Die Ausschreibung beinhaltet die Trockenbauarbeiten für die Sanierung des Kopfbau West am Flughafen Tempelhof.
Das Gebäude hat die Abmessungen von 70 m x 13 m x 30 m (LxBxH).
Die Leistung umfasst im Wesentlichen:
— Erstellen von Metallständerwänden, ca. 530 qm,
— Erstellen von Metallständerwänden mit Brandschutzanforderung, ca. 570 qm,
— Erstellen von Vorsatzschalen und Schachtwänden, ca. 1 000 qm,
— Erstellen von Abhangdecken im Innenbereich, ca. 1 000 qm.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2020-02-07.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2020-01-08.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: LV 10 Trockenbauarbeiten
20-B-Ver-0162
Produkte/Dienstleistungen: Bauleistungen im Hochbau📦
Kurze Beschreibung:
“Die Ausschreibung beinhaltet die Trockenbauarbeiten für die Sanierung des Kopfbau West am Flughafen Tempelhof.
Das Gebäude hat die Abmessungen von 70 m x 13...”
Kurze Beschreibung
Die Ausschreibung beinhaltet die Trockenbauarbeiten für die Sanierung des Kopfbau West am Flughafen Tempelhof.
Das Gebäude hat die Abmessungen von 70 m x 13 m x 30 m (LxBxH).
Die Leistung umfasst im Wesentlichen:
— Erstellen von Metallständerwänden, ca. 530 qm,
— Erstellen von Metallständerwänden mit Brandschutzanforderung, ca. 570 qm,
— Erstellen von Vorsatzschalen und Schachtwänden, ca. 1 000 qm,
— Erstellen von Abhangdecken im Innenbereich, ca. 1 000 qm.
1️⃣
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Einbau von Trennwänden📦
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Einbau von abgehängten Decken📦
Ort der Leistung: Berlin🏙️
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Flughafen Berlin Tempelhof
Beschreibung der Beschaffung:
“Die Ausschreibung beinhaltet die Trockenbauarbeiten für die Sanierung des Kopfbau West am Flughafen Tempelhof.
Das Gebäude hat die Abmessungen von 70 m x 13...”
Beschreibung der Beschaffung
Die Ausschreibung beinhaltet die Trockenbauarbeiten für die Sanierung des Kopfbau West am Flughafen Tempelhof.
Das Gebäude hat die Abmessungen von 70 m x 13 m x 30 m (LxBxH).
Die Leistung umfasst im Wesentlichen:
— Erstellen von Metallständerwänden, ca. 530 qm,
— Erstellen von Metallständerwänden mit Brandschutzanforderung, ca. 570 qm,
— Erstellen von Vorsatzschalen und Schachtwänden, ca. 1 000 qm,
— Erstellen von Abhangdecken im Innenbereich, ca. 1 000 qm.
Mehr anzeigen Vergabekriterien
Preis
Dauer
Datum des Beginns: 2020-03-02 📅
Datum des Endes: 2020-11-30 📅
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen:
“1) Aktueller Auszug aus dem Handelsregister oder eine Kopie desselben sofern der Bieter im Handelsregister eingetragen ist (der Auszug soll zum Zeitpunkt...”
Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen
1) Aktueller Auszug aus dem Handelsregister oder eine Kopie desselben sofern der Bieter im Handelsregister eingetragen ist (der Auszug soll zum Zeitpunkt des Fristendes für die Angebotsabgabe möglichst nicht älter als6 Monate sein);
2) Eigenerklärungen gem. §§ 123, 124 GWB – siehe Formular Eignung;
3) Eigenerklärung über die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung – siehe Formular Eignung;
4) Erklärung zum SchwarzArbG und AentG, MiLoG und AufenthG – siehe Formular Eignung;
5) Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30 000 EUR für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.
