U-Bahnstation Leipziger Straße Brandschutz - 8 Lose

Kurze Beschreibung

Beschreibung der Gesamtbaumaßnahme
In der bestehenden U-Bahnstation Leipziger Straße in Frankfurt am Main, Stadtteil Bockenheim, wird
eine brandschutztechnische Sanierung der gesamten Station durch die Verkehrsgesellschaft Frankfurt
am Main mbH (nachstehend „VGF“ genannt) durchgeführt.

Die brandschutztechnischen und baulichen Maßnahmen finden in den folgenden Ebenen der Station
statt:

A-Ebene – oberirdisch, Erschließung U-Bahnstation Leipziger Straße
B-Ebene – Verteilerebene
C-Ebene – Bahnsteigebene
C1-Ebene – Kriechkeller/Technikebene unterhalb C-Ebene, Raumhöhe 1,21m
D-Ebene – Bahnsteigebene
D1-Ebene – Kriechkeller/Technikebene unterhalb D-Ebene, Raumhöhe 1,21m

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Während der Ausführung werden zeitgleich andere Unternehmen auf der Baustelle tätig sein. Es sind
Abstimmungen mit den parallel auf der Baustelle tätigen Unternehmern erforderlich.
Der Arbeitsbeginn ist abhängig von der Fertigstellung des jeweiligen Bereichs durch die Vorgewerke

Los 1: Elektroarbeiten
Los 2: Nachrichtentechnik (BMA)
Los 3: Erweiterte Rohbauarbeiten
Los 4: Metallbauarbeiten
Los 5: Umbauprojekte HKLS
Los 6: Schadstoffsanierung
Los 7: MSR
Los 8: Baureinigungsarbeiten

Für die Gesamtmaßnahme Brandschutz Leipziger Straße sind noch weitere Ausschreibungen/Bekanntmachungen geplant:

- Trockenbauer
- Maler/Putzer
- Türbauer

Beschreibung der Beschaffung

Die Ausschreibung beinhaltet den Baustrom und Anpassung der Bestandsinstallation.
Die im Leistungsverzeichnis ausgeführten Leistungen umfassen:
- Ertüchtigen von Trassen sowie neue Trassen
- Installation von Leuchten auf den Bahnsteigen (C- und D-Ebene), öffentlicher Bereich
der B-, C- und D-Ebene
- Brandschottungen im Bereich der neuen Kabelwege
- Installation von bauseits gelieferten Brandmeldekomponenten
- Verkabelung der Anlagen, einschl. ZLT-Verkabelung
- Installationen in den Technikräumen
- Schutz der vorhandenen Bausubstanz für die Zeit der Baumaßnahme
- Baustellenbeleuchtung und Baustrom
- Installation von Lautsprecher
- Erweiterung SAA-Zentrale
- Einbau von temporären Schutzmaßnahmen für den Personenschutz während der
Baumaßnahme
- Anpassungen von Bestandsinstallationen
- Demontage alter elektrischer Betriebsmittel einschließlich Befestigungsmaterialien
- Anlieferung und Einbringung benötigter Materialien zum Einbauort (Horizontale und
vertikale Wege innerhalb der Station) muß in die Einheitspreise einkalkuliert werden
- Anschlußarbeiten elektrischer Betriebsmittel


- Erstellen von Dokumentationen einschließlich Nachweise der Beleuchtungsmessungen
- Herstellung von funktionsfähigen Betriebsanlagen gemäß aktuellem Stand der Technik
- Inbetriebnahme und Abnahme der neuen Betriebsanlagen

