DLR Neubau Institutsgebäude 109 (H) TT/TP : KKE 38.1 – Krananlagen

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

Bauleistungen (Krananlagen) für den Neubau eines 8-geschossigen Institutsgebäudes (Forschungs-/Laborgebäude), wie folgt:
38.1 Krananlagen:
4 Kranbahnen, Brückenkran, Traglast 2 000 kg
1 Kranbahn, Brückenkran, Traglast 1 500 kg
2 Kranbahnen, Brückenkran, Traglast 1 000 kg
1 Kranbahn, Brückenkran, Traglast 500 kg
Termine:
Beginn Rohbau: 17.1.2014
Fertigstellung Rohbau: 12.11.2014
Lieferung Einbauteile für Krananlagen: ab Beginn Rohbauarbeiten (17.1.2014)
Montagebeginn Kranbahnen: 1.7.2015
Montageende Krananlagen: 17.11.2015.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2013-10-10. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2013-09-06.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

Wer? Wie? Wo?
Geschichte der Beschaffung
Datum Dokument
2013-09-06 Auftragsbekanntmachung
2013-11-20 Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Auftragsbekanntmachung (2013-09-06)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Bauinstallationsarbeiten
Menge oder Umfang:
38.1 Krananlagen:4 Kranbahnen, Brückenkran, Traglast 2 000 kg1 Kranbahn, Brückenkran, Traglast 1 500 kg2 Kranbahnen, Brückenkran, Traglast 1 000 kg1 Kranbahn, Brückenkran, Traglast 500 kgTermine:Beginn Rohbau: 17.1.2014Fertigstellung Rohbau: 12.11.2014Lieferung Einbauteile für Krananlagen: ab Beginn Rohbauarbeiten (17.1.2014)Montagebeginn Kranbahnen: 1.7.2015Montageende Krananlagen: 17.11.2015.
Mehr anzeigen
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bauinstallationsarbeiten 📦

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Postanschrift: Baumanagement-Leitung, Linder Höhe
Postleitzahl: 51147
Postort: Köln
Kontakt
Internetadresse: http://www.dlr.de 🌏
E-Mail: elmar.ehing@dlr.de 📧
Telefon: +49 7116862752 📞
Fax: +49 7116862377 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2013-09-06 📅
Einreichungsfrist: 2013-10-10 📅
Veröffentlichungsdatum: 2013-09-10 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2013/S 175-301398
Verweist auf Bekanntmachung: 2012/S 247-406769
ABl. S-Ausgabe: 175

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Bauleistungen (Krananlagen) für den Neubau eines 8-geschossigen Institutsgebäudes (Forschungs-/Laborgebäude), wie folgt:
38.1 Krananlagen:
4 Kranbahnen, Brückenkran, Traglast 2 000 kg
1 Kranbahn, Brückenkran, Traglast 1 500 kg
2 Kranbahnen, Brückenkran, Traglast 1 000 kg
1 Kranbahn, Brückenkran, Traglast 500 kg
Termine:
Beginn Rohbau: 17.1.2014
Fertigstellung Rohbau: 12.11.2014
Lieferung Einbauteile für Krananlagen: ab Beginn Rohbauarbeiten (17.1.2014)
Montagebeginn Kranbahnen: 1.7.2015
Montageende Krananlagen: 17.11.2015.
Menge oder Umfang:
38.1 Krananlagen:
4 Kranbahnen, Brückenkran, Traglast 2 000 kg
1 Kranbahn, Brückenkran, Traglast 1 500 kg
2 Kranbahnen, Brückenkran, Traglast 1 000 kg
1 Kranbahn, Brückenkran, Traglast 500 kg
Termine:
Beginn Rohbau: 17.1.2014
Fertigstellung Rohbau: 12.11.2014
Lieferung Einbauteile für Krananlagen: ab Beginn Rohbauarbeiten (17.1.2014)
Montagebeginn Kranbahnen: 1.7.2015
Montageende Krananlagen: 17.11.2015.
Referenznummer: 3005012/38.1
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: 70569 Stuttgart.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
Präqualifiziertes Unternehmen, bzw. falls kein präqualifiziertes Unternehmen durch Eigenerklärung zur Eignung (Form 124)
Zahl der Beschäftigten/Arbeitnehmer, Durchschnitt der letzten 3 Jahre,
Auszug aus dem Gewerbezentralregister, oder gleichwertig, Eintragung in die Handwerksrolle, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts, Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Umsatz des Unternehmens der letzten 3 Jahre, Anzahl der Beschäftigten/Arbeitnehmer im Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
Technische und berufliche Fähigkeiten:
Präqualifikation, bzw. Eigenerklärung zur Eignung (Form 124), ausgeführte Leistungen der letzten 3 Jahre.
Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:
Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B): Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5,0 v. H. der Auftragssumme; Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 3,0 v.H. der Auftragssumme einschl. Nachträge, eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers mit Gerichtstand in Deutschland.
Mehr anzeigen
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter.
Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B): 0,3 v. H. der Auftragssumme je Werkstag Überschreitung der Ausführungsfrist, auf insgesamt 5,0 v. H. der Auftragssumme begrenzt.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: Alle Mitglieder gesamtschuldnerisch haftend.
Sonstige besondere Bedingungen:
a) Ausführungstermine,
Einbauteile für Krananlagen sind ab Baubeginn Rohbau (17.01.2014) bereitzustellen und zu liefern frei Baustelle
b) Vertragssprache Deutsch.

