Erweiterung und Umbau der Grundschule am Gernerplatz

Stadt Puchheim

— Heizungsleitungen C-Stahl ca. 730 m,

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2015-06-09. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2015-05-04.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Haustechnik Wiesenbach GmbH

Wer?

• Stadt Puchheim

Wie?

• Heizkörper und Heizkessel › Heizkörper
• Installation von elektrischen Leitungen › Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
• Leitungen › Fernheizungsleitungen › Heizleitungen

Wo?

• Oberbayern › Fürstenfeldbruck

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2015-05-04	Auftragsbekanntmachung
2016-06-09	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2015-05-04)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden 📦

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Stadt Puchheim
Postanschrift: Poststr. 2
Postleitzahl: 82178
Postort: Puchheim
Kontakt
Internetadresse: http://www.puchheim.de/ 🌏
E-Mail: anja.hofmann@puchheim.de 📧
Telefon: +49 8980098133 📞
Fax: +49 8980098222 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2015-05-04 📅
Einreichungsfrist: 2015-06-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2015-05-06 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2015/S 087-156782
ABl. S-Ausgabe: 87
Zusätzliche Informationen
Angebotsabgabe nur in Papierform möglich.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

— Heizungsleitungen C-Stahl ca. 730 m,

— Heizungsleitungen Schwarz ca. 150 m,

— Heizungsverteiler 3 Gruppen 1 St.,

— Frischwasserstation 1 St.,

— Fußbodenheizung Kupfer ca. 950 m

— De- und Wiedermontage von Bestands HK ca. 92 St.,

— Neue Rohren Heizkörper ca. 9 St.,

— Pumpen ca. 4 St.

Referenznummer: 621- 4.1.1 – 07

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

— Angaben zur Präqualifizierung;

— Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (VHB Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung).

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

— VHB Formblatt 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation;

— VHB Formblatt 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme;

— VHB Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise.

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:

— Vertragsstrafe §11 VOB/B; 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannte Netto-Auftragssumme, Begrenzung bis 5 v. H. der Auftragssumme;

— Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Vertragserfüllung 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme.

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:

Sicherheitsleistung §17 VOB/B; Sicherheit für Mängelansprüche 3 v. H. der Auftragssumme einschl. erteilte Nachträge.

Verfahren
Zahlungsweise für die Unterlagen:

Anforderungen der Vergabeunterlagen sind bei der Stadt Puchheim anzufordern oder Download unter http://www.staatsanzeiger-eservices.de

Bankverbindung:

— UniCredit Bank AG, IBAN DE33 70020270 0048417 000, BIC HYVEDEMMXXX;

— Sparkasse Fürstenfeldbruck, IBAN DE44 70053070 0003570009, BIC BYLADEM1FFB;

— VR-Bank Fürstenfeldbruck eG, IBAN DE57 70163370 0001850105, BIC GENODEF1FFB.

Gültigkeitsdauer des Angebots: 2015-07-31 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2015-06-09 📅
Öffnungsort: Stadt Puchheim
Ort des Eröffnungstermins: Stadt Puchheim
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2015-08-03 📅
Datum des Endes: 2017-09-01 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 621- 4.1.1 – 07

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80535
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2015/S 087-156782 (2015-05-04)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2016-06-09)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2016-06-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2016-06-14 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2016/S 113-201277
Verweist auf Bekanntmachung: 2015/S 087-156782
ABl. S-Ausgabe: 113

Objekt
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Grundschule, Gernerplatz, Puchheim.

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2015-06-23 📅
Name: Haustechnik Wiesenbach GmbH
Postanschrift: Gewerbegebiet Waldstraße
Postort: Borna OT Zedtlitz
Postleitzahl: 04552
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Maximilianstr. 39
Postleitzahl: 80530
Quelle: OJS 2016/S 113-201277 (2016-06-09)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Bauinstallationsarbeiten (>20)

Installation von elektrischen Leitungen (>20)

Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden (>20)