DLR Neubau Institutsgebäude 109 (H) TT/TP – TGA/HLSK+TG+GA: KKE 32.1 – Sanitärtechnische Anlagen

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Baumanagement-Leitung

Bauleistungen (Installationen für Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, Technische Gase und Gebäudeautomation) für den Neubau eines 8-geschossigen Institutsgebäudes (Forschungs-/Laborgebäude), wie folgt:
32.1. Sanitärtechnische Anlagen
32.1.1 Leistungsumfang
— Abwasserleitung aus Gusseisen/PE, DN 50 - DN 250, ca.: 1 400 m;
— Trinkwasserleitungen aus Edelstahl, DN 25 - DN 65, ca.: 1 300 m;
— Einrichtungsgegenstände ca.: 120 Stk.;
— VE-Wasseranlage 600 l/h, 1 Stk.;
— VE-Wasserleitungen PP, bis DN 25, ca.: 500 m;
— Laborkühlwasseranlage ca. 1 000 kW, 1 Stk.;
— Kühlwasserleitungen PP, bis DN 200, ca.: 1.500 m;
32.1.2 Ausführungstermine
Ausführungsbeginn: 3.11.2014.
Ausführungsende: 11.12.2015.
Verbindliche Zwischenfristen, wie folgt:
Ausführungszeitraum Grobinstallation 3.11.2014 bis 16.6.2015; Feininstallation 8.5.2015 bis 2.10.2015; Endinstallation 21.9.2015 bis 11.12.2015.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2014-05-20. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2014-04-04.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

Wer? Wie? Wo?
Geschichte der Beschaffung
Datum Dokument
2014-04-04 Auftragsbekanntmachung
2014-07-21 Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Auftragsbekanntmachung (2014-04-04)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Bauinstallationsarbeiten
Menge oder Umfang:
— Abwasserleitung aus Gusseisen/PE, DN 50 - DN 250, ca.: 1 400 m;— Trinkwasserleitungen aus Edelstahl, DN 25 - DN 65, ca.: 1 300 m;— Einrichtungsgegenstände ca.: 120 Stk.;— VE-Wasseranlage 600 l/h, 1 Stk.;— VE-Wasserleitungen PP, bis DN 25, ca.: 500 m;— Laborkühlwasseranlage ca. 1 000 kW, 1 Stk.;— Kühlwasserleitungen PP, bis DN 200, ca.: 1 500 m.
Mehr anzeigen
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bauinstallationsarbeiten 📦

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Baumanagement-Leitung
Postanschrift: Linder Höhe
Postleitzahl: 51147
Postort: Köln
Kontakt
Internetadresse: http://www.dlr.de 🌏
E-Mail: elmar.ehing@dlr.de 📧
Telefon: +49 7116862752 📞
Fax: +49 7116862377 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-04-04 📅
Einreichungsfrist: 2014-05-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-04-09 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 070-119809
Verweist auf Bekanntmachung: 2013/S 238-413034
ABl. S-Ausgabe: 70

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Bauleistungen (Installationen für Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, Technische Gase und Gebäudeautomation) für den Neubau eines 8-geschossigen Institutsgebäudes (Forschungs-/Laborgebäude), wie folgt:
32.1. Sanitärtechnische Anlagen
32.1.1 Leistungsumfang
— Abwasserleitung aus Gusseisen/PE, DN 50 - DN 250, ca.: 1 400 m;
— Trinkwasserleitungen aus Edelstahl, DN 25 - DN 65, ca.: 1 300 m;
— Einrichtungsgegenstände ca.: 120 Stk.;
— VE-Wasseranlage 600 l/h, 1 Stk.;
— VE-Wasserleitungen PP, bis DN 25, ca.: 500 m;
— Laborkühlwasseranlage ca. 1 000 kW, 1 Stk.;
— Kühlwasserleitungen PP, bis DN 200, ca.: 1.500 m;
32.1.2 Ausführungstermine
Ausführungsbeginn: 3.11.2014.
Ausführungsende: 11.12.2015.
Verbindliche Zwischenfristen, wie folgt:
Ausführungszeitraum Grobinstallation 3.11.2014 bis 16.6.2015; Feininstallation 8.5.2015 bis 2.10.2015; Endinstallation 21.9.2015 bis 11.12.2015.
Menge oder Umfang:
— Abwasserleitung aus Gusseisen/PE, DN 50 - DN 250, ca.: 1 400 m;
— Trinkwasserleitungen aus Edelstahl, DN 25 - DN 65, ca.: 1 300 m;
— Einrichtungsgegenstände ca.: 120 Stk.;
— VE-Wasseranlage 600 l/h, 1 Stk.;
— VE-Wasserleitungen PP, bis DN 25, ca.: 500 m;
— Laborkühlwasseranlage ca. 1 000 kW, 1 Stk.;
— Kühlwasserleitungen PP, bis DN 200, ca.: 1 500 m.
Referenznummer: 3005012/32.1
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: 70569 Stuttgart

