Volkswohnung GmbH, VOB/A EU – Offenes Verfahren, Aufzugsanlagen, Neubau von Wohngebäuden in Daxlanden, August-Klingler-Areal – östliches Baufeld, 76189 Karlsruhe, August-Dosenbach-Straße 17, 19, 21

Volkswohnung GmbH

Für das Projekt „Neubau von 7 Wohngebäuden mit 360 Wohnungen, 3 Tiefgaragen, KITA und sozialen Einrichtungen, August-Dosenbach-Straße 9-21b in 76189 Karlsruhe-Daxlanden“ mit einem Gesamtvolumen von:
— Grundstücksfläche: ca. 35 500 m,
— PKW-Stellplätze: 310 STP,
— Fahrradstellplätze: 579 STP in der Tiefgarage und überdachten Abstellplätzen in den Freianlagen,
— Oberirdische Mülltonneneinhausungen,
— BGF-R inkl. Tiefgarage: ca. 25 900 m,
— WF + NF Gewerbe: ca. 13 290 m.
Schreibt die Volkswohnung GmbH die in dieser Veröffentlichung und den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen für den Teilbereich 2, östliches Baufeld des August-Klingler-Areals der Häuser August-Dosenbach-Straße 17. 19 und 21 aus.
Das Gesamtbauvorhaben sieht auf dem Gelände des August-Klingler-Areals in Karlsruhe-Daxlanden die Errichtung von 7 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 360 Wohnungen (60 WE werden als Eigentumswohnungen, 300 WE als Mieteinheiten erstellt), 3 Tiefgaragen, einer Kindertagesstätte und sozialen Einrichtungen sowie die Sanierung eines denkmalgeschützten Vereinsheims in 2 Bauabschnitten – östliches und westliches Baufeld vor.
Die Bauabschnitte werden getrennt ausgeschrieben.
Im hier ausgeschriebenen Teilbereich 2, August-Klingler-Areal – östliches Baufeld, August-Dosenbach-Straße 17, 17a, 17b, 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 21, 21a, 21b sind die 3 Wohngebäude mit insgesamt 186 Wohnungen vollständig unterkellert. Die 3-8-geschossigen Gebäude mit Tiefgarage werden in energieeffizienter Bauweise im Standard KFW-Effizienzhaus errichtet. Die Wohnungen werden nach den Anforderungen des Landeswohnraumförderungsgesetzes geplant und sind teilweise barrierefrei.
Die Gebäude erhalten eine Putzfassade und Flachdächer mit extensiver Begrünung sowie eine moderne Innenausstattung. Die Gebäude werden an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Freianlagen werden mit privaten Freiflächen, Rasenflächen, Büschen und Bäumen und fußläufigen Wegen gärtnerisch gestaltet.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2020-04-29. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2020-02-28.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• AK Aufzüge

Wer?

• Volkswohnung GmbH

Wie?

• Installation von Aufzügen und Rolltreppen › Installation von Aufzügen

Wo?

• Karlsruhe › Karlsruhe, Stadtkreis

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2020-02-28	Auftragsbekanntmachung
2020-04-28	Ergänzende Angaben
2020-05-05	Ergänzende Angaben
2020-09-02	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2020-02-28)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Installation von Aufzügen
Referenznummer: 0045-1001031-2020
Kurze Beschreibung:

Für das Projekt „Neubau von 7 Wohngebäuden mit 360 Wohnungen, 3 Tiefgaragen, KITA und sozialen Einrichtungen, August-Dosenbach-Straße 9-21b in 76189 Karlsruhe-Daxlanden“ mit einem Gesamtvolumen von: — Grundstücksfläche: ca. 35 500 m — PKW-Stellplätze: 310 STP, — Fahrradstellplätze: 579 STP in der Tiefgarage und überdachten Abstellplätzen in den Freianlagen, — Oberirdische Mülltonneneinhausungen, — BGF-R inkl. Tiefgarage: ca. 25 900 m — WF + NF Gewerbe: ca. 13 290 m Schreibt die Volkswohnung GmbH die in dieser Veröffentlichung und den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen für den Teilbereich 2, östliches Baufeld des August-Klingler-Areals der Häuser August-Dosenbach-Straße 17. 19 und 21 aus. Das Gesamtbauvorhaben sieht auf dem Gelände des August-Klingler-Areals in Karlsruhe-Daxlanden die Errichtung von 7 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 360 Wohnungen (60 WE werden als Eigentumswohnungen, 300 WE als Mieteinheiten erstellt), 3 Tiefgaragen, einer Kindertagesstätte und sozialen Einrichtungen sowie die Sanierung eines denkmalgeschützten Vereinsheims in 2 Bauabschnitten – östliches und westliches Baufeld vor. Die Bauabschnitte werden getrennt ausgeschrieben. Im hier ausgeschriebenen Teilbereich 2, August-Klingler-Areal – östliches Baufeld, August-Dosenbach-Straße 17, 17a, 17b, 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 21, 21a, 21b sind die 3 Wohngebäude mit insgesamt 186 Wohnungen vollständig unterkellert. Die 3-8-geschossigen Gebäude mit Tiefgarage werden in energieeffizienter Bauweise im Standard KFW-Effizienzhaus errichtet. Die Wohnungen werden nach den Anforderungen des Landeswohnraumförderungsgesetzes geplant und sind teilweise barrierefrei. Die Gebäude erhalten eine Putzfassade und Flachdächer mit extensiver Begrünung sowie eine moderne Innenausstattung. Die Gebäude werden an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Freianlagen werden mit privaten Freiflächen, Rasenflächen, Büschen und Bäumen und fußläufigen Wegen gärtnerisch gestaltet.