Beschreibung der Beschaffung

Das zugrundeliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet hierbei die erweiterte Rohbauarbeiten.
Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen umfassen:
- Bereitstellen und vorhalten der eigenen Baustelleneinrichtung
- Schützen bestimmter TGA-Trassen, Einbauten (Schaltschränke), Möbel und Oberflächen
- Abbrechen von Türschwellen, Mauerwerk, Wandfliesen, Trockenbau
- Herstellen von neuen Mauerwerkswänden, Türöffnungen
- Erneuerung der Bodenfliesen nach Türaustausch
- Ertüchtigen von Bestandsmauerwerk gem. Vorgaben Brandschutz
- Erneuerung einer Gebäudedehnfuge im Innenbereich F90
- Verkleinern von Wandöffnungen
- Herstellen eines Fundaments für BAS-Schrank inkl. Anpassung Gehweg und Baumeinfassung sowie
Lieferung und Montage einer Bank
- Herstellen einer Hauseinführung inkl. Verlegen von Leerrohren
- Fachgerechte Entsorgung von nicht schadstoffbelastetem Abbruchmaterial
Die Arbeitshöhe beträgt dabei bis ca. 4,00m

Beschreibung der Beschaffung

Das zugrundeliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet hierbei die Metallbauarbeiten.
Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen umfassen:
- Bereitstellen und vorhalten der eigenen Baustelleneinrichtung
- Absperren des eigenen Arbeitsbereichs im öffentlichen Bereich der Station
- Abbrechen von Deckensegel im Rahmen einer Stationssperrung
- Abbrechen von Deckenverkleidungen aus Metall
- Herstellen, liefern und montieren von Rauchschürzen inkl. dazugehörigen Trockenbauschürzen
- Herstellen, liefern und montieren Deckenverkleidungsblechen

Beschreibung der Beschaffung

Das zugrundeliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet hierbei die Arbeiten der Gewerke Sanitär,
Feuerlösch und Lüftung.
Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen umfassen:
- die mehrmalige Außerbetriebnahme der vorhandenen Lüftungsanlage für die Arbeiten an den BSKs
- das Reinigen der Lüftungskanäle im Bereich der ausgebauten BSKs bis 2,00 m Länge
- das Herrichten der entstandenen Öffnungen für den Einbau neuer BSKs
- den Einbau von neuen BSKs
- den Einbau von neuen BSKs als Überströmöffnung
- den Anschluss von neuen BSKs an die bestehende Lüftungsinstallation
- das Demontieren und Erneuern der vorhandenen Dämmung
- das Nachrüsten weniger BSKs mit einem AS-I-Modul und einem Motor
- diverse Anpassungsarbeiten mit kleinem Umfang an der bestehende Lüftungsinstallation
- die brandschutztechnische Ertüchtigung von Rohrleitungsdurchführungen
- das Errichten von Schutz- und Absperrmaßnahmen bei den vorgenannten Arbeiten
- die Montage eines Split-Kälte-Geräts für einen Technikraum
- die Montage einer Feuerlöschtrennstation

Beschreibung der Beschaffung

Das zugrundeliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet hierbei die Schadstoffsanierung Demontage
von Brandschutzklappen und Brandschutztüren in der B-, C- und D-Ebene sowie im öffentlichen
Bereich der Station.
Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen umfassen:
- Bereitstellen und Vorhalten der eigenen Baustelleneinrichtung
- Aufbau von Schleußen sowie Folienabschottung der Bereiche nach TRGS519
- Demontage von Brandschutzklappen nach TRGS519 sowie DGUV 201-012 BT58 Verfahren
- Trockenreinigung ( Absaugen ) sowie Nass Reinigung nach TRGS519 der Bereiche
- Visuelle Abnahme durch den AG und Freimessung durch externes Unternehmen.
- Demontage der Schottungsbereiche.
Die Arbeitshöhe beträgt dabei von ca. 2,80m bis 4,00m
Die Arbeiten finden im Zuge einer Sperrung sowie des Bahnbetrieb in der Station statt.

Für die Ausführung der Leistungen aus dem zugrundeliegenden Leistungsverzeichnis kann nicht
durchgängig gearbeitet werden. Folgegewerken wie Lüftungsbau und Brandschutz sind mit in den
Terminplan zu berücksichtigen. Für die Schadstoffsanierung in der B-, C- und D-Ebene auf folgendes
Zeitfenster:

Februar 2025 – Juli 2028
Eine uneingeschränkte Nutzung des gesamten Arbeitsbereichs ist möglich.