Ersatzweise für vorgenannte Bescheinigungen/ Erklärungen Nr. 1) – 4):
Nachweis der Eintragung in die Liste präqualifizierter Unternehmen (PQL) oder der Eintragung in das Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) des Firmensitzes für die ausgeschriebene Leistung/ Mitteilungder PQL/ ULV Nummer – siehe Formular Eignung. Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen sowie eine Bescheinigung des zuständigen Versicherungsträgers, jeweils in deutscher Sprache.Die vorgenannten Angaben und Erklärungen müssen sich grundsätzlich auf den Bieter oder im Falle des Vorliegens einer Bietergemeinschaft auf die Mitglieder der Bietergemeinschaft beziehen. Sofern aufRessourcen Dritter/ Nachunternehmer/ konzernverbundene Unternehmen zurückgegriffen werden soll, sind die Nachweise/Erklärungen auch für den Dritten/ Nachunternehmer/ konzernverbundene Unternehmen vorzulegen.
Mehr anzeigen Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien: Eigenerklärung zum Umsatz der Jahre 2018, 2017, 2016 - siehe Formular Eignung
Bedingungen für die Teilnahme
“Im Mittel der Geschäftsjahre 2018, 2017, 2016 ein Jahresumsatz von mindestens: 1 500 000,00 EUR” Technische und berufliche Fähigkeiten
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien:
“Die Bieter sollen 3 Referenzen benennen, die nach Leistungsart und Leistungsumfang mit
der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind. Es dürfen mehr als 3...”
Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien
Die Bieter sollen 3 Referenzen benennen, die nach Leistungsart und Leistungsumfang mit
der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind. Es dürfen mehr als 3 Referenzen eingereicht werden. –siehe Formular Eignung;
Der/ die Projektleiter/in ist namentlich zu benennen. Des weiteren sollen Angaben zu 3 Referenzobjekten des/ der Projektleiter/in gemacht werden. – siehe Formular Eignung;
Eigenerklärung zur Zahl der beschäftigten Arbeitskräfte. – siehe Formular Eignung;
Mehr anzeigen Bedingungen für die Teilnahme
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten):
“Als Mindestanforderung muss der Projektleiter/ die Projektleiterin über Kenntnisse der deutschen Sprache, mindestens auf der Niveaustufe C1 des Europäischen...”
Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)
Als Mindestanforderung muss der Projektleiter/ die Projektleiterin über Kenntnisse der deutschen Sprache, mindestens auf der Niveaustufe C1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (ERS), verfügen.
Im Mittel der Jahre 2018, 2017, 2016 mindestens 5 Angestellte und Gewerbliche Mitarbeiter.
Mehr anzeigen Informationen über das für die Ausführung des Auftrags zuständige Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der mit der Ausführung des Auftrags betrauten Mitarbeiter
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren
Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2020-02-07
14:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Das Angebot muss gültig sein bis: 2020-04-07 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2020-02-07
14:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Informationen über die befugten Personen und das Öffnungsverfahren): Die Öffnung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Ergänzende Informationen Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Bestellung wird verwendet
Elektronische Zahlung wird verwendet
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Berlin
Postort: Berlin
Land: Deutschland 🇩🇪 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
Ҥ 134 GWB Informations- und Wartepflicht.
„(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen,über den Namen...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
§ 134 GWB Informations- und Wartepflicht.
„(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen,über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist.
(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an.
(3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist:
§ 135 GWB Unwirksamkeit.
„(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber:
1) gegen § 134 verstoßen hat...“
§ 160 GWB Einleitung, Antrag.
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein;
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht;
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
"§ 168 GWB Entscheidung der Vergabekammer.
(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigungen der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken;
(2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.
Mehr anzeigen Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Vergabekammer des Landes Berlin
Postort: Berlin
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2020/S 008-012844 (2020-01-08)
Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung (2020-11-11) Öffentlicher Auftraggeber Name und Adressen
Kontaktperson: Tempelhof Projekt GmbH
URL: www.thf-berlin.de🌏
Adresse des Käuferprofils: https://pkm.conclude.com/thf-vs-btu🌏 Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere Art: Land Berlin, vertreten durch die Tempelhof Projekt GmbH
Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
“Die Ausschreibung beinhaltete ursprünglich die Trockenbauarbeiten für die Sanierung des Kopfbau Wests am Flughafen Tempelhof. Das Gebäude hat die...”
