Erweiterung und Umbau der Grundschule am Gernerplatz
Stadt Puchheim
— Kabel und Leitungen: 15 000 m;
— Kabelverlegesysteme: 500 m;
— HLS/MSR Kabel und Leitungen: 3 000 m;
— Verteilungen und Bussystem: 1 x NSHV, 9 Unterverteilungen;
— Fenstersteuerung Nachtauskühlung: 2 Treppenhausverglasungen;
— Installationsgeräte: ca. 500 Steckdosen, ca. 50 Taster mit BUS-Element;
— Sicherheitsbeleuchtung: 1 x Zentralbatterie, ca. 40 Piktogramme;
— Beleuchtung:
• 140 St. Downlights,
• 600 m Lichtkanäle,
• 3 St. Große Pendellleuchte,
• 20 St. Einbauleuchte,
• ca. 60 St. Sonstige Leuchten;
— BMA-Anlage: 1 BMZ, Mehrsensormelder optisch/thermisch ca. 194 St.;
— ELA: Zentraltechnik mit Einbaulautsprecher 30 St., Aufbaulautsprecher 19 St. + 2 Leistungsverstärker;
— Bühnentechnik: DMX-BUS-Anlage, Steuerungskabel 2 500 m mit 8 Edelstahlkästen;
— EDV: Datenschrank, 5 000 m Datenkabel Kat. 7;
— Kücheninstallation: 26 Großgeräte, 2 Durchlauferhitzer.
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2015-06-09. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2015-05-04.
AnbieterDie folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
- • HET GmbH
- • Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden › Mittelspannungsarbeiten
- • Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden › Niederspannungsarbeiten
- • Installation von Elektroanlagen › Elektroinstallationsarbeiten
Geschichte der Beschaffung
| Datum | Dokument |
|---|---|
| 2015-05-04 | Auftragsbekanntmachung |
| 2016-06-09 | Bekanntmachung über vergebene Aufträge |
Auftragsbekanntmachung (2015-05-04)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Elektroinstallationsarbeiten
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Elektroinstallationsarbeiten 📦
Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Stadt Puchheim
Postanschrift: Poststr. 2
Postleitzahl: 82178
Postort: Puchheim
Kontakt
Internetadresse: http://www.puchheim.de/ 🌏
E-Mail: anja.hofmann@puchheim.de 📧
Telefon: +49 8980098133 📞
Fax: +49 8980098222 📠
Referenz
Daten
Absendedatum: 2015-05-04 📅
Einreichungsfrist: 2015-06-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2015-05-06 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2015/S 087-156774
ABl. S-Ausgabe: 87
Zusätzliche Informationen
Angebotsabgabe nur in Papierform möglich.
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Referenznummer: 621- 4.1.1 – 05
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Grundschule, Am Gernerplatz 2, 82178 Puchheim.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:
Verfahren
Zahlungsweise für die Unterlagen:
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2015-07-31 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2015-06-09 📅
Öffnungsort: Stadt Puchheim.
Ort des Eröffnungstermins: Stadt Puchheim.
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️
Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2015-08-03 📅
Datum des Endes: 2017-09-01 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 621- 4.1.1 – 05
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80535
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2015/S 087-156774 (2015-05-04)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Elektroinstallationsarbeiten
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Elektroinstallationsarbeiten 📦
Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis
Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Stadt Puchheim
Postanschrift: Poststr. 2
Postleitzahl: 82178
Postort: Puchheim
Kontakt
Internetadresse: http://www.puchheim.de/ 🌏
E-Mail: anja.hofmann@puchheim.de 📧
Telefon: +49 8980098133 📞
Fax: +49 8980098222 📠
Referenz
Daten
Absendedatum: 2015-05-04 📅
Einreichungsfrist: 2015-06-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2015-05-06 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2015/S 087-156774
ABl. S-Ausgabe: 87
Zusätzliche Informationen
Angebotsabgabe nur in Papierform möglich.
