Umbau und Modernisierung Studierendenwohnheim, Pariser Straße 54, 53117 Bonn

Studierendenwerk Bonn AöR

Neuaufbau der Elektro- und Nachrichtentechnik

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2018-01-18. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2017-12-12.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Wolff Elektrotechnik GmbH

Wer?

• Studierendenwerk Bonn AöR

Wie?

• Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden › Elektrotechnikinstallation

Wo?

• Köln › Bonn, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2017-12-12	Auftragsbekanntmachung
2018-03-13	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2017-12-12)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
Kurze Beschreibung: Neuaufbau der Elektro- und Nachrichtentechnik
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Elektrotechnikinstallation 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Deutschland 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Studierendenwerk Bonn AöR
Postanschrift: Nassestr. 11
Postleitzahl: 53113
Postort: Bonn
Kontakt
Internetadresse: http://www.studierendenwerk-bonn.de 🌏
E-Mail: ausschreibung@studierendenwerk-bonn.de 📧
Telefon: +49 228/737117 📞
Fax: +49 228/737142 📠
URL der Dokumente: https://www.subreport.de/E76755629 🌏
URL der Teilnahme: https://www.subreport.de/E76755629 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2017-12-12 📅
Einreichungsfrist: 2018-01-18 📅
Veröffentlichungsdatum: 2017-12-15 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2017/S 241-499436
Verweist auf Bekanntmachung: 2016/S 249-456997
ABl. S-Ausgabe: 241
Zusätzliche Informationen

Ausführungsfristen: Beginn 12 Tage nach Aufforderung. Zugang voraussichtlich am 26.1.2018. Ende innerhalb 237 Werktagen nach o. g. Frist für den Ausführungsbeginn. Einzelfristen ohne Bauzeitenplan. Aufmaß/Planung: 12 WT, Freigabe: 10 WT; Montage: BT1: 109 WT; BT2: 97 WT; BT3: 142 WT; BT4: 96 WT

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Hausanschluss ELT: Versorgung über Trafostation im KG. Hier auch Mittelspannungsmessung. Anschl. leistung ca. 400 kVA. Verteilungen: NSHV als Standverteiler im separaten Technikraum im KG. Zusätzlicher Energiezähler (UZ) für Mobilfunkanbieter. Für Bereiche Wohnen,Allgemein,Keller,Heizung und Hausmeister UV entsprechend Vorgaben EVU, nach VDE mit abschließbaren Türen. Je WE Hohlwand-UV. UV aus UV-Gehäuse, Hauptschalter, Gruppensicherung, Überspannungsschutz, RCD-FSS 30 mA und LSS. Platzreserve min. 20 %. Niederspanungsinstallationsanlagen: Versorgungsltg. über Kabeltrasse im KG zu vertikalen Versorgungsschächten. Bis zu 5 WE über ein Vers. kabel angeschlossen. Kabel innerhalb der Etage in WE verlegt, durch Verteiler geschliffen. Zuleitungen mit schadstofffreiem Starkstromkabel. Kabeltrassen und Brandschutz:Im KG Zuleitungskabel/Leitungen auf Kabelrinnen. In Install. rohren Aufputz. Vertikale Installation der Zuleitungskabel in Installationsschächten-Steigleiter. In WE werden die Leitungen in den Leichtwänden oder sichtbar mit Stahlrohr verlegt. Die Schalter- Steckdosenkombination im Zimmer auf Grund der geringen Wandstärke z. T. Aufputz Gehäuse installiert. In Flucht- und Rettungswegen nur diejenigen Leitungen, die zum Anschluss der Leuchten usw. in diesem Bereich erforderlich sind. Brandschutz gemäß DIN 4102, Teil 1-12, und in Abstimmung mit der zuständigen vorbeugenden Brandschutzbehörde. Durchdringungen bei WD und DD in Brandabschnitten werden anschlusstechn. geschlossen. Leitungen, Schalter und Dosen: Installation mit schadstofffreier Mantelleitung, Steckdosenstromkreise mit Min. querschnitt 2,5 mm² und getrennt für Beleuchtungsstromkreise mit Min. querschnitt 1,5 mm². In F90 Leichtbauwänden spezielle F90 Hohlwand-BS-gerätedosen. Im KG Aufputz-Schalterprogramm. Beleuchtung: Bel. schaltung in WE, Technikräumen, Mieterkeller, etc. jeweils über örtlichen Schalter an den Türen. In Fluren und TH die Schaltung über Präsenzmelder. In WE, Fluren und TH LED-Leuchten. Im KG Langfeldleuchten, Korbleuchten in LED-Technik. Mindestbeleuchtungsstärken sind einzuhalten: Wohnräume: 100 Lx; WC`s:200 Lx; Technikräume: 200 Lx; Lagerräume: 100 Lx; Flure: 100 Lx; TH: 150 Lx. Erdungsanlage: Bestands-Fundament-erder wird überprüft und gegebenenfalls ertüchtigt. Bei Abweichungen von der VDE-Norm – zusätzliche Tiefenerder. Blitzschutz: Blitzschutzanlage nach DIN 57175 und VDE 0185 Klasse III. Für inneren Blitzschutz, zur Verhinderung von Überspannungen, Überspannungsableiter vom Typ I und II. Potentialausgleich: Gegen gefährliche Körperströme entsprechend VDE 0100 Teil 410 und Teil 540 sowie DIN VDE 0190. Fernmelde- und informationstechnische Anlagen: Nachrichtentechnik vom Übergabepunkt Glas neu aufgebaut. Im Bestand ist ein vorhandener Glasanschluss für das Uni eigene Studentennetzwerk vorhanden. Ebenfalls wird das Gebäude von Anbieter Unitymedia für die Breitbandversorgung und für den TK über einen APL der Telekom versorgt. Such- u. Signalanlagen Türsprechanlage: Studentenwohnhaus mit Sprechanlage ohne Video. Unterputztürstation am HE an Außenwand als Multitouch Tableau. Namen und Appartementnummer hinterlegt. Benutzercode änderbar.TV- und Antennenanlagen: TV und Radio-empfang durch den Anbieter zur Verfügung. Infrastruktur bauseits gemäß Vorgaben Netzbetreiber. Stammleitung vom Einspeisepunkt über die Etagen geführt. Von hier die jeweiligen Bereiche über Etagenverstärker gruppenweise versorgt. Gefahrenmelde- und Alarmanlagen: Je Zimmer automatische Rauchwarnmelder – DIN 14676. Alarmierung über interne Sockelsirene im jeweiligen Zimmer wo Rauch delektiert wurde. Übertragungsnetz: Im KG zwei separate EDV-Räume mit 19“ Verteilerschränken. Anbindung Haus ans öffentl. Telefonnetz durch mehradriges CU-kabel. Internet-Anschluss – hauseigenes Netzwerk. Anschl. ans Studnetzwerk über Glasfaserkabel. Von Vert. schränken aus, Doppel-RJ45 EDV-Steckdosen in den Wohneinheiten über 2 x 4 x 2 AWG23 Duplex Kat 7 EDV-Leitung sternförmig. EDV-Steckdosen je nach Verdrahtung im VS als Telefon- oder EDV- Anschluss nutzbar.