Kurze Beschreibung
Die Ausschreibung beinhaltete ursprünglich die Trockenbauarbeiten für die Sanierung des Kopfbau Wests am Flughafen Tempelhof. Das Gebäude hat die Abmessungen von 70 m x 13 m x 30 m (LxBxH). Die Leistung umfasste ursprünglich das Erstellen von Metallständerwänden, ca. 530 qm, das Erstellen von Metallständerwänden mit Brandschutzanforderung, ca. 570 qm, das Erstellen von Vorsatzschalen und Schachtwänden, ca. 1 000 qm sowie das Erstellen von Abhangdecken im Innenbereich, ca. 1 000 qm.
Mehr anzeigen
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 560660.76 💰
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Flughafen Berlin-Tempelhof.
Beschreibung der Beschaffung:
“Die Nachtragsleistung beinhaltet die Wiederherstellung der Korridorwände in den Ebenen 3-5 nach statisch notwendigem Rückbau der schweren Korridorwände.”
Verfahren Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union in den nachstehend aufgeführten Fällen
Die Beschaffung fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Art des Verfahrens
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung):
“Die vorgesehene Auftragsänderung während der Vertragslaufzeit kann ohne die Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens erfolgen, da die Voraussetzungen des...”
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung)
Die vorgesehene Auftragsänderung während der Vertragslaufzeit kann ohne die Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens erfolgen, da die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB erfüllt sind. Die vorgesehene Erweiterung des Auftrags beläuft sich auf weniger als 50 % des ursprünglichen Auftrags. Ein Wechsel des Auftragnehmers kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten und beträchtlichen Zusatzkosten verbunden.
Wirtschaftliche Gründe:
Aufgrund des Termindrucks würde eine Neuausschreibung der zusätzlichen Leistungen zu erheblichen Verzögerungen im Bauablauf und damit zu erheblichen zusätzlichen Kosten führen. Zudem erscheint eine Kostenreduktion durch die Neuausschreibung dieser zusätzlichen Leistungen aufgrund der sehr guten Konjunktur nicht sehr wahrscheinlich.
Technische Gründe:
Die Ausführung von Teilleistungen des Gewerkes durch eine andere Firma könnte dazu führen, dass Schnittstellenprobleme auftreten und damit einhergehende Gewährleistungsansprüche im Projektnachlauf nicht klar geregelt werden können.
Außerdem ist der Nachtrag gemäß § 132 Abs. 3 GWB aufgrund von Umständen erforderlich geworden, die wir als öffentlicher Auftraggeber im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnten. So mussten aus statischen Gründen alle Korridorwände in allen Ebenen zurück gebaut werden, da die Deckentragfähigkeit nicht ausreichend war. Aus Denkmalschutzgründen muss jedoch die bauzeitliche Grundrissstruktur und damit die Korridorwände wiederhergestellt werden – aus statischen Gründen kommen hier nur Leichtbauwände in Frage. Diese Notwendigkeit war zum Zeitpunkt der Ausschreibung des Gewerkes Trockenbau nicht erkennbar, daher waren diese zusätzlichen Leistungen nicht im Hauptauftrag enthalten.
Mehr anzeigen Administrative Informationen
Frühere Veröffentlichungen zu diesem Verfahren: 2020/S 008-012844
Auftragsvergabe
1️⃣
Vertragsnummer: 33000-027-604.19 / 33000-045-604.19 MZB343.20
Los-Identifikationsnummer: 10
Titel: Trockenbauarbeiten Flurwände neu
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-11-11 📅
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Baierl + Demmelhuber Hochund Ausbau GmbH
Postanschrift: Cranachstr. 3
Postort: Töging am Inn
Postleitzahl: 84513
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 863190010📞
E-Mail: info@demmelhuber.de📧
Fax: +49 86319001300 📠
Region: Altötting🏙️
URL: http://demmelhuber.de/index.php/de🌏
Der Auftragnehmer ist ein KMU ✅ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Geschätzter Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 495521.44 💰
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 118958.89 💰
“Es handelt sich vorliegend, um eine freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung. Die Auftraggeberin beabsichtigt, einen Vertrag zu schließen. Der Vertrag...”