Verfahren
Zahlungsweise für die Unterlagen:
Die Vergabeunterlagen (VU in Papierform mit CD) können mit Angabe des Kennzeichens nach Erteilen einer Lastschrifteneinzugsermächtigung - keine Schecks - bei der
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 104363, 70038 Stuttgart, Telefon +49 7116660145, Fax +49 7116660184, E-mail: vergabeunterlagen@staatsanzeiger.de
angefordert werden. Zusätzlich stehen die Vergabeunterlagen nach Abschluss einer gebührenpflichtigen Zugangsvereinbarung unter www.Vergabe24.de zur kostenlosen Ansicht und zum Download zur Verfügung.
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2013-11-08 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2013-10-10 📅
Öffnungsort:
DLR Stuttgart, Baumanagement Süd, Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart, Gebäude 101 (A), Raum A242 (Zugang nur nach vorheriger Anmeldung an der DLR-Pforte unter Vorlage des Personalausweises).
Ort des Eröffnungstermins: DLR Stuttgart, Baumanagement Süd, Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart, Gebäude 101 (A), Raum A242 (Zugang nur nach vorheriger Anmeldung an der DLR-Pforte unter Vorlage des Personalausweises).
Angaben über befugte Personen und Öffnungsverfahren: Nur Bieter und deren Bevollmächtigte.
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️
Sonstige Sprachen: deutsch

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Other
Kontakt
Kontaktperson: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Baumanagement-Süd, Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart
Elmar Ehing
Name: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Kontaktperson: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) Baumanagement-Süd, Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart
URL der Dokumente: http://www.dlr.de 🌏

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2015-07-01 📅
Datum des Endes: 2015-11-17 📅
Veröffentlichungsdatum: 2012-12-22 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 3005012/38.1
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2012/S 247-406769

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemombler Str. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 22894990 📞
Internetadresse: http://www.bundeskartellamt.de 🌏
Fax: +49 2289499163 📠
Wiederkehrender Auftrag
03/2014.
Quelle: OJS 2013/S 175-301398 (2013-09-06)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2013-11-20)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 165 500 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2013-11-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2013-11-21 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2013/S 226-392849
Verweist auf Bekanntmachung: 2013/S 175-301398
ABl. S-Ausgabe: 226

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2013-11-18 📅
Name: Stahl- und Kranbau Oeder GmbH
Postanschrift: Orchideenstr. 21
Postort: Eckental
Postleitzahl: 90542
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: info@oeder-gmbh.de 📧
Internetadresse: www.stahlundkranbauoeder.de 🌏
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Quelle: OJS 2013/S 226-392849 (2013-11-20)
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
Verwandte Suchen 🔍
Region:
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Stuttgart, Stadtkreis
Produkte/Dienstleistungen:
Bauarbeiten Bauinstallationsarbeiten