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
— Kabel und Leitungen: 15 000 m;
— Kabelverlegesysteme: 500 m;
— HLS/MSR Kabel und Leitungen: 3 000 m;
— Verteilungen und Bussystem: 1 x NSHV, 9 Unterverteilungen;
— Fenstersteuerung Nachtauskühlung: 2 Treppenhausverglasungen;
— Installationsgeräte: ca. 500 Steckdosen, ca. 50 Taster mit BUS-Element;
— Sicherheitsbeleuchtung: 1 x Zentralbatterie, ca. 40 Piktogramme;
— Beleuchtung:
• 140 St. Downlights,
• 600 m Lichtkanäle,
• 3 St. Große Pendellleuchte,
• 20 St. Einbauleuchte,
• ca. 60 St. Sonstige Leuchten;
— BMA-Anlage: 1 BMZ, Mehrsensormelder optisch/thermisch ca. 194 St.;
— ELA: Zentraltechnik mit Einbaulautsprecher 30 St., Aufbaulautsprecher 19 St. + 2 Leistungsverstärker;
— Bühnentechnik: DMX-BUS-Anlage, Steuerungskabel 2 500 m mit 8 Edelstahlkästen;
— EDV: Datenschrank, 5 000 m Datenkabel Kat. 7;
— Kücheninstallation: 26 Großgeräte, 2 Durchlauferhitzer.
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Grundschule, Am Gernerplatz 2, 82178 Puchheim.
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
— Angaben zur Präqualifizierung;
— Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung).
— VHB Formblatt 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation;
— VHB Formblatt 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme;
— VHB Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise.
Geforderte Kautionen und Garantien:
— Vertragsstrafe § 11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H. der Auftragssumme;
— Sicherheitsleistung § 17 VOB/B; Sicherheit für Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme.
Sicherheitsleistung § 17 VOB/B; Sicherheit für Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge.
Verfahren
Zahlungsweise für die Unterlagen:
Anforderungen der Vergabeunterlagen sind bei der Stadt Puchheim anzufordern oder Download unter http://www.staatsanzeiger-eservices.de
Bankverbindung:
— UniCredit Bank AG, IBAN DE33 70020270 0048417 000, BIC HYVEDEMMXXX;
— Sparkasse Fürstenfeldbruck, IBAN DE44 70053070 0003570009, BIC BYLADEM1FFB;
— VR-Bank Fürstenfeldbruck eG, IBAN DE57 70163370 0001850105, BIC GENODEF1FFB.
Datum der Angebotseröffnung: 2015-06-09 📅
Öffnungsort: Stadt Puchheim.
Ort des Eröffnungstermins: Stadt Puchheim.
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️
Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2015-08-03 📅
Datum des Endes: 2017-09-01 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 621- 4.1.1 – 05
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80535
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2015/S 087-156774 (2015-05-04)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2016-06-09)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Referenz
Daten
Absendedatum: 2016-06-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2016-06-14 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2016/S 113-201281
Verweist auf Bekanntmachung: 2015/S 087-156774
ABl. S-Ausgabe: 113
Objekt
Umfang der Beschaffung
Referenznummer: 621-4.1.1-05
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Grundschule, Gernerplatz, Puchheim.
Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2015-06-23 📅
Name: HET GmbH
Postanschrift: Sonnenweg 2
Postort: Merching
Postleitzahl: 86504
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Maximilianstr. 39
Postleitzahl: 80530
Quelle: OJS 2016/S 113-201281 (2016-06-09)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verfahren
Angebotsart: Entfällt
Referenz
Daten
Absendedatum: 2016-06-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2016-06-14 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2016/S 113-201281
Verweist auf Bekanntmachung: 2015/S 087-156774
ABl. S-Ausgabe: 113
Objekt
Umfang der Beschaffung
Referenznummer: 621-4.1.1-05
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Grundschule, Gernerplatz, Puchheim.
Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2015-06-23 📅
Name: HET GmbH
Postanschrift: Sonnenweg 2
Postort: Merching
Postleitzahl: 86504
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Maximilianstr. 39
Postleitzahl: 80530
Quelle: OJS 2016/S 113-201281 (2016-06-09)
Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕
- Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)