Es handelt sich vorliegend, um eine freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung. Die Auftraggeberin beabsichtigt, einen Vertrag zu schließen. Der Vertrag wurde noch nicht geschlossen. Der Vertragsschluss soll voraussichtlich nach Ablauf von 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, erfolgen. Unter der Nr. V.2.1) wurde das Datum der Absendung dieser Bekanntmachung eingetragen, da das Formular keine Eintragung von Daten in der Zukunft zulässt und eine Angabe zwingend erfolgen muss.
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
§ 135 GWB (Unwirksamkeit):
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber:
1. Gegen § 134 verstoßen hat; oder
2. Den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist,
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekanntgemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union,
(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn:
1. Der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist,
2. Der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen; und
3. Der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde. Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.
Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung (2021-07-23) Öffentlicher Auftraggeber Name und Adressen
E-Mail: vergabe@thf-berlin.de📧
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Los 10 Trockenbauarbeiten, Innendämmputz
Produkte/Dienstleistungen: Bauarbeiten📦
Kurze Beschreibung:
“Im Zuge der Sanierung des gesamten Bauteils Kopfbau West incl. des Towers werden nachfolgend Trockenbauarbeiten ausgeschrieben.
Hier ist zusätzlicher...”
Kurze Beschreibung
Im Zuge der Sanierung des gesamten Bauteils Kopfbau West incl. des Towers werden nachfolgend Trockenbauarbeiten ausgeschrieben.
Hier ist zusätzlicher Dämmschutz im Bereich der südseitigen Fensterbereiche auf Ebene 2-5 notwendig.
Mehr anzeigen
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 1054370.19 💰
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Flughafen Berlin Termpelhof (THF)
Beschreibung der Beschaffung:
“In der Ausführungsplanung wurde davon ausgegangen, dass der Dämmschutz im Bereich der südseitigen Fenster Ebene 2-5 ausreichend vorhanden ist. Im Zuge der...”
Beschreibung der Beschaffung
In der Ausführungsplanung wurde davon ausgegangen, dass der Dämmschutz im Bereich der südseitigen Fenster Ebene 2-5 ausreichend vorhanden ist. Im Zuge der detaillierten Bauteilöffnung und basierend auf den Neuerkenntnissen der erneut durchgeführten Wärmebrückenbetrachtung wurde ersichtlich, dass zusätzliche Wärmedämmung in den südseitigen Fensterbereichen im Bereich der Rahmen der Ebene 2-5 notwendig ist, um die Grenzwerte nach DIN einhalten zu können. In der Ebene 6 war ursprünglich vorgesehen, Dämmplatten umzusetzen. Im Zuge der Maßnahmen Ebene 2-5 hat der Auftragnehmer empfohlen, die gleiche Lösung in der Ebene 6 umzusetzen.
Verfahren Art des Verfahrens
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung):
“Die Firma Baierl & Demmelhuber wurde im Rahmen eines EU-weiten Verfahrens gebunden. Sie ist geeignet, fähig und bereit, die Leistung auszuführen.
Im Zuge...”
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung)
Die Firma Baierl & Demmelhuber wurde im Rahmen eines EU-weiten Verfahrens gebunden. Sie ist geeignet, fähig und bereit, die Leistung auszuführen.
Im Zuge der Werk- und Montageplanung hat sich gezeigt, dass die Fa. Baierl & Demmelhuber die zusätzlichen Ausführungen der Wärmedämmung bauablaufbezogen gut integrieren kann. Eine Neuausschreibung der Leistung würde einen weiteren zeitlichen Verzug der notwendig werdenden Leistung bedeuten, die sich ebenfalls mit Mehrkosten im Projekt (u.a. Bauzeitverzögerungen durch Folgegewerke) auswirken würde.
Es würde zudem zu einem erhöhten Schnittstellen- und Koordinationsaufwand kommen.
Parallel wurde ein zweites Angebot über einen anderen Auftragnehmer abgefragt, welches allerdings zwecks mangelnder Wirtschaftlichkeit nicht weiter betrachtet wurde.