Beschreibung der Beschaffung

Das zugrundeliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet hierbei die Arbeiten des Gewerks MSR.
Die im Leistungsverzeichnis ausgeführten Leistungen umfassen:
- das Abklemmen der vorhandenen Verkabelung an den bestehenden Brandschutzklappen und
am zentralen Schaltschrank im Vorfeld der Asbestsanierungsarbeiten (Demontage
Brandschutzklappen)
- die Demontage der vorhandenen Verkabelung zwischen den Brandschutzklappen und dem
zentralen Schaltschrank in der Lüftungszentrale
- die Montage neuer ISP-Schränke einschließlich der benötigten Bauteile und internen
Verkabelungen
- Montage der neuen AS-I-Verkabelung einschließlich Verlegesysteme
- Anschluss der neuen AS-I-Verkabelung an die neuen Brandschutzklappen
- Umbauarbeiten am bestehenden Schaltschrank im Hinblick auf die neuen Anforderungen im
Brandschutzkonzept
- Programmierarbeiten
Um eine Kompatibilität mit der vorhandenen ZLT / GLT zu gewährleisten, sind die Bauteile der
Schaltschränke produktspezifische mit dem Fabrikat Siemens anzubieten.

Beschreibung der Beschaffung

Das zugrundeliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet hierbei die Baureinigungsarbeiten.
Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen umfassen:
- Grobreinigung der Kriechkeller
- Zwischenreinigung öffentliche Bereiche inkl. Treppenräume, Technikräume und Nebenräume
während der Bauzeit
- Bauendreinigung öffentlicher Bereiche inkl. Treppenräume, Technikräume und Nebenräume
Die Arbeitshöhe beträgt dabei bis ca. 4,00m

Liste und kurze Beschreibung der Bedingungen

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen:
- Deutschsprachiger Projektleiter
(Fachkundige Sprachkenntnisse vergleichbar mit
Sprachlevel C1 gemäß GER (Gemeinsamer
Europäischer Referenzrahmen für Sprachen)): https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/subproject/d16f4816-e825-4192-8696-7ba3c2357001/suitabilitycriteria

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-
jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.
Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

Drei Maßnahmen, die mit der hier ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind.: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/subproject/d16f4816-e825-4192-8696-7ba3c2357001/suitabilitycriteria

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen:
Berufliche Qualifikation:
- Erfahrung als Projektleiter von mind. 5 Jahren

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto):
Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem
Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: 1.700.000,00 Euro, für die Jahre 2023, 2022 und 2021: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/subproject/d16f4816-e825-4192-8696-7ba3c2357001/suitabilitycriteria

Geforderte Kautionen und Garantien

Sicherheit für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)
Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im öffentlichen Verfahren oder in einer Öffentlichen Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten.

Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)
Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für
Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum
Zeitpunkt der Abnahme.

Bürgschaften
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist das dafür jeweils einschlägige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden und zwar für
- die Vertragserfüllung das Formblatt „HVA B-StB Vertragserfüllungsbürgschaft“
- die Mängelansprüche das Formblatt „HVA B-StB Mängelanspruchsbürgschaft“

Bedingungen für die Vertragserfüllung

Auszug aus der Baubeschreibung:
Brandschutztechnische Ertüchtigung der U-Bahn Station Leipziger Strasse - Ausführung von
notwendigen Elektro- und Beleuchtungsarbeiten für die KG440, 450, 480. Im Einzelnen:
- Errichtung von neuen Elektro- & Beleuchtungsanlagen einschließlich Kabelwegebau & Verkabelung sowie zugehörige neue Medienkanäle
- Errichtung von Brandmelde- und SAA-Anlagen
- Errichtung von neuen SPS-Unterstationen
- Ausbau Kabelwege MSR-Technik

Zusätzliche Informationen

§ 160 GWB

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit

der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.


Bietergemeinschaften (BIGE) haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern
unterschriebene rechtsverbindliche Erklärung abzugeben, dass sie im Falle der Auftragserteilung eine
Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter bilden und alle Mitglieder als
Gesamtschuldner haften ("Bietergemeinschaftserklärung").
Bietergemeinschaften werden Einzelbietern gleichgesetzt, wenn sie die Arbeiten im eigenen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen.