Kurze Beschreibung

Für das Projekt „Neubau von 7 Wohngebäuden mit 360 Wohnungen, 3 Tiefgaragen, KITA und sozialen Einrichtungen, August-Dosenbach-Straße 9-21b in 76189 Karlsruhe-Daxlanden“ mit einem Gesamtvolumen von:

— Grundstücksfläche: ca. 35 500 m

— PKW-Stellplätze: 310 STP,

— Fahrradstellplätze: 579 STP in der Tiefgarage und überdachten Abstellplätzen in den Freianlagen,

— Oberirdische Mülltonneneinhausungen,

— BGF-R inkl. Tiefgarage: ca. 25 900 m

— WF + NF Gewerbe: ca. 13 290 m

Schreibt die Volkswohnung GmbH die in dieser Veröffentlichung und den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen für den Teilbereich 2, östliches Baufeld des August-Klingler-Areals der Häuser August-Dosenbach-Straße 17. 19 und 21 aus.

Das Gesamtbauvorhaben sieht auf dem Gelände des August-Klingler-Areals in Karlsruhe-Daxlanden die Errichtung von 7 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 360 Wohnungen (60 WE werden als Eigentumswohnungen, 300 WE als Mieteinheiten erstellt), 3 Tiefgaragen, einer Kindertagesstätte und sozialen Einrichtungen sowie die Sanierung eines denkmalgeschützten Vereinsheims in 2 Bauabschnitten – östliches und westliches Baufeld vor.

Die Bauabschnitte werden getrennt ausgeschrieben.

Im hier ausgeschriebenen Teilbereich 2, August-Klingler-Areal – östliches Baufeld, August-Dosenbach-Straße 17, 17a, 17b, 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 21, 21a, 21b sind die 3 Wohngebäude mit insgesamt 186 Wohnungen vollständig unterkellert. Die 3-8-geschossigen Gebäude mit Tiefgarage werden in energieeffizienter Bauweise im Standard KFW-Effizienzhaus errichtet. Die Wohnungen werden nach den Anforderungen des Landeswohnraumförderungsgesetzes geplant und sind teilweise barrierefrei.

Die Gebäude erhalten eine Putzfassade und Flachdächer mit extensiver Begrünung sowie eine moderne Innenausstattung. Die Gebäude werden an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Freianlagen werden mit privaten Freiflächen, Rasenflächen, Büschen und Bäumen und fußläufigen Wegen gärtnerisch gestaltet.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Installation von Aufzügen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Bauinstallationsarbeiten 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Karlsruhe, Stadtkreis 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: Volkswohnung GmbH
Postanschrift: Ettlinger-Tor-Platz 2
Postleitzahl: 76137
Postort: Karlsruhe
Kontakt
Internetadresse: http://www.volkswohnung.com 🌏
E-Mail: vergabestelle@volkswohnung.com 📧
Telefon: +49 7213506-0 📞
Fax: +49 7213506-199 📠
URL der Dokumente: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYEDCJ9/documents 🌏
URL der Teilnahme: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYEDCJ9 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-02-28 📅
Einreichungsfrist: 2020-04-29 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-03-02 📅
Datum des Beginns: 2020-10-12 📅
Datum des Endes: 2023-06-16 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 043-100806
ABl. S-Ausgabe: 43
Zusätzliche Informationen

— Vertragsbedingungen: Es gelten die VOB/B und VOB/C in der bei Auftragsvergabe gültigen Fassung. — Abrechnung und Schlussrechnung: Rechnungen sind jeweils digital unter rechnungseingang@volkswohnung.com einzureichen sowie an die jeweils prüfenden Ingenieur- bzw. Planungsbüros 2-fach in Papierform. — dem Bieter wird empfohlen sich vor der Angebotsabgabe über die Lage, Verkehrsanbindung, Transportmöglichkeiten, Beschaffenheit, Umgebungsbedingungen, usw. der Baustelle und den Umfang der auszuführenden Arbeiten zu informieren. — Fristen/Zwischenfristen Ausführungsbeginn 12.10.2020 Liefern Einbauteile Ausführungsende 6.6.2023 Bauzeit 129 KW Haus 17, 19, 21 Zwischenfristen: — 3.3.2023 Fertigstellung Haus-Nr. 17, — 18.2.2022 Fertigstellung Haus-Nr. 21.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

— Grundstücksfläche: ca. 35 500 m

— PKW-Stellplätze: 310 STP,

— Fahrradstellplätze: 579 STP in der Tiefgarage und überdachten Abstellplätzen in den Freianlagen,

— Oberirdische Mülltonneneinhausungen,

— BGF-R inkl. Tiefgarage: ca. 25 900 m

— WF + NF Gewerbe: ca. 13 290 m

Schreibt die Volkswohnung GmbH die in dieser Veröffentlichung und den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen für den Teilbereich 2, östliches Baufeld des August-Klingler-Areals der Häuser August-Dosenbach-Straße 17. 19 und 21 aus.

Das Gesamtbauvorhaben sieht auf dem Gelände des August-Klingler-Areals in Karlsruhe-Daxlanden die Errichtung von 7 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 360 Wohnungen (60 WE werden als Eigentumswohnungen, 300 WE als Mieteinheiten erstellt), 3 Tiefgaragen, einer Kindertagesstätte und sozialen Einrichtungen sowie die Sanierung eines denkmalgeschützten Vereinsheims in 2 Bauabschnitten – östliches und westliches Baufeld vor.

Die Bauabschnitte werden getrennt ausgeschrieben.