Auftragsvergabe
Vertragsnummer: 33000-027-604.19_33000-045-604.19 MZB 231.21
Titel: Innendämmputz
Datum des Vertragsabschlusses: 2021-07-23 📅
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Baierl + Demmelhuber
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 156 305 💰
“Es handelt sich vorliegend um eine freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung. Die Auftraggeberin beabsichtigt, einen Vertrag zu schließen. Der Vertrag...”
Es handelt sich vorliegend um eine freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung. Die Auftraggeberin beabsichtigt, einen Vertrag zu schließen. Der Vertrag wurde noch nicht geschlossen. Der Vertragsschluss soll voraussichtlich nach Ablauf von 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, erfolgen. Unter der Nr. V.2.1) wurde das Datum der Absendung der Bekanntmachung eingetragen, da das Formular keine Eintragung von Daten in der Zukunft zulässt und eine Angabe zwingend erfolgen muss.
Mehr anzeigen Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
Ҥ 135 GWB (Unwirksamkeit):
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber:
1. gegen § 134 verstoßen hat; oder...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
§ 135 GWB (Unwirksamkeit):
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber:
1. gegen § 134 verstoßen hat; oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist;
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekanntgemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union;
(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn:
1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist;
2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen; und
3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde. Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2021/S 144-382010 (2021-07-23)
Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung (2021-11-18) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Los 10 Trockenbauarbeiten - Materialpreiserhöhung
Kurze Beschreibung:
“Im Zuge der Sanierung des gesamten Bauteils Kopfbau West incl. des Towers werden nachfolgend Trockenbauarbeiten ausgeschrieben. Hier kommt es zu einer...”
Kurze Beschreibung
Im Zuge der Sanierung des gesamten Bauteils Kopfbau West incl. des Towers werden nachfolgend Trockenbauarbeiten ausgeschrieben. Hier kommt es zu einer Materialpreiserhöhung.
Mehr anzeigen
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 1070703.58 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Die Preisbindungsfrist für ein Kalenderjahr ist für den Hauptauftrag und für die Nachträge 1-4. Die verlängerte Bauzeit und die Auswirkungen der Corona...”
Beschreibung der Beschaffung
Die Preisbindungsfrist für ein Kalenderjahr ist für den Hauptauftrag und für die Nachträge 1-4. Die verlängerte Bauzeit und die Auswirkungen der Corona Pandemie haben einen wesent-lichen Preisanstieg bei zahlreichen Baustoffen und Bauteilen ausgelöst. Die vom Auftrag-nehmer ausgeschriebenen Baustoffe (u.a. Stahl, Dämmaterial, Gipsfertigprodukte) sind von starken Materialpreiserhöhungen betroffen. Aufgrund dieser Erhöhungen wird dieser Nachtrag als wirtschaftlicher Ausgleich gestellt. Der Nachtrag beinhaltet eine Gesamtpreissteigerung von rd. 20%, welche je nach Produkt und Leistungsstand den EPs der LV-Positionen aufgeschla-gen werden. Die Materialpreissteigerungen wurden vom Auftragnehmer durch Lieferan-tenkalkulation nachgewiesen, da diese den aktuellsten Marktstand reeller abbilden als der z.B. quartalsalte Baupreisindex.Die Leistungsgrenze, ab der die neuen EP gelten ist auf den 31.03.2021 fixiert.
Verfahren Art des Verfahrens
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung):
“Eine Neuausschreibung der Trockenbauleistung würde:
-einen weiteren zeitlichen Verzug über mind. 4 Monate bedeuten und damit insgesamt die Fertigstellung...”
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung)
Eine Neuausschreibung der Trockenbauleistung würde:
-einen weiteren zeitlichen Verzug über mind. 4 Monate bedeuten und damit insgesamt die Fertigstellung des Projektes verzögern. Die daraus entstehenden Mehrkosten liegen damit um ein Vielfaches über den hier in Rede stehenden Mehrkosten. Auch würde eine Neuausschreibung kein günstiges Angebot aufgrund der aktuellen Marktsituation ergeben.
