DLR Neubau Institutsgebäude 109 (H) TT/TP - TGA/HLSK+TG+GA : KKE 33.1 - Heiz- und Kältetechnische Anlagen
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Baumanagement-Leitung
Bauleistungen (Installationen für Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, Technische Gase und Gebäudeautomation) für den Neubau eines 8-geschossigen Institutsgebäudes (Forschungs-/Laborgebäude), wie folgt:
33.1 Heiz- und Kältetechnische Anlagen
33.1.1 Leistungsumfang
— Fernwärmeübergabe, ca. 950 kW, 1 Stk.
— Einzelpumpen Heizung, ca.: 2 Stk.
— Armaturen, ca.: 200 Stk.
— Rohrleitungen Heizung, DN 15 - DN 100, ca.: 4.500 m
— Heizkörper, ca.: 220 Stk.
— Deckenstrahlplatten, ca.: 15 Stk.
— Fernkälteübergabe, ca. 2.000 kW, 1 Stk.
— Einzelpumpen Kälte, ca.: 3 Stk.
— Armaturen, ca.: 280 Stk.
— Rohrleitungen Kälte, DN 15 - DN 250, ca.: 2.000 m
— Umluftkühler, Kälteleistung bis ca. 5 kW, ca.: 55 Stk.
33.1.2 Ausführungstermine
Ausführungsbeginn: 3.11.2014
Ausführungsende: 11.12.2015
Verbindliche Zwischenfristen, wie folgt:
Ausführungszeitraum Grobinstallation 3.11.2014 bis 16.6.2015; Feininstallation 8.5.2015 bis 2.10.2015; Endinstallation 21.9.2015 bis 11.12.2015.
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2014-05-20. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2014-04-04.
AnbieterDie folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Wer? Wie? Wo?
Geschichte der Beschaffung
| Datum | Dokument |
|---|---|
| 2014-04-04 | Auftragsbekanntmachung |
| 2014-07-21 | Bekanntmachung über vergebene Aufträge |
Auftragsbekanntmachung (2014-04-04)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Bauinstallationsarbeiten
Menge oder Umfang:
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bauinstallationsarbeiten 📦
Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Baumanagement-Leitung
Postanschrift: Linder Höhe
Postleitzahl: 51147
Postort: Köln
Kontakt
Internetadresse: http://www.dlr.de 🌏
E-Mail: elmar.ehing@dlr.de 📧
Telefon: +49 7116862752 📞
Fax: +49 7116862377 📠
Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-04-04 📅
Einreichungsfrist: 2014-05-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-04-09 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 070-119885
Verweist auf Bekanntmachung: 2013/S 238-413034
ABl. S-Ausgabe: 70
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Menge oder Umfang:
Referenznummer: 3005012/33.1
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: 70569 Stuttgart.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Geforderte Kautionen und Garantien:
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: Alle Mitglieder gesamtschuldnerisch haftend.
Sonstige besondere Bedingungen:
Verfahren
Zahlungsweise für die Unterlagen:
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2014-06-28 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2014-05-20 📅
Angaben über befugte Personen und Öffnungsverfahren: nur Bieter und deren Bevollmächtigte.
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Other
Kontakt
Kontaktperson: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Baumanagement-Süd, Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart
Elmar Ehing
Name: Staatsanzeiger
Postanschrift: Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 104363
Postort: Stuttgart
Postleitzahl: 70038
URL der Dokumente: http://Vergabe24.de 🌏
Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2014-11-03 📅
Datum des Endes: 2015-12-11 📅
Veröffentlichungsdatum: 2013-12-07 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 3005012/33.1
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2013/S 238-413034
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemombler Str. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2014/S 070-119885 (2014-04-04)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Bauinstallationsarbeiten
Menge oder Umfang:
— Fernwärmeübergabe, ca. 950 kW, 1 Stk.— Einzelpumpen Heizung, ca.: 2 Stk.— Armaturen, ca.: 200 Stk.— Rohrleitungen Heizung, DN 15 - DN 100, ca.: 4.500 m— Heizkörper, ca.: 220 Stk.— Deckenstrahlplatten, ca.: 15 Stk.— Fernkälteübergabe, ca. 2.000 kW, 1 Stk.— Einzelpumpen Kälte, ca.: 3 Stk.— Armaturen, ca.: 280 Stk.— Rohrleitungen Kälte, DN 15 - DN 250, ca.: 2.000 m— Umluftkühler, Kälteleistung bis ca. 5 kW, ca.: 55 Stk.