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
Präqualifiziertes Unternehmen, bzw. falls kein präqualifiziertes Unternehmen durch Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124)
Zahl der Beschäftigten/Arbeitnehmer, Durchschnitt der letzten 3 Jahre, Auszug aus dem Gewerbezentralregister, oder gleichwertig, Eintragung in die Handwerksrolle,
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts, Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Umsatz des Unternehmens der letzten 3 Jahre, Anzahl der Beschäftigten/Arbeitnehmer im Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
Technische und berufliche Fähigkeiten:
Präqualifikation, bzw. Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124), ausgeführte Leistungen der letzten 3 Jahre.
Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:
Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B): Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5,0 v.H. der Auftragssumme;
Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 5,0 v.H. der Auftragssumme einschl. Nachträge, eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers mit Gerichtstand in Deutschland.
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B): 0,3 v.H. der Auftragssumme je Werktag Überschreitung der Ausführungsfrist, auf insgesamt 5,0 v.H. der Auftragssumme begrenzt.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: Alle Mitglieder gesamtschuldnerisch haftend.
Sonstige besondere Bedingungen:
a) Siehe Ausschreibungsunterlagen:
Formblatt 214 BVB; EVM (B) BVB 214; Formblatt 215 ZVB.
b) Begründung zum Ausschluss von Nebenangeboten:
Die Ausschreibung ist Produktneutral, die zugrundeliegenden Produkte zur technischen Bemessung sind mit dem Bauherrn abgestimmt, aber sind keine Produktvorgabe. Grundlegend abweichende
Produkte und deren Konsequenzen sind daher innerhalb der vorgegebenen Vertragsfristen nicht seriös prüfbar.
c) Ausführungstermine:
Die genannten Ausführungstermine gelten verbindlich. Als ausdrücklich vereinbart gelten folgende Einzelfristen:
Ausführungszeitraum Grobinstallation 3.11.2014 bis 16.6.2015, Feininstallation 8.5.2015 bis 2.10.2015, Endinstallation 21.9.2015 bis 11.12.2015.
d) Vertragssprache: Deutsch
e) Verjährung der Mängelansprüche (§ 9 Abs. 6 VOB/A bzw. § 9 EG Abs. 6 VOB/A und § 13 Abs. 4 VOB/B)
verlängert auf 5 Jahre.
Begründung: Neben den Werten der technischen Installationen des Gebäudes ist insbesondere die Versorgungssicherheit in Zusammenhang mit den dauerhaft sicherzustellenden Forschungstätigkeiten die Grundlage zur Verlängerung der Gewährleistungsfrist auf 5 Jahre.
Mehr anzeigen

Verfahren
Zahlungsweise für die Unterlagen:
Die Vergabeunterlagen (VU in Papierform mit CD) können mit Angabe des Kennzeichens nach Erteilen einer Lastschrifteneinzugsermächtigung – keine Schecks – bei der Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 104363, 70038 Stuttgart, Telefon: +49 7116660145, Fax. +49 7116660184, E-Mail: vergabeunterlagen@staatsanzeiger.de angefordert werden. Die VU nur als CD sind an vorgenannter Stelle zum Preis von ca. 22,19 EUR anzufordern.
Mehr anzeigen
Zusätzlich stehen die Vergabeunterlagen nach Abschluss einer gebührenpflichtigen Zugangsvereinbarung unter www.Vergabe24.de zur kostenlosen Ansicht und zum Download zur Verfügung.
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2014-06-28 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2014-05-20 📅
Öffnungsort:
DLR Stuttgart, Baumanagement Süd, Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart, Gebäude 101 (A), Raum A242 (Zugang nur nach vorheriger Anmeldung an der DLR-Pforte unter Vorlage des Personalausweises).
Ort des Eröffnungstermins: DLR Stuttgart, Baumanagement Süd, Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart, Gebäude 101 (A), Raum A242 (Zugang nur nach vorheriger Anmeldung an der DLR-Pforte unter Vorlage des Personalausweises).
Angaben über befugte Personen und Öffnungsverfahren: Nur Bieter und deren Bevollmächtigte.
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Other
Kontakt
Kontaktperson: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Baumanagement-Süd, Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart
Elmar Ehing
Name: Staatsanzeiger
Postanschrift: Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 104363, 70038 Stuttgart
Postort: Stuttgart
Postleitzahl: 70038
Kontaktperson: Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. (DLR), Baumanagement-Süd, Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart
URL der Dokumente: http://Vergabe24.de 🌏

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2014-11-03 📅
Datum des Endes: 2015-12-11 📅
Veröffentlichungsdatum: 2013-12-07 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 3005012/32.1
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2013/S 238-413034

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemombler Str. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2014/S 070-119809 (2014-04-04)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2014-07-21)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 1 345 496,50 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Postanschrift: Baumanagement-Leitung, Linder Höhe

Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-07-21 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-07-24 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 140-250682
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 70-119809
ABl. S-Ausgabe: 140

Objekt
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: 70569 Stuttgart.

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2014-06-25 📅
Name: Liebelt Haustechnik GmbH
Postanschrift: Sandbergstr. 36/43
Postort: Wilkau-Haßlau
Postleitzahl: 08112
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: info@liebelt-haustechnik.de 📧
Internetadresse: www.liebelt-haustechnik.de 🌏
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Quelle: OJS 2014/S 140-250682 (2014-07-21)
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
Verwandte Suchen 🔍
Region:
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Stuttgart, Stadtkreis
Produkte/Dienstleistungen:
Bauarbeiten Bauinstallationsarbeiten