Im hier ausgeschriebenen Teilbereich 2, August-Klingler-Areal – östliches Baufeld, August-Dosenbach-Straße 17, 17a, 17b, 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 21, 21a, 21b sind die 3 Wohngebäude mit insgesamt 186 Wohnungen vollständig unterkellert. Die 3-8-geschossigen Gebäude mit Tiefgarage werden in energieeffizienter Bauweise im Standard KFW-Effizienzhaus errichtet. Die Wohnungen werden nach den Anforderungen des Landeswohnraumförderungsgesetzes geplant und sind teilweise barrierefrei.

Die Gebäude erhalten eine Putzfassade und Flachdächer mit extensiver Begrünung sowie eine moderne Innenausstattung. Die Gebäude werden an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Freianlagen werden mit privaten Freiflächen, Rasenflächen, Büschen und Bäumen und fußläufigen Wegen gärtnerisch gestaltet.

— 3 Wohngebäude mit insgesamt 12 maschinenraumlosen Personenseilaufzügen,

— Barrierefreier Personentransport,

— Tragkraft 630 kg bis 1 000 kg,

— 7 Aufzüge mit 6-8 Haltestellen,

— 5 Aufzüge mit 6-9 Haltestellen,

— Teilweise als Durchlader,

— Förderhöhe bis 23,22 m.

Genaue Angaben sind dem LV zu entnehmen

Zusätzliche Informationen:

— Vertragsbedingungen: Es gelten die VOB/B und VOB/C in der bei Auftragsvergabe gültigen Fassung.

— Abrechnung und Schlussrechnung:

Rechnungen sind jeweils digital unter rechnungseingang@volkswohnung.com einzureichen sowie an die jeweils prüfenden Ingenieur- bzw. Planungsbüros 2-fach in Papierform.

— dem Bieter wird empfohlen sich vor der Angebotsabgabe über die Lage, Verkehrsanbindung, Transportmöglichkeiten, Beschaffenheit, Umgebungsbedingungen, usw. der Baustelle und den Umfang der auszuführenden Arbeiten zu informieren.

— Fristen/Zwischenfristen

Ausführungsbeginn 12.10.2020 Liefern Einbauteile

Ausführungsende 6.6.2023 Bauzeit 129 KW Haus 17, 19, 21

Zwischenfristen:

— 3.3.2023 Fertigstellung Haus-Nr. 17,

— 18.2.2022 Fertigstellung Haus-Nr. 21.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:

Volkswohnung GmbH

Ettlinger-Tor-Platz 2

76137 Karlsruhe

August-Dosenbach-Straße 17, 17a, 17b, 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 21, 21a, 21b

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Unternehmen, die in der Präqualifizierungsdatenbank www.pq-verein.de bzw. einer anderen für den öffentlichen Auftraggeber kostenfreien Datenbank innerhalb der EU registriert sind, können dies bei Abgabe eines Angebotes durch Angabe der Registrierungsnummer angeben. Sofern vom Auftraggeber mit dem Angebot Nachweise gefordert werden, die nicht in den v. g. Datenbanken enthalten sind, sind diese mit dem Angebot vorzulegen.

Als vorläufiger Nachweis der Eignung für die zu vergebene Leistung kann mit dem Angebot eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) abgeben werden.

Ein Bieter kann sich (auch als Mitglied einer Bietergemeinschaft) zum Nachweis der Leistungsfähigkeit und Fachkunde anderer Unternehmen bedienen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesem Unternehmen bestehenden Verbindung. Hierzu ist mit dem Angebot beizubringen:

— Eigenerklärung Kapazitäten anderer Unternehmen (bei einer Bietergemeinschaft reicht die Beibringung durch die Bietergemeinschaft als solche)

Ein Bieter kann für einen bestimmten öffentlichen Auftrag im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn er nachweist, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen werden, indem er beispielsweise die diesbezüglichen verpflichtenden Zusagen dieser Unternehmen vorlegt. Hierzu ist mit dem Angebot z. B. beizubringen:

— Verpflichtungserklärung bei Eignungsleihe (sofern einschlägig).

Der öffentliche Auftraggeber überprüft im Rahmen der Eignungsprüfung, ob die Unternehmen, deren Kapazitäten der Bieter für die Erfüllung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, die entsprechenden Eignungskriterien erfüllen und ob Ausschlussgründe vorliegen. Entsprechende Nachweise sind auf gesondertes Anfordern des Auftraggebers beizubringen. Der Bieter hat ein Unternehmen, das eine einschlägige Eignungsanforderung nicht erfüllt oder bei dem Ausschlussgründe gem. § 6e EU Abs. 1 bis 5 VOB/A vorliegen, zu ersetzen.

Nimmt der Bieter im Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung entsprechend des Umfangs der Eignungsleihe haften.

Zur Abgabe der Erklärungen sind die Deckblätter/Musterformulare des Auftraggebers zu verwenden. Soweit keine Musterformulare vorhanden sind, hat der Bieter eine entsprechende Eigenerklärung abzugeben.

Sofern Musterformulare nicht von allen Mitgliedern einer Bietergemeinschaft beizubringen sind, wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Die vorstehenden Ausführungen gelten auch für die Ziff. III.1.2) und III.1.3). An der entsprechenden Stelle erfolgt ein Verweis.

Mit dem Angebot sind einzureichen:

— Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß § 6e EU VOB/A,

— Eigenerklärung Selbstreinigungsmaßnahmen i. S. d. § 6f EU VOB/A (sofern einschlägig),

— Eigenerklärung zu § 19 Abs. 3 MiLoG,

— Eigenerklärung zur Eintragung in der Berufsgenossenschaft,

— Eigenerklärung zur Eintragung in der Handwerksrolle der Handwerkskammer.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Es gelten die allgemeinen Ausführungen zu Beginn der Ziff. III.1.1) entsprechend.