-dazu führen, dass weitere Folgegewerke (Ausbaugewerke wie Elektro, Lüftung, Estrich etc.) von den ausbleibenden Vorleistungen des Gewerkes Trockenbau gestört sind und weitere Stillstandzeiten und Verzögerungen des Projektlaufs folgen. Hiermit wäre ein er-heblicher Mehraufwand in der Schnittstellenneudefinition des Bauablaufs sowie Zusatzkos-ten für die gesamt entstehenden Bauzeitverlängerungen und Baubehinderungsanzeigen verbunden (Z.B. Erhöhungen der Standkosten der Baustelleneinrichtung von 56.000 Euro / je Monat. 4 Monaten Bauzeitverlängerung Mehrkosten von > 220.000 Euro)
-einen zusätzlichen Bedarf an Ressourcen für einen erhöhten Abwicklungs- und Koordinie-rungsaufwand bedeuten sowie komplexe technischen Anpassungen nach sich ziehen.
Zudem ist hier zu berücksichtigen, dass die vorliegende Erhöhung der Einzelpreise auf den beauftragten Leistungspositionen des Hauptauftrages/Nachaufträge basiert und nicht als Zu-satzleistung gesondert ausschreibbar ist.
Auftragsvergabe
Vertragsnummer: 33000-027-604.19_33000-045-604.19 MZB 427.21
Titel: Materialpreiserhöhung
Datum des Vertragsabschlusses: 2021-11-18 📅
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 184678.21 💰
Ergänzende Informationen Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“§ 135 GWB (Unwirksamkeit): (1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1. gegen § 134 verstoßen hat; oder...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
§ 135 GWB (Unwirksamkeit): (1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1. gegen § 134 verstoßen hat; oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist; (2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekanntgemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union; (3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn: 1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist; 2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen; und 3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde. Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.
Mehr anzeigen
Quelle: OJS 2021/S 227-596628 (2021-11-18)
Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung (2021-12-09) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Tower Los 10 Trockenbau - NT 08 Dämmung Hohlboden
Kurze Beschreibung:
“Trockenbauarbeiten für die Sanierung des Kopfbau West am Flughafen Tempelhof.
Das Gebäude hat die Abmessungen von 70 m x 13 m x 30 m (LxBxH).
Die Leistung...”
Kurze Beschreibung
Trockenbauarbeiten für die Sanierung des Kopfbau West am Flughafen Tempelhof.
Das Gebäude hat die Abmessungen von 70 m x 13 m x 30 m (LxBxH).
Die Leistung umfasst im Wesentlichen:
— Erstellen von Metallständerwänden, ca. 530 qm,
— Erstellen von Metallständerwänden mit Brandschutzanforderung, ca. 570 qm,
— Erstellen von Vorsatzschalen und Schachtwänden, ca. 1 000 qm,
— Erstellen von Abhangdecken im Innenbereich, ca. 1 000 qm.
Mehr anzeigen
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 1070703.58 💰
Beschreibung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Flughafen Berlin Tempelhof (THF)
Beschreibung der Beschaffung:
“Produktänderung der Dämmung des Holbodens in der Ebene 6 und damit verbundene Preissteigerungen.”
Verfahren Art des Verfahrens
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung):
“Die Nichtverfügbarkeit des ursprünglichen Dämmmaterials und die Preissteigerungen waren zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht absehbar.
Ein Wechsel des AN...”
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung)
Die Nichtverfügbarkeit des ursprünglichen Dämmmaterials und die Preissteigerungen waren zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht absehbar.
Ein Wechsel des AN wäre projektschädlich, da es innerhalb der knappen Terminvorgaben zu
weiteren Verzögerungen kommen würde. Allein eine erneute Ausschreibung würde einen Zeitverzug von ca. 4 Monaten bedeuten. Bei Ansetzen monatlichen Verzugskosten würden diese Summe die aktuelle Nachtragssumme bei weitem überschreiten.
Gleichzeitig ist bei einer neuen Ausschreibung der Leistung keine Reduzierung der Kosten zu
erwarten, da neben einem Mehraufwand, aufgrund der Schnittstellenproblematik, Gewährleistungsfragen und Übergabe, auch die maßgeblichen (Nachtrags-) Kosten, die aufgrund der sehr starken Materialkostensteigerung beansprucht werden, bei anderen Unternehmen in gleicher Form anzusetzen sind.
