Erweiterung und Umbau der Grundschule am Gernerplatz

Stadt Puchheim

Wasserleitungen mit Genopack Dämmung ca. 150 m;
Wasserleitungen mit alukaschierter Dämmung ca. 1 050 m;
Abwasserleitungen mit diffusionstischer Dämmung ca. 130 m;
Heizungsleitungen mit Genopack Dämmung ca. 360 m;
Heizungsleitungen mit alukaschierter Dämmung ca. 670 m;
Luftkanäle mit alukaschierter Dämmung ca. 140 m²;
Luftkanalformstücke mit alukaschierter Dämmung ca. 170 m²;
Luftkanäle mit diffusionstichert Dämmung ca. 80 m²;
Promatverkleidungen ca. 30 m².

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2015-11-24. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2015-10-16.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

Wer? Wie? Wo?
Geschichte der Beschaffung
Datum Dokument
2015-10-16 Auftragsbekanntmachung
2016-06-08 Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Auftragsbekanntmachung (2015-10-16)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Bedarf für Rohrleitungssysteme
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bedarf für Rohrleitungssysteme 📦

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Stadt Puchheim
Postanschrift: Poststr. 2
Postleitzahl: 82178
Postort: Puchheim
Kontakt
E-Mail: anja.hofmann@puchheim.de 📧
Telefon: +49 8980098133 📞
Fax: +49 8980098222 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2015-10-16 📅
Einreichungsfrist: 2015-11-24 📅
Veröffentlichungsdatum: 2015-10-21 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2015/S 204-369662
ABl. S-Ausgabe: 204

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Wasserleitungen mit Genopack Dämmung ca. 150 m;
Wasserleitungen mit alukaschierter Dämmung ca. 1 050 m;
Abwasserleitungen mit diffusionstischer Dämmung ca. 130 m;
Heizungsleitungen mit Genopack Dämmung ca. 360 m;
Heizungsleitungen mit alukaschierter Dämmung ca. 670 m;
Luftkanäle mit alukaschierter Dämmung ca. 140 m²;
Luftkanalformstücke mit alukaschierter Dämmung ca. 170 m²;
Luftkanäle mit diffusionstichert Dämmung ca. 80 m²;
Promatverkleidungen ca. 30 m².
Referenznummer: 621- 4.1.1 – 19
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Stadt Puchheim.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
Angaben zur Präqualifizierung;
Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung).
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
VHB Formblatt 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation;
VHB Formblatt 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme;
VHB Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise.
Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:
Vertragsstrafe § 11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H der Auftragssumme;
Sicherheitsleistung § 17 VOB/B; Sicherheit für Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme.
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:
Sicherheitsleistung § 17 VOB/B; Sicherheit für Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge.

Verfahren
Zahlungsweise für die Unterlagen:
Anforderungen der Vergabeunterlagen sind bei der Stadt Puchheim anzufordern oder Download unter www.staatsanzeiger-eservices.de
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2016-01-29 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2015-11-24 📅
Öffnungsort: Stadt Puchheim.
Ort des Eröffnungstermins: Stadt Puchheim.
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2016-02-22 📅
Datum des Endes: 2017-09-11 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 621- 4.1.1 – 19

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80535
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2015/S 204-369662 (2015-10-16)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2016-06-08)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2016-06-08 📅
Veröffentlichungsdatum: 2016-06-10 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2016/S 111-197566
Verweist auf Bekanntmachung: 2015/S 204-369662
ABl. S-Ausgabe: 111

Objekt
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Grundschule, Gernerplatz, Puchheim.

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2015-12-18 📅
Name: Josef Giggenbach
Postanschrift: Schulweg 6
Postort: Maisach-Überacker
Postleitzahl: 82216
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Maximilianstr. 39
Postleitzahl: 80530
Quelle: OJS 2016/S 111-197566 (2016-06-08)
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
Verwandte Suchen 🔍
Region:
Deutschland Bayern Oberbayern Fürstenfeldbruck
Produkte/Dienstleistungen:
Baukonstruktionen und Baustoffe;... Baustoffe und Zubehör Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme,... Rohrleitungssysteme Bedarf für Rohrleitungssysteme Ummantelungen und Verrohrungen Ummantelungen Bauarbeiten Bauinstallationsarbeiten Installation von Zäunen, Geländern und...