Dachdeckerarbeiten | Sprinkenhof GmbH | Öffentliches Auftragswesen in Deutschland

Datum	Dokument
2019-07-08	Auftragsbekanntmachung
2019-09-19	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Kurze Beschreibung

D.Hochsch. f. bild. Künste (HFBK) i. Lerchenf. in HH-Uhlenh. wird m. einem zusätzl. Ateliergeb. erweit. D. Erweiterungsb. wird a. ein veredelt. Rohb. konzip., i .d. auf ca. 3 000 m Atel.-u. Galerieflä. d. verschied.Studienber. d. FBK i. funkt. Werkst. untergebr. u. Ausstellungsfl. geschaffen werden. I. Unterg. werden ca. 800 m Technikräume f. d. Techn. Gebäudeausrüst. u. Serverunterbr. sow. Biblioth. -u. Lagerräu. eingericht. D. viergeschoss. Atel. ist ein sep. stehend.Gebäude neben d. histor. Altbau d. HFBK u. ist ca.20 m hoch. D. Gebäude wird in Massivbauw. erst. D. Flachd. erhält eine extens. Begrün. D. Geschosse beinh.: EG: 3 Galerieräume, einer m. ca. 240 m u. 2 mit 128 m,1 allg: zugängl. WC u. ein Beh. WC. 1 OG: 4 Ateliers v. je ca. 120 m, WC, Werkküche u. Lager, d. Atel. zugeordnet. 2 OG: 4 Atel. v. je ca. 120 m, WC, Werkküche u. Lager, d. Atel. zugeordnet. 3 OG: 4 Atel. v. je ca.120 m, WC, Werkküche u. Lager, d. Atel. zugeordnet. UG (Vollkeller): Technikräume, Serverraum, Biblioth. -Archiv u. Lagerräume.

Beschreibung der Beschaffung

Wesentliche Arbeiten:
Das Bauvorhaben umfasst folgende Massen:
– Bitumen Flachdach 645 m,
– Attikaabdeckung 113 m,
– Extensive Begrünung 645 m,
– Oberlicht ca. 2,90 x 2,90 m. 1 Stück.

Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen

Zur Bestätigung der Eigenerklärung sind die gem. Nr. 5 des Formulars „VV-Bau Anlage 6-020“ Anlage zur Ausschreibungsinformation – VOB – geforderten Nachweise/Angaben/Unterlagen vorzulegen.
Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation – gem. Auslobungsunterlagen/Erklärung zur Eignung Ausländischer Unternehmen haben jeweils vergleichbare Nachweise zu erbringen bzw. gleichwertige Erklärungen abzugeben und eine anerkannte Übersetzung beizufügen.

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

1) Angaben zum Umsatz des Unternehmens, jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen;
2) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft;
3) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse (nicht Krankenkasse);
4) Gültige Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen.
Bewerber aus EU-Ländern, in denen die Nachweise nicht erteilt werden, haben gleichwertige Nachweise zu führen, bzw. gleichwertige Erklärungen abzugeben und eine anerkannte Übersetzung beizufügen.

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

3 Referenzen für die Ausführung von Leistungen in den letzten 5 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal.

Bedingungen für die Vertragserfüllung

Für die Bauleistungsversicherung, Bauwasser, Baustrom, sanitäre Anlagen, Anlegen und Unterhalten der Baustraße, Baustellen- u. Sicherheitsbeleuchtung werden insgesamt 2,1 % v. H. von der Abbrechnungssumme in Abzug gebracht. Bei Überschreitung der Vertragsfristen hat der Auftragnehmer gemäß § 11 VOB/B für jeden Werktag des Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen: Bei Überschreitung der Frist für die Fertigstellung der Ausführung 0,1 % der Nettoabrechnungssumme/Werktag. Als Verjährungsfristen für Mängelansprüche gelten die Fristen der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B. Die Frist für die Prüfung der Schlussrechnung und die Fälligkeit der Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B beträgt 30 Kalendertage. (Siehe auch die „Besonderen Vertragsbedingungen, Formular 6-070 SpriG“ in den Vergabeunterlagen).

Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im Informationsregister veröffentlicht.
Im Hinblick auf § 10 Abs. 2 HmbTG vereinbaren die Parteien: dieser Vertrag wird erst einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Informationsregister wirksam. Der Auftraggeber kann binnen dieses Monats nach Veröffentlichung des Vertrags im Informationsregister vom Vertrag zurücktreten, wenn der Auftraggeber nach der Veröffentlichung des Vertrages von ihm nicht zu vertretende Tatsachen bekannt werden, die ihn, wären sie schon zuvor bekannt gewesen, dazu veranlasst hätten, einen solchen Vertrag nicht zu schließen, und ein Festhalten am Vertrag für den Auftraggeber unzumutbar ist.
Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein.
Die Sprinkenhof GmbH kann binnen dieses Monats nach Veröffentlichung des Vertrages im Informationsregister vom Vertrag zu Lasten der Sprinkenhof GmbH zurücktreten. Die dem Auftragnehmer zum Zeitpunkt des Rücktritts bereits entstandenen Anwendungen werden ihm durch die Sprinkenhof GmbH auf Nachweis erstattet.
Es ist nur 1 Hauptangebot einzureichen. Die Einreichung von Nebenangeboten sowie von mehreren Hauptangeboten ist ausgeschlossen. Die Abgabe von mehreren Hauptangeboten führt zum Ausschluss aller abgegebenen Hauptangebote. Es besteht kein Anspruch auf Rücksendung der eingereichten Unterlagen oder Kostenerstattung für die Beteiligung an dem Offenen Verfahren. Bieterfragen und Anmerkungen zu diesen Vergabeunterlagen sind bis spätestens zum 2.8.2019 über die eVergabe-Plattform an die Vergabestelle zu richten.

Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren

Ein Nachprüfungsantrag vor der zuständigen Vergabekammer ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfenzuwollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Kurze Beschreibung

D. Hochsch. f. bild.Künste (HFBK) i. Lerchenf. in HH-Uhlenh. wird m. einem zusätzl. Ateliergeb. erweit. D. Erweiterungsb. wird a. ein veredelt. Rohb. konzip., i. d. auf ca. 3 000 m Atel.-u. Galerieflä. d. verschied. Studienber. d. FBK i. funkt. Werkst. untergebr. u. Ausstellungsfl. geschaffen werden. I. Unterg. werden ca.800 m Technikräume f. d. Techn. Gebäudeausrüst. u. Serverunterbr. sow. Biblioth.-u. Lagerräu. eingericht. D. viergeschoss. Atel. ist ein sep. stehend. Gebäude neben d. histor. Altbau d. HFBK u. ist ca.20 m hoch. D. Gebäude wird in Massivbauw. erst. D. Flachd. erhält eine extens. Begrün. D. Geschosse beinh.: EG: 3 Galerieräume, einer m. ca. 240 m u. 2 mit 128 m,1 allg: zugängl. WC u. ein Beh. WC. 1 OG: 4 Ateliers v. je ca. 120 m, WC, Werkküche u. Lager, d. Atel. zugeordnet. 2 OG: 4 Atel. v. je ca.120 m, WC, Werkküche u. Lager, d. Atel. zugeordnet. 3 OG: 4 Atel. v. je ca.120 m, WC, Werkküche u. Lager, d. Atel. zugeordnet. UG (Vollkeller): Technikräume, Serverraum, Biblioth.-Archiv u. Lagerräume.

Beschreibung der Beschaffung

Wesentliche Arbeiten:
Das Bauvorhaben umfasst folgende Massen:
— Bitumen Flachdach 645 m,
— Attikaabdeckung 113 m,
— Extensive Begrünung 645 m,
— Oberlicht ca. 2,90 x 2,90 m. 1 Stück.

Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren

Ein Nachprüfungsantrag vor der zuständigen Vergabekammer ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.