Mit dem Angebot sind einzureichen:

— Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, dass aus steuerlichen Gründen keine Bedenken bestehen, dem Bieter öffentliche Aufträge zu erteilen. Diese Bescheinigung darf nicht älter als ein Jahr sein,

— Nachweis / Bestätigung der Betriebshaftpflichtversicherung als Eigenerklärung.

Eine Kopie der Versicherungsurkunde ist zwingend vor Ausführungsbeginn beim AG vorzulegen. Sollte diese nicht zum geforderten Zeitpunkt eingehen und auch nicht auf Nachforderung binnen angemessener Frist nachgereicht werden, stellt dies einen außerordentlichen Kündigungsgrund dar.

— jährlicher Gesamtumsatz des Bieters/der Bietergemeinschaft in den letzten 3 Geschäftsjahren je Geschäftsjahr als Eigenerklärung.

Mindeststandards:

Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden Spezifikationen:

Mindestens 3 000 000 EUR je Versicherungsfall für Personenschäden sowie

Mindestens 1 000 000 EUR je Versicherungsfall für sonstige Schäden (Sachschäden und echte/unechte Vermögensschäden).

Die Gesamtleistung des Versicherers innerhalb eines Versicherungsjahres muss mindestens das Doppelte dieser Deckungssummen betragen.

Sofern ein Versicherungsschutz im vorstehenden Sinne (noch) nicht besteht, ist eine Eigenerklärung ausreichend, wonach im Auftragsfall unverzüglich eine entsprechende Versicherung abgeschlossen wird.

— jährlicher Gesamtumsatz des Bieters/der Bietergemeinschaft in den letzten 3 Geschäftsjahren von mind. 1 500 000 EUR (netto) je Geschäftsjahr. Der Umsatz der Mitglieder einer Bietergemeinschaft wird addiert; bzgl. der Mindestanforderung kommt es auf die Umsätze der Bietergemeinschaft insgesamt an.

Ohne die Erfüllung der Mindestanforderungen/Mindeststandards wird der Bieter/die Bietergemeinschaft vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Es gelten die allgemeinen Ausführungen zu Beginn der Ziff. III.1.1) entsprechend.

Mit dem Angebot sind einzureichen:

— Angaben (Eigenerklärung) über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal,

— Eigenerklärung zu Referenzen über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Bei einer Bietergemeinschaft reicht die Beibringung durch die Bietergemeinschaft als solche.

Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, werden auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt, die bis zu 7 Jahre zurückliegen. Auf gesonderte Anforderung des Auftraggebers sind Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen:

— Ansprechpartner,

— Art der ausgeführten Leistung,

— Auftragssumme,

— Ausführungszeitraum,

— stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen,

— Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer,

— stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal),

— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer),

— ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden,

— Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

Bei den Referenzangaben muss im Falle einer Bietergemeinschaft aus der Beschreibung der Referenz hervorgehen, auf welches Mitglied der Bietergemeinschaft sich die Referenz bezieht.

— Eigenerklärung Nachunternehmererklärung/ Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (bei einer Bietergemeinschaft reicht die Beibringung durch die Bietergemeinschaft als solche).

Mindeststandards:

— mindestens 15 in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigte fachlich qualifizierte Facharbeitskräfte (ungleich Hilfsarbeiter),

— mindestens 3 Referenzen über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, werden auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt, die bis zu 7 Jahre zurückliegen.

Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:

Mit dem Angebot ist in Bezug auf Auftragsausführungsbedingungen abzugeben:

— Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2020-06-23 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2020-04-29 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 10:00
Ort des Eröffnungstermins: Volkswohnung GmbH
Ettlinger-Tor-Platz 2
76137 Karlsruhe
Zusätzliche Informationen: Die Angebotsöffnung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Nationale Registrierungsnummer: 35009/02697
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Wohnungswirtschaft
Kontakt
Kontaktperson: vergabestelle@volkswohnung.com
Adresse des Käuferprofils: http://www.dtvp.de 🌏
Dokumente URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYEDCJ9/documents 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Postalisch oder per E-Mail eingegangene sowie unverschlüsselt eingereichte Angebote werden von der Wertung ausgeschlossen. Angebote können ausschließlich in Textform gem. § 126b BGB mit Hilfe elektronischer Mittel über die Vergabeplattform (http://www.dtvp.de/Center) eingereicht werden. Die Kosten für die Bearbeitung des Angebots werden nicht erstattet.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, vom Zahlbetrag einen Steuerabzug von 15 % für Rechnung des Auftragnehmers vorzunehmen, wenn keine Freistellungsbescheinigung gem. § 48b EStG bis spätestens zum Zeitpunkt der Zahlung vorgelegt wird. Die Freistellungsbescheinigung gem. §48b EStG ist vor Ausführungsbeginn bei der Vergabestelle vorzulegen.

Eine Kopie der Betriebshaftpflichtversicherungsurkunde(n) ist zwingend vor Ausführungsbeginn beim AG vorzulegen.

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers. Eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters werden nicht Vertragsbestandteil.

Mehrere Bieter können sich grundsätzlich zu einer Bietergemeinschaft zusammenschließen. In diesem Fall muss die Bietergemeinschaft mit dem Angebot eine Bietergemeinschaftserklärung (bei einer Bietergemeinschaft reicht die Beibringung durch die Bietergemeinschaft als solche) einreichen. Wird eine Bietergemeinschaft gebildet, müssen alle Mitglieder der Gemeinschaft die geforderten Unterlagen einzeln beibringen, sofern nichts anderes ausgewiesen ist.