Mehr anzeigen
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bauinstallationsarbeiten 📦
Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Baumanagement-Leitung
Postanschrift: Linder Höhe
Postleitzahl: 51147
Postort: Köln
Kontakt
Internetadresse: http://www.dlr.de 🌏
E-Mail: elmar.ehing@dlr.de 📧
Telefon: +49 7116862752 📞
Fax: +49 7116862377 📠
Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-04-04 📅
Einreichungsfrist: 2014-05-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-04-09 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 070-119885
Verweist auf Bekanntmachung: 2013/S 238-413034
ABl. S-Ausgabe: 70
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Bauleistungen (Installationen für Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, Technische Gase und Gebäudeautomation) für den Neubau eines 8-geschossigen Institutsgebäudes (Forschungs-/Laborgebäude), wie folgt:
33.1 Heiz- und Kältetechnische Anlagen
33.1.1 Leistungsumfang
— Fernwärmeübergabe, ca. 950 kW, 1 Stk.
— Einzelpumpen Heizung, ca.: 2 Stk.
— Armaturen, ca.: 200 Stk.
— Rohrleitungen Heizung, DN 15 - DN 100, ca.: 4.500 m
— Heizkörper, ca.: 220 Stk.
— Deckenstrahlplatten, ca.: 15 Stk.
— Fernkälteübergabe, ca. 2.000 kW, 1 Stk.
— Einzelpumpen Kälte, ca.: 3 Stk.
— Armaturen, ca.: 280 Stk.
— Rohrleitungen Kälte, DN 15 - DN 250, ca.: 2.000 m
— Umluftkühler, Kälteleistung bis ca. 5 kW, ca.: 55 Stk.
33.1.2 Ausführungstermine
Ausführungsbeginn: 3.11.2014
Ausführungsende: 11.12.2015
Verbindliche Zwischenfristen, wie folgt:
Ausführungszeitraum Grobinstallation 3.11.2014 bis 16.6.2015; Feininstallation 8.5.2015 bis 2.10.2015; Endinstallation 21.9.2015 bis 11.12.2015.
— Fernwärmeübergabe, ca. 950 kW, 1 Stk.
— Einzelpumpen Heizung, ca.: 2 Stk.
— Armaturen, ca.: 200 Stk.
— Rohrleitungen Heizung, DN 15 - DN 100, ca.: 4.500 m
— Heizkörper, ca.: 220 Stk.
— Deckenstrahlplatten, ca.: 15 Stk.
— Fernkälteübergabe, ca. 2.000 kW, 1 Stk.
— Einzelpumpen Kälte, ca.: 3 Stk.
— Armaturen, ca.: 280 Stk.
— Rohrleitungen Kälte, DN 15 - DN 250, ca.: 2.000 m
— Umluftkühler, Kälteleistung bis ca. 5 kW, ca.: 55 Stk.
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: 70569 Stuttgart.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
Präqualifiziertes Unternehmen, bzw. falls kein präqualifiziertes Unternehmen durch Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124)
Zahl der Beschäftigten/Arbeitnehmer, Durchschnitt der letzten 3 Jahre,
Auszug aus dem Gewerbezentralregister, oder gleichwertig, Eintragung in die Handwerksrolle,
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts, Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse.
Umsatz des Unternehmens der letzten 3 Jahre, Anzahl der Beschäftigten/Arbeitnehmer im Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
Technische und berufliche Fähigkeiten:
Präqualifikation, bzw. Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124), ausgeführte Leistungen der letzten 3 Jahre.
Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:
Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B): Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5,0 v.H. der Auftragssumme;
Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 5,0 v.H. der Auftragssumme einschl. Nachträge, eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers mit Gerichtstand in Deutschland.
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B): 0,3 v.H. der Auftragssumme je Werktag Überschreitung der Ausführungsfrist, auf insgesamt 5,0 v.H. der Auftragssumme begrenzt.