Zudem ist davon auszugehen, dass die aktuellen Verfügbarkeitsdefizite des ursprünglichen Produktes ebenfalls weiter Bestand haben und der neue AN ebenfalls nicht handlungsfähig ist und Alternativprodukte anbieten müsste.
Auftragsvergabe
Vertragsnummer: 33000-027-_33000-045-604.19 MZB 491.21
Titel: Los 10, Trockenbau, hier: NT 08 NA07 Dämmung Hohlboden
Datum des Vertragsabschlusses: 2021-12-09 📅
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Name: Baierl & Demmelhuber Hoch- und Ausbau GmbH
Postanschrift: Cranachstraße 3
Postort: Töging a. Inn
Region: Oberbayern🏙️ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 25526.90 💰
Quelle: OJS 2021/S 242-636941 (2021-12-09)
Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung (2022-01-05) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Tower Los 10 Trockenbau - NT 09 Dämmung Rabitzkonstruktion
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 1096230.48 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Dämmung der Rabitzkonstruktion an den innenseitigen Fensterstürzen.
Lieferung und Montage aller Fenstersturzverkleidungen (gedämmte Vorsatzschale) auf...”
Beschreibung der Beschaffung
Dämmung der Rabitzkonstruktion an den innenseitigen Fensterstürzen.
Lieferung und Montage aller Fenstersturzverkleidungen (gedämmte Vorsatzschale) auf der
Südseite von Ebene 2 bis Ebene 5.
Verfahren Art des Verfahrens
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung):
“Ein Wechsel des AN wäre projektschädlich, da es innerhalb der knappen Terminvorgaben zu
weiteren Verzögerungen kommen würde, was zu einem allgemeinen...”
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung)
Ein Wechsel des AN wäre projektschädlich, da es innerhalb der knappen Terminvorgaben zu
weiteren Verzögerungen kommen würde, was zu einem allgemeinen Anstieg der Kosten führen würde.
Allein eine erneute Ausschreibung würde einen Zeitverzug von ca. 1 Monat bedeuten.
Bei Ansetzen monatlicher Verzugskosten würde diese Summe die aktuelle Nachtragssumme bei weitem überschreiten.
Alle nachfolgenden Ausbaugewerke müssten ruhen. Weitere Stillstandzeiten und Verzögerungen des Projektlaufs sind die Folge.
Mit einem Wechsel des Auftragnehmers wäre zudem ein erheblicher Mehraufwand verbunden,
aufgrund der Schnittstellenproblematik, Gewährleistungsfragen und Übergabe.
Auftragsvergabe
Vertragsnummer: 33000-027-_33000-045-604.19 MZB 503.21
Titel: Los 10, Trockenbau, hier: NT 09 NA 08 Dämmung Rabitzkonstruktion
Datum des Vertragsabschlusses: 2022-01-05 📅
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Postort: Töging
Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 29076.14 💰
Quelle: OJS 2022/S 006-012933 (2022-01-05)
Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung (2022-04-22) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Tower Los 10 Trockenbau - NT 10 Zusätzliche Verstärkungen Stahlbox Ebene 6
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 1125306.62 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Die Prüfung der Stahlboxkonstruktion durch die Prüfsachverständigen KLW-Ingenieure hat ergeben, dass zusätzlich zu der durch das Ingenieurbüro Lüchinger &...”
Beschreibung der Beschaffung
Die Prüfung der Stahlboxkonstruktion durch die Prüfsachverständigen KLW-Ingenieure hat ergeben, dass zusätzlich zu der durch das Ingenieurbüro Lüchinger & Meyer geplanten Kon-struktion, Verstärkungsmaßnahmen einzubauen sind.
Verfahren Art des Verfahrens
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung):
“Die erforderlichen Leistungen sind durch Planungsänderungen im Bauablauf begründet und sollen kurzfristig ausgeführt werden. Der bereits gebundene...”