Nimmt ein Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam
für die Auftragsausführung mit als Gesamtschuldner haften und eine entsprechende rechtsverbindliche
Haftungserklärung abgeben.

Bieterfragen
Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der
Vergabestelle erfolgt über das Online-Portal https://www.deutsche-evergabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter über evtl. Bieterfragen bzw. über evtl. Änderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumfänglich informiert
werden kann.

Beachtung der AVA-Richtlinie der VGF
Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung gemäß AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt.

Hinweispflicht bei Unvollständigkeit oder Unklarheiten
Die Bieter haben sich von der Vollständigkeit der ihnen überlassenen Unterlagen zu überzeugen. Bei Unvollständigkeit der Unterlagen haben sie die Auftraggeberin in Textform unverzüglich darüber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverzüglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen. Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widersprüche in den Verdingungsunterlagen unverzüglich in Textform aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstoßen.

Urkalkulation
Die Bieter sind verpflichtet, die Urkalkulation ihrer Angebote vor Erteilung des Zuschlags im Falle einer Preisprüfung auf Anforderung des Auftraggebers an diesen herauszugeben.
Der Auftraggeber verlangt vom Auftragnehmer die Übergabe der Urkalkulation in einem doppelt verschlossenen Umschlag unmittelbar nach Zuschlagserteilung innerhalb von sechs Tagen. Es besteht für den Auftragnehmer die vertragliche Verpflichtung eine Urkalkulation auf Verlangen vorzulegen (§ 16 HVTG).

Der Bieter weist seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
(Eignung) gemäß § 6 a VOB/A nach.
Nachzuweisen sind nachfolgende Kriterien, wobei die Art der Nachweiserbringung in den
Vergabeunterlagen angegeben wird. Regelmäßig werden Formblätter vorgegeben.
Zuverlässigkeit im Sinne von § 6 Abs. 3 VOB/A
Eintragung im Handelsregister, soweit das Unternehmen eintragungspflichtig ist
Nichtvorliegen der Ausschlussgründe nach § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz, § 21
Schwarzarbeitergesetz und § 19 Mindestlohngesetz.

Referenzen:
Für die Lose 1, 2, 5, 6 und 7 sind jeweils 3 Referenzen anzugeben, die mit den hier ausgeschriebenen Leistungen vergleichbar sind.

Beim Einsatz von Nachunternehmern hat der Bieter ein Verzeichnis über deren Leistungen (Art und
Umfang) mit dem Angebot einzureichen.
Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit darin enthalten - durch die vom öffentlichen
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt:
Der Bieter weist seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) gemäß § 6a VOB/A nach. Nachzuweisen sind nachfolgende Kriterien, wobei die Art der Nachweiserbringung in den Vergabeunterlagen angegeben wird. Regelmäßig werden Formblätter vorgegeben.
Zuverlässigkeit im Sinne von § 6a VOB/A.
Nichtvorliegen der Ausschlussgründe nach § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz und § 19 Mindestlohngesetz
Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gem. §§ 123, 124 GWB bzw. etwaiger Selbstreinigungsmaßnahmen gem. § 125 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A

Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister oder Nachweis der Eintragung in einem vergleichbaren ausländischen Register, nicht älter als drei Monate ab Datum der Versendung der Auftragsbekanntmachung; in Ermangelung eines solchen eine gleichwertige Bescheinigung eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslands, wenn und soweit eine Eintragungspflicht besteht.

Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:
- HVA B-StB Angebotsschreiben
- Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- HVA B-StB Eigenerklärung zur Eignung
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Eignungsleihe
- Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen zur Versicherungspflicht
- EFB 221 oder EFB 222
- Vertraulichkeitserklärung
- Eigenerklärung zur Tariftreue nach HVTG
- Eigenerklärung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
- Eigenerklärung Ersatzbaustoffverordnung
- Eigenerklärung Sanktion gegen Russland


Beim Einsatz von Nachunternehmern hat der Bieter ein Verzeichnis über die deren Leistungen (Art und
Umfang) mit dem Angebot einzureichen.

Gewährleistungszeit vier Jahre ab schriftlicher Abnahme durch den Projektleiter der VGF.