Die Bieter/Bietergemeinschaften haben (wenn dieser bei Abgabe des Angebots noch nicht bekannt ist) auf gesondertes Anfordern durch den Auftraggeber die Nachunternehmer namentlich zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen der jeweilig benannte Nachunternehmer für die Auftragsdurchführung zur Verfügung stehen wird. Dieser Nachweis ist z. B. durch Vorlage einer entsprechenden Verpflichtungserklärung des Nachunternehmers zu führen. Der Auftraggeber überprüft, ob Gründe für den Ausschluss des Nachunternehmers vorliegen. Im Rahmen der Eignungsprüfung des vorgesehenen Nachunternehmers sind auf gesondertes Verlangen des Auftraggebers die folgenden Nachweise beizubringen:

— Eigenerklärung zur Eintragung in der Berufsgenossenschaft,

— Eigenerklärung zur Eintragung in der Handwerksrolle der Handwerkskammer,

— Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen,

— Eigenerklärung Selbstreinigungsmaßnahmen (abzugeben, sofern einschlägig),

— Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes,

— Eigenerklärung Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung,

— Eigenerklärung jährlicher Gesamtumsatz in den letzten 3 Geschäftsjahren,

— Eigenerklärung Referenzen über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. bezogen auf die jeweils vorgesehenen Leistungsteile des vorgesehenen Nachunternehmers.

Die an die Eignung gestellten Mindestanforderungen gelten für die Nachunternehmer, die für die jeweiligen Teile des Auftrags vorgesehen sind, nicht.

Mit dem Angebot sind ferner beizubringen:

— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 (bei einer Bietergemeinschaft reicht die Beibringung durch die Bietergemeinschaft als solche),

— Erklärung zum Eigentumsübergang der Angebotsunterlagen (bei einer Bietergemeinschaft reicht die Beibringung durch die Bietergemeinschaft als solche).

Auf gesondertes Anfordern ist zudem beizubringen:

— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 (bei einer Bietergemeinschaft reicht die Beibringung durch die Bietergemeinschaft als solche).

Bekanntmachungs-ID: CXP4YYEDCJ9.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: VOLKSWOHNUNG GmbH
Postanschrift: Ettlinger-Tor-Platz 2
Postort: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 7213506-0 📞
E-Mail: vergabestelle@volkswohnung.com 📧
Fax: +49 7213506-199 📠
Internetadresse: http://www.volkswohnung.com 🌏
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Bieter haben Verstöße gegen Vergabevorschriften unter Beachtung der Regelungen in § 160 Abs. 3 GWB zu rügen.

Nach § 160 Abs. 3 GWB gilt:

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Quelle: OJS 2020/S 043-100806 (2020-02-28)

Ergänzende Angaben (2020-04-28)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Für das Projekt „Neubau von 7 Wohngebäuden mit 360 Wohnungen, 3 Tiefgaragen, KITA und sozialen Einrichtungen, August-Dosenbach-Straße 9-21b in 76189 Karlsruhe-Daxlanden“ mit einem Gesamtvolumen von: — Grundstücksfläche: ca. 35 500 m², — PKW-Stellplätze: 310 STP, — Fahrradstellplätze: 579 STP in der Tiefgarage und überdachten Abstellplätzen in den Freianlagen, — Oberirdische Mülltonneneinhausungen, — BGF-R inkl. Tiefgarage: ca. 25 900 m², — WF + NF Gewerbe: ca. 13 290 m² schreibt die Volkswohnung GmbH die in dieser Veröffentlichung und den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen für den Teilbereich 2, östliches Baufeld des August-Klingler-Areals der Häuser August-Dosenbach-Straße 17. 19 und 21 aus. Das Gesamtbauvorhaben sieht auf dem Gelände des August-Klingler-Areals in Karlsruhe-Daxlanden die Errichtung von 7 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 360 Wohnungen (60 WE werden als Eigentumswohnungen, 300 WE als Mieteinheiten erstellt), 3 Tiefgaragen, einer Kindertagesstätte und sozialen Einrichtungen sowie die Sanierung eines denkmalgeschützten Vereinsheims in 2 Bauabschnitten – östliches und westliches Baufeld vor. Die Bauabschnitte werden getrennt ausgeschrieben. Im hier ausgeschriebenen Teilbereich 2, August-Klingler-Areal – östliches Baufeld, August-Dosenbach-Straße 17, 17a, 17b, 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 21, 21a, 21b sind die 3 Wohngebäude mit insgesamt 186 Wohnungen vollständig unterkellert. Die 3-8-geschossigen Gebäude mit Tiefgarage werden in energieeffizienter Bauweise im Standard KFW-Effizienzhaus errichtet. Die Wohnungen werden nach den Anforderungen des Landeswohnraumförderungsgesetzes geplant und sind teilweise barrierefrei. Die Gebäude erhalten eine Putzfassade und Flachdächer mit extensiver Begrünung sowie eine moderne Innenausstattung. Die Gebäude werden an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Freianlagen werden mit privaten Freiflächen, Rasenflächen, Büschen und Bäumen und fußläufigen Wegen gärtnerisch gestaltet.

Kurze Beschreibung

Für das Projekt „Neubau von 7 Wohngebäuden mit 360 Wohnungen, 3 Tiefgaragen, KITA und sozialen Einrichtungen, August-Dosenbach-Straße 9-21b in 76189 Karlsruhe-Daxlanden“ mit einem Gesamtvolumen von:

— Grundstücksfläche: ca. 35 500 m²,

— PKW-Stellplätze: 310 STP,

— Fahrradstellplätze: 579 STP in der Tiefgarage und überdachten Abstellplätzen in den Freianlagen,

— Oberirdische Mülltonneneinhausungen,

— BGF-R inkl. Tiefgarage: ca. 25 900 m²,

— WF + NF Gewerbe: ca. 13 290 m²

schreibt die Volkswohnung GmbH die in dieser Veröffentlichung und den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen für den Teilbereich 2, östliches Baufeld des August-Klingler-Areals der Häuser August-Dosenbach-Straße 17. 19 und 21 aus.