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung)
Die erforderlichen Leistungen sind durch Planungsänderungen im Bauablauf begründet und sollen kurzfristig ausgeführt werden. Der bereits gebundene Auftragnehmer hat sich bereits auf der Baustelle eingearbeitet und ist mit den diversen komplexen Sachverhalten und Schnittstellen bezüglich der Ausführung bestens vertraut.
Ein Wechsel des AN und eine damit verbundene neue Ausschreibung wäre projektschädlich:
- Bei einer Neuausschreibung würden zusätzliche Planungskosten und Zeitverzüge entstehen. Allein eine Neuausschreibung für die Leistung würde einen weiteren mind. 3- monatigen Zeitverzug bedeuten.
- Bei Ansetzen monatlichen Verzugskosten würden die o.g. erforderlichen Maßnahmen eine Kostenerhöhung bedeuten, was die aktuelle Nachtragssumme bei Weitem über-schreiten würde und nicht mehr wirtschaftlich begründbar ist.
- Schließlich wäre eine Neuausschreibung mit dem Risiko verbunden, dass die Angebotspreise deutlich über denen der vertraglich gebundenen Firma liegen könnten, da die Maßnahmen sehr kurzfristig umgesetzt werden müsste, um den Bauablauf nicht weiter zu verzögern.
- Innerhalb der knappen Terminvorgaben würde es zu enormen weiteren Verzögerungen kommen, was zu einem allgemeinen Anstieg der Kosten (z.B. Vorbereitung Ausschrei-bung durch Planer, Behinderungsanzeigen durch Folgegewerke) führen würde.
Auftragsvergabe
Vertragsnummer: 33000-027_045-604.19 MZB 158.22
Titel: VE10, Tockenbau, hier: NT10_NA10_Zusätzliche Verstärkungen Stahlbox Ebene 6
Datum des Vertragsabschlusses: 2022-04-22 📅
Name und Anschrift des Auftragnehmers
Region: Niederbayern🏙️ Angaben zum Wert des Auftrags/der Partie (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: EUR 14235.61 💰
Quelle: OJS 2022/S 082-220224 (2022-04-22)
Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung (2022-10-24) Öffentlicher Auftraggeber Name und Adressen
Telefon: +49 302000374000📞
Fax: +49 302000374505 📠
Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Tower Los 10 Trockenbau - NT 14 Mehrleistungen Trockenbauwände
Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): EUR 1168192.02 💰
Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung: Mehrleistungen und Preissteigerungen bei Trockenbauwänden:
Verfahren Art des Verfahrens
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung):
“Die erforderlichen Leistungen sind durch Änderungen im Baufortschritt begründet.
Aus Gründen der eindeutigen Schnittstelle beim Trockenbau und aus Gründen...”
Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (Erläuterung)
Die erforderlichen Leistungen sind durch Änderungen im Baufortschritt begründet.
Aus Gründen der eindeutigen Schnittstelle beim Trockenbau und aus Gründen der Gewährleistung, soll die Leistung durch den bereits gebunden Auftragnehmer ausgeführt wer-den.
Ein Wechsel des AN und eine damit verbundene neue Ausschreibung wäre projektschädlich:
- Bei einer Neuausschreibung würden zusätzliche Planungskosten und Zeitverzüge entstehen. Allein eine Neuausschreibung für die Leistung würde einen weiteren mind. 4- monatigen Zeitverzug bedeuten.
- Bei Ansetzen monatlichen Verzugskosten würden die o.g. erforderlichen Maßnahmen eine Kostenerhöhung bedeuten, was die aktuelle Nachtragssumme bei Weitem über-schreiten würde und nicht mehr wirtschaftlich begründbar ist.
- Schließlich wäre eine Neuausschreibung mit dem Risiko verbunden, dass die Angebotspreise deutlich über denen der vertraglich gebundenen Firma liegen könnten, da die Maßnahmen sehr kurzfristig umgesetzt werden müsste, um den Bauablauf nicht weiter zu verzögern.
- Innerhalb der knappen Terminvorgaben würde es zu enormen weiteren Verzögerungen kommen, was zu einem allgemeinen Anstieg der Kosten (z.B. Vorbereitung Aus-schreibung durch Planer, Behinderungsanzeigen durch Folgegewerke) führen würde.