Nachweis der Erlaubnis zur Berufsausübung.
Mehr anzeigen Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“-Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit es Lieferleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
-Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit es Lieferleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen: Mindestens 100.000 EUR
Nachweis durch: Eigenerklärung
Mehr anzeigen Bedingungen für den Vertrag
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
“Lieferung und Rechnung
Der Liefertermin ist vorab mit der jeweiligen Schule bzw. der Hauptverwaltung telefonisch zu vereinbaren. Für jede Bestellung, auch...”
Bedingungen für die Vertragserfüllung
Lieferung und Rechnung
Der Liefertermin ist vorab mit der jeweiligen Schule bzw. der Hauptverwaltung telefonisch zu vereinbaren. Für jede Bestellung, auch bei gleichem Standort, ist ein eigener Lieferschein und eine eigene Rechnung zu erstellen. Für jede Bestellung wird eine neue Bestellnummer vergeben. Die jeweilige Bestellnummer ist im Lieferschein und in der Rechnung anzugeben. Die Rechnung ist derzeit in Papierform zu erstellen und per Post an die Hauptverwaltung zu übersenden. Es wird gerade ein elektronischer Rechnungsworkflow implementiert, die Hauptverwaltung kann auch die Übersendung einer elektronischen Rechnung als PDF verlangen.
Datenblätter
Die Datenblätter sind in deutscher Sprache dem Angebot beizulegen.
Sofern nicht alle geforderten Merkmale aus dem Datenblatt ersichtlich sind, muss vom Anbieter innerhalb einer neu gesetzten Frist eine Herstellerbestätigung in deutscher Sprache zu den vom Auftragnehmer benannten Merkmalen vorgelegt werden.
Vertrag
Es gilt die VOL/B. Daneben werden Leistungsbeschreibung und übersandte Datenblätter Vertragsbestandteile.
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2023-11-16
12:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2024-01-15 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2023-11-16
12:05 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Ort): Nürnberg
Ergänzende Informationen Zusätzliche Informationen
Bekanntmachungs-ID: CXP4YLV6J6C
Körper überprüfen
Name: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Postanschrift: Promenade 27
Postort: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 981-531277📞
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de📧
Fax: +49 981-531837 📠
URL: http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm🌏 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Die Einlegung von Rechtsbehelfen richtet sich nach dem Vierten Teil des GWB, auf den hier verwiesen wird, insbesondere auf die in § 160 Abs. 3 GWB...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Die Einlegung von Rechtsbehelfen richtet sich nach dem Vierten Teil des GWB, auf den hier verwiesen wird, insbesondere auf die in § 160 Abs. 3 GWB geregelten Fristen:
"Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt."
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2023/S 203-636613 (2023-10-16)
Ergänzende Angaben (2023-10-26)
Ergänzende Informationen Referenz der ursprünglichen Mitteilung
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2023/S 203-636613
Änderungen Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: IV.2.2
Ort des zu ändernden Textes: Fristverlängerung
Alter Wert
Datum: 2023-11-16 📅
Zeit: 12:00
Neuer Wert
Datum: 2023-11-27 📅
Zeit: 12:00
Zu berichtigender Text in der ursprünglichen Bekanntmachung
Nummer des Abschnitts: IV.2.7
Ort des zu ändernden Textes: Fristverlängerung
Alter Wert
Datum: 2023-11-16 📅
Zeit: 12:05
Neuer Wert
Datum: 2023-11-27 📅
Zeit: 12:05
Andere zusätzliche Informationen
“Es wurden Änderungen am Leistungsverzeichnis in einzelnen Mengenangaben aufgenommen. Es wird eine Fristverlängerung gewährt.”
Quelle: OJS 2023/S 210-663976 (2023-10-26)