Das Gesamtbauvorhaben sieht auf dem Gelände des August-Klingler-Areals in Karlsruhe-Daxlanden die Errichtung von 7 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 360 Wohnungen (60 WE werden als Eigentumswohnungen, 300 WE als Mieteinheiten erstellt), 3 Tiefgaragen, einer Kindertagesstätte und sozialen Einrichtungen sowie die Sanierung eines denkmalgeschützten Vereinsheims in 2 Bauabschnitten – östliches und westliches Baufeld vor.

Die Bauabschnitte werden getrennt ausgeschrieben.

Im hier ausgeschriebenen Teilbereich 2, August-Klingler-Areal – östliches Baufeld, August-Dosenbach-Straße 17, 17a, 17b, 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 21, 21a, 21b sind die 3 Wohngebäude mit insgesamt 186 Wohnungen vollständig unterkellert. Die 3-8-geschossigen Gebäude mit Tiefgarage werden in energieeffizienter Bauweise im Standard KFW-Effizienzhaus errichtet. Die Wohnungen werden nach den Anforderungen des Landeswohnraumförderungsgesetzes geplant und sind teilweise barrierefrei.

Die Gebäude erhalten eine Putzfassade und Flachdächer mit extensiver Begrünung sowie eine moderne Innenausstattung. Die Gebäude werden an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Freianlagen werden mit privaten Freiflächen, Rasenflächen, Büschen und Bäumen und fußläufigen Wegen gärtnerisch gestaltet.

Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Ergänzende Angaben
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Bauinstallationsarbeiten 📦

Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-04-28 📅
Einreichungsfrist: 2020-05-06 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-04-30 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 085-200518
Verweist auf Bekanntmachung: 2020/S 043-100806
ABl. S-Ausgabe: 85

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

— Grundstücksfläche: ca. 35 500 m²,

— BGF-R inkl. Tiefgarage: ca. 25 900 m²,

— WF + NF Gewerbe: ca. 13 290 m²

schreibt die Volkswohnung GmbH die in dieser Veröffentlichung und den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen für den Teilbereich 2, östliches Baufeld des August-Klingler-Areals der Häuser August-Dosenbach-Straße 17. 19 und 21 aus.

Quelle: OJS 2020/S 085-200518 (2020-04-28)

Ergänzende Angaben (2020-05-05)
Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-05-05 📅
Einreichungsfrist: 2020-05-13 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-05-07 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 089-211567
ABl. S-Ausgabe: 89
Quelle: OJS 2020/S 089-211567 (2020-05-05)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2020-09-02)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Für das Projekt „Neubau von 7 Wohngebäuden mit 360 Wohnungen, 3 Tiefgaragen, KITA und sozialen Einrichtungen, August-Dosenbach-Straße 9-21b in 76189 Karlsruhe-Daxlanden“ mit einem Gesamtvolumen von: Grundstücksfläche: ca. 35 500 m PKW-Stellplätze: 310 STP Fahrradstellplätze: 579 STP in der Tiefgarage und überdachten Abstellplätzen in den Freianlagen Oberirdische Mülltonneneinhausungen BGF-R inkl. Tiefgarage: ca. 25 900 m WF + NF Gewerbe: ca. 13 290 m Schreibt die Volkswohnung GmbH die in dieser Veröffentlichung und den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen für den Teilbereich 2, östliches Baufeld des August-Klingler-Areals der Häuser August-Dosenbach-Straße 17. 19 und 21 aus. Das Gesamtbauvorhaben sieht auf dem Gelände des August-Klingler-Areals in Karlsruhe-Daxlanden die Errichtung von 7 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 360 Wohnungen (60 WE werden als Eigentumswohnungen, 300 WE als Mieteinheiten erstellt), 3 Tiefgaragen, einer Kindertagesstätte und sozialen Einrichtungen sowie die Sanierung eines denkmalgeschützten Vereinsheims in 2 Bauabschnitten – östliches und westliches Baufeld vor. Die Bauabschnitte werden getrennt ausgeschrieben. Im hier ausgeschriebenen Teilbereich 2, August-Klingler-Areal – östliches Baufeld, August-Dosenbach-Straße 17, 17a, 17b, 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 21, 21a, 21b sind die 3 Wohngebäude mit insgesamt 186 Wohnungen vollständig unterkellert. Die 3-8-geschossigen Gebäude mit Tiefgarage werden in energieeffizienter Bauweise im Standard KFW-Effizienzhaus errichtet. Die Wohnungen werden nach den Anforderungen des Landeswohnraumförderungsgesetzes geplant und sind teilweise barrierefrei. Die Gebäude erhalten eine Putzfassade und Flachdächer mit extensiver Begrünung sowie eine moderne Innenausstattung. Die Gebäude werden an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Freianlagen werden mit privaten Freiflächen, Rasenflächen, Büschen und Bäumen und fußläufigen Wegen gärtnerisch gestaltet.