Sonstige besondere Bedingungen:
a) Siehe Ausschreibungsunterlagen:
Formblatt 214 BVB; EVM (B) BVB 214; Formblatt 215 ZVB.
b) Begründung zum Ausschluss von Nebenangeboten:
Die Ausschreibung ist Produktneutral, die zugrundeliegenden Produkte zur technischen Bemessung sind mit dem Bauherrn abgestimmt, aber sind keine Produktvorgabe. Grundlegend abweichende
Produkte und deren Konsequenzen sind daher innerhalb der vorgegebenen Vertragsfristen nicht seriös prüfbar.
c) Ausführungstermine:
Die genannten Ausführungstermine gelten verbindlich. Als ausdrücklich vereinbart gelten folgende Einzelfristen:
Ausführungszeitraum Grobinstallation 3.11.2014 bis 16.6.2015, Feininstallation 8.5.2015 bis 2.10.2015, Endinstallation 21.9.2015 bis 11.12.2015.
d) Vertragssprache: Deutsch
e) Verjährung der Mängelansprüche (§ 9 Abs. 6 VOB/A bzw. § 9 EG Abs. 6 VOB/A und § 13 Abs. 4 VOB/B)
verlängert auf 5 Jahre.
Begründung: Neben den Werten der technischen Installationen des Gebäudes ist insbesondere die Versorgungssicherheit in Zusammenhang mit den dauerhaft sicherzustellenden Forschungstätigkeiten die Grundlage zur Verlängerung der Gewährleistungsfrist auf 5 Jahre.
Mehr anzeigen
Verfahren
Zahlungsweise für die Unterlagen:
Die Vergabeunterlagen (VU in Papierform mit CD) können mit Angabe des Kennzeichens nach Erteilen einer Lastschrifteneinzugsermächtigung - keine Schecks - bei der Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 104363, 70038 Stuttgart, Telefon: +49 7116660145, Fax. +49 7116660184, E-Mail: vergabeunterlagen@staatsanzeiger.de angefordert werden. Die VU nur als CD sind an vorgenannter Stelle zum Preis von ca. 22,19 EUR anzufordern.
Mehr anzeigen
Zusätzlich stehen die Vergabeunterlagen nach Abschluss einer gebührenpflichtigen Zugangsvereinbarung unter www.Vergabe24.de zur kostenlosen Ansicht und zum Download zur Verfügung.
Datum der Angebotseröffnung: 2014-05-20 📅
Angaben über befugte Personen und Öffnungsverfahren: nur Bieter und deren Bevollmächtigte.
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Other
Kontakt
Kontaktperson: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Baumanagement-Süd, Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart
Elmar Ehing
Name: Staatsanzeiger
Postanschrift: Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 104363
Postort: Stuttgart
Postleitzahl: 70038
URL der Dokumente: http://Vergabe24.de 🌏
Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2014-11-03 📅
Datum des Endes: 2015-12-11 📅
Veröffentlichungsdatum: 2013-12-07 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 3005012/33.1
Nummer der Bekanntmachung im Amtsblatt S: 2013/S 238-413034
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemombler Str. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2014/S 070-119885 (2014-04-04)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2014-07-21)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 1 131 020,05 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Postanschrift: Baumanagement-Leitung, Linder Höhe
Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-07-21 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-07-24 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 140-250645
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 70-119885
ABl. S-Ausgabe: 140
Zusätzliche Informationen
Schornsteine und Abgasanlagen.
Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2014-06-18 📅
Name: Heima GmbH & Co. Hausinstallationen KG
Postanschrift: Hartensteiner Str. 62
Postort: Lichtenstein
Postleitzahl: 09350
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: info@heima-gmbh.de 📧
Internetadresse: www.heima-haustechnik.de 🌏
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 9
Quelle: OJS 2014/S 140-250645 (2014-07-21)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 1 131 020,05 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Postanschrift: Baumanagement-Leitung, Linder Höhe
Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-07-21 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-07-24 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 140-250645
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 70-119885
ABl. S-Ausgabe: 140
Zusätzliche Informationen
Schornsteine und Abgasanlagen.
Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2014-06-18 📅
Name: Heima GmbH & Co. Hausinstallationen KG
Postanschrift: Hartensteiner Str. 62
Postort: Lichtenstein
Postleitzahl: 09350
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: info@heima-gmbh.de 📧
Internetadresse: www.heima-haustechnik.de 🌏
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 9
Quelle: OJS 2014/S 140-250645 (2014-07-21)
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
- Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)