Kurze Beschreibung

Für das Projekt „Neubau von 7 Wohngebäuden mit 360 Wohnungen, 3 Tiefgaragen, KITA und sozialen Einrichtungen, August-Dosenbach-Straße 9-21b in 76189 Karlsruhe-Daxlanden“ mit einem Gesamtvolumen von:

Grundstücksfläche: ca. 35 500 m

PKW-Stellplätze: 310 STP

Fahrradstellplätze: 579 STP in der Tiefgarage und überdachten Abstellplätzen in den Freianlagen

Oberirdische Mülltonneneinhausungen

BGF-R inkl. Tiefgarage: ca. 25 900 m

WF + NF Gewerbe: ca. 13 290 m

Schreibt die Volkswohnung GmbH die in dieser Veröffentlichung und den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen für den Teilbereich 2, östliches Baufeld des August-Klingler-Areals der Häuser August-Dosenbach-Straße 17. 19 und 21 aus.

Das Gesamtbauvorhaben sieht auf dem Gelände des August-Klingler-Areals in Karlsruhe-Daxlanden die Errichtung von 7 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 360 Wohnungen (60 WE werden als Eigentumswohnungen, 300 WE als Mieteinheiten erstellt), 3 Tiefgaragen, einer Kindertagesstätte und sozialen Einrichtungen sowie die Sanierung eines denkmalgeschützten Vereinsheims in 2 Bauabschnitten – östliches und westliches Baufeld vor.

Die Bauabschnitte werden getrennt ausgeschrieben.

Im hier ausgeschriebenen Teilbereich 2, August-Klingler-Areal – östliches Baufeld, August-Dosenbach-Straße 17, 17a, 17b, 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 21, 21a, 21b sind die 3 Wohngebäude mit insgesamt 186 Wohnungen vollständig unterkellert. Die 3-8-geschossigen Gebäude mit Tiefgarage werden in energieeffizienter Bauweise im Standard KFW-Effizienzhaus errichtet. Die Wohnungen werden nach den Anforderungen des Landeswohnraumförderungsgesetzes geplant und sind teilweise barrierefrei.

Die Gebäude erhalten eine Putzfassade und Flachdächer mit extensiver Begrünung sowie eine moderne Innenausstattung. Die Gebäude werden an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Freianlagen werden mit privaten Freiflächen, Rasenflächen, Büschen und Bäumen und fußläufigen Wegen gärtnerisch gestaltet.

Gesamtwert des Auftrags: 628 300 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: VOLKSWOHNUNG GmbH

Referenz
Daten
Absendedatum: 2020-09-02 📅
Veröffentlichungsdatum: 2020-09-07 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2020/S 173-417418
ABl. S-Ausgabe: 173
Zusätzliche Informationen

— Vertragsbedingungen: Es gelten die VOB/B und VOB/C in der bei Auftragsvergabe gültigen Fassung. Folgende Vertragsbedingungen werden Vertragsbestandteil: — Besondere Vertragsbedingungen – Gewerke Umlagen; — Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz – LTMG); — Besondere Vertragsbedingungen -Ausführungsfristen/Vertragsstrafen/Sicherheitsleistung/Werbung inklusive Formblättern als Anlage; — Regelung Verwendung umweltverträglicher Materialien; — Regelung Bauleistungsversicherung; — Stadtspezifische Ergänzung Richtlinie Schutz von städtischen Bäumen; — Leitfaden Messstellen (nur bei HLSE); — Besondere Vertragsbedingungen – Force-majeure und Corona-Klausel; — Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, Sonstige Anlagen. Sicherheiten: Der AN hat folgende Sicherheiten zu leisten: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) In Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) soweit die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme) Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“, für die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelerfüllungsbürgschaft“ Die Formblätter sind den Besonderen Vertragsbedingungen als Anlage beigefügt. Im Übrigen finden die Bestimmungen des § 17 VOB/B Anwendung. — Abrechnung und Schlussrechnung: Rechnungen sind jeweils digital unter rechnungseingang@volkswohnung.com einzureichen sowie an die jeweils prüfenden Ingenieur- bzw. Planungsbüros 2-fach in Papierform. — Dem Bieter wird empfohlen sich vor der Angebotsabgabe über die Lage, Verkehrsanbindung, Transportmöglichkeiten, Beschaffenheit, Umgebungsbedingungen, usw. der Baustelle und den Umfang der auszuführenden Arbeiten zu informieren. — Fristen/Zwischenfristen Ausführungsbeginn 12.10.2020 Liefern Einbauteile Ausführungsende 16.6.2023 Bauzeit 129 KW Haus 17, 19, 21 Zwischenfristen: 3.3.2023 Fertigstellung Haus-Nr. 17 18.2.2022 Fertigstellung Haus-Nr. 21.

Zusätzliche Informationen

— Vertragsbedingungen: Es gelten die VOB/B und VOB/C in der bei Auftragsvergabe gültigen Fassung.

Folgende Vertragsbedingungen werden Vertragsbestandteil:

— Besondere Vertragsbedingungen – Gewerke Umlagen;

— Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz – LTMG);

— Besondere Vertragsbedingungen -Ausführungsfristen/Vertragsstrafen/Sicherheitsleistung/Werbung inklusive Formblättern als Anlage;

— Regelung Verwendung umweltverträglicher Materialien;

— Regelung Bauleistungsversicherung;

— Stadtspezifische Ergänzung Richtlinie Schutz von städtischen Bäumen;

— Leitfaden Messstellen (nur bei HLSE);

— Besondere Vertragsbedingungen – Force-majeure und Corona-Klausel;

— Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, Sonstige Anlagen.

Sicherheiten:

Der AN hat folgende Sicherheiten zu leisten:

Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

In Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) soweit die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt

Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“, für die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelerfüllungsbürgschaft“

Die Formblätter sind den Besonderen Vertragsbedingungen als Anlage beigefügt.

Im Übrigen finden die Bestimmungen des § 17 VOB/B Anwendung.

— Abrechnung und Schlussrechnung:

Rechnungen sind jeweils digital unter rechnungseingang@volkswohnung.com einzureichen sowie an die jeweils prüfenden Ingenieur- bzw. Planungsbüros 2-fach in Papierform.

— Dem Bieter wird empfohlen sich vor der Angebotsabgabe über die Lage, Verkehrsanbindung, Transportmöglichkeiten, Beschaffenheit, Umgebungsbedingungen, usw. der Baustelle und den Umfang der auszuführenden Arbeiten zu informieren.

— Fristen/Zwischenfristen

Ausführungsbeginn 12.10.2020 Liefern Einbauteile

Ausführungsende 16.6.2023 Bauzeit 129 KW Haus 17, 19, 21

Zwischenfristen:

3.3.2023 Fertigstellung Haus-Nr. 17

18.2.2022 Fertigstellung Haus-Nr. 21.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Grundstücksfläche: ca. 35 500 m

PKW-Stellplätze: 310 STP

Fahrradstellplätze: 579 STP in der Tiefgarage und überdachten Abstellplätzen in den Freianlagen

Oberirdische Mülltonneneinhausungen

BGF-R inkl. Tiefgarage: ca. 25 900 m

WF + NF Gewerbe: ca. 13 290 m

— 3 Wohngebäude mit insgesamt 12 maschinenraumlosen Personenseilaufzügen;

— Barrierefreier Personentransport;

— Tragkraft 630 kg bis 1 000 kg;

— 7 Aufzüge mit 6-8 Haltestellen;

— 5 Aufzüge mit 6-9 Haltestellen;

— Teilweise als Durchlader;

Genaue Angaben sind dem LV zu entnehmen.

Zusätzliche Informationen:

Folgende Vertragsbedingungen werden Vertragsbestandteil:

— Besondere Vertragsbedingungen – Gewerke Umlagen;

— Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz – LTMG);

— Besondere Vertragsbedingungen -Ausführungsfristen/Vertragsstrafen/Sicherheitsleistung/Werbung inklusive Formblättern als Anlage;

— Regelung Verwendung umweltverträglicher Materialien;

— Regelung Bauleistungsversicherung;

— Stadtspezifische Ergänzung Richtlinie Schutz von städtischen Bäumen;

— Leitfaden Messstellen (nur bei HLSE);

— Besondere Vertragsbedingungen – Force-majeure und Corona-Klausel;

— Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, Sonstige Anlagen.

Sicherheiten:

Der AN hat folgende Sicherheiten zu leisten:

Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

In Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) soweit die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt

Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“, für die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelerfüllungsbürgschaft“

Die Formblätter sind den Besonderen Vertragsbedingungen als Anlage beigefügt.

Im Übrigen finden die Bestimmungen des § 17 VOB/B Anwendung.

— Dem Bieter wird empfohlen sich vor der Angebotsabgabe über die Lage, Verkehrsanbindung, Transportmöglichkeiten, Beschaffenheit, Umgebungsbedingungen, usw. der Baustelle und den Umfang der auszuführenden Arbeiten zu informieren.

Ausführungsende 16.6.2023 Bauzeit 129 KW Haus 17, 19, 21

3.3.2023 Fertigstellung Haus-Nr. 17

18.2.2022 Fertigstellung Haus-Nr. 21.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:

Volkswohnung GmbH, Ettlinger-Tor-Platz 2, 76137 Karlsruhe August-Dosenbach-Straße 17, 17a, 17b, 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 21, 21a, 21b

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2020-08-04 📅
Name: AK Aufzüge
Postort: Rheinstetten
Land: Deutschland 🇩🇪
Karlsruhe, Stadtkreis 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 628 300 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Referenz
Zusätzliche Informationen

Der Auftraggeber ist verpflichtet, vom Zahlbetrag einen Steuerabzug von 15 % für Rechnung des Auftragnehmers vorzunehmen, wenn keine Freistellungsbescheinigung gem. § 48b EStG bis spätestens zum Zeitpunkt der Zahlung vorgelegt wird. Die Freistellungsbescheinigung gem. § 48b EStG ist vor Ausführungsbeginn bei der Vergabestelle vorzulegen.

Die Bieter/Bietergemeinschaften haben (wenn dieser bei Abgabe des Angebots noch nicht bekannt ist) auf gesondertes Anfordern durch den Auftraggeber die Nachunternehmer namentlich zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen der jeweilig benannte Nachunternehmer für die Auftragsdurchführung zur Verfügung stehen wird. Dieser Nachweis ist z.B. durch Vorlage einer entsprechenden Verpflichtungserklärung des Nachunternehmers zu führen. Der Auftraggeber überprüft, ob Gründe für den Ausschluss des Nachunternehmers vorliegen. Im Rahmen der Eignungsprüfung des vorgesehenen Nachunternehmers sind auf gesondertes Verlangen des Auftraggebers die folgenden Nachweise beizubringen:

— Eigenerklärung zur Eintragung in der Berufsgenossenschaft;

— Eigenerklärung zur Eintragung in der Handwerksrolle der Handwerkskammer;

— Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen;

— Eigenerklärung Selbstreinigungsmaßnahmen (abzugeben, sofern einschlägig);

— Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes;

— Eigenerklärung Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung;

— Eigenerklärung jährlicher Gesamtumsatz in den letzten 3 Geschäftsjahren;

— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 (bei einer Bietergemeinschaft reicht die Beibringung durch die Bietergemeinschaft als solche);

Bekanntmachungs-ID: CXP4YYEDJL0.

Quelle: OJS 2020/S 173-417418 (2020-09-02)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Bauinstallationsarbeiten (>20)

Installation von elektrischen Leitungen (>20)

Installation von Aufzügen und Rolltreppen (>20)