Kurze Beschreibung

Dauer: 237 Tage
Zusätzliche Informationen:

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Pariser Straße 54, 53117 Bonn

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:

— Formblatt TVgG – Nebenbedingungen – Nachunternehmer – NRW,

— Formblatt TVgG – Verpflichtungserklärung – Frauenförderung – Vereinbarkeit

Beruf und Familie – NRW – Formblatt TVgG – Verpflichtungserklärung Mindestlohn – NRW,

— Formblatt Verpflichtungserklärung – Soziale Kriterien – NRW.

Verfahren
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 12:45
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2018-03-19 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2018-01-18 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 12:45
Ort des Eröffnungstermins: Verwaltung – Vergabestelle – Büro Hr. Kantz – IV 2. OG 02 – Nassestraße 11, 53113 Bonn
Zusätzliche Informationen: Bieter sind zum Öffnungstermin nicht zugelassen.

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Dietmar Kantz
Internetadresse: www.studierendenwerk-bonn.de 🌏
Adresse des Käuferprofils: www.subreport-elvis.de 🌏
Dokumente URL: https://www.subreport.de/E76755629 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Das Studierendenwerk Bonn AöR hat vom 23.12.2017 bis einschließlich 1.1.2018 Betriebsferien. Bieterfragen können in diesem Zeitraum nicht beantwortet werden. Bieterinfo EU-weit Wichtige Informationen zum elektronischen Vergabeverfahren (eVergabe). Wir, als Studierendenwerk Bonn AöR, sehen uns verpflichtet, Ausschreibungen im elektronischen Vergabeverfahren durchzuführen, mit Verweis auf die in der Richtlinie 2014-24-EU beschlossene nationale Einführung der eVergabe. Um die Vorteile der eVergabeals Bieter nutzen zu können, ist eine einmalige und kostenfreie Registrierung auf der Internet-PlattformSubreport ELViS unter dem folgenden Link erforderlich: www.subreport.de Nach erfolgter Registrierung haben Sie dann Zugriff zum gebührenfreien Herunterladen der Vergabeunterlagen inklusive der GAEB-Schnittstellen-Dateien für AVA-Programme. Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform nach § 126b BGB und § 10 VgV oder schriftlich (hier händische Unterschrift bitte nicht vergessen) Weitere Bearbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der Bieterinfo zu den Vergabeunterlagen über Subreport ELViS zu berücksichtigende Formblätter und Formulare:

1. die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind – FB 212EU Teilnahmebedingungen EU (Stand April 2016), FB 227 Zuschlagskriterien, FB232 Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU, Bieterinfo, TVgG NRW § 9 Bestbieterprinzip, besondere Vertragsbedingungen Tariftreue/ Mindestentlohnung Bauleistung/ILO.

2. die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden – Teile der Leistungsbeschreibung / Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen, FB 214 Besondere Vertragsbedingungen, FB 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen(Stand April 2016), FB 231 Vereinbarung Tariftreue, Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen–TVgG NRW (RVOTVgG NRW2017).

3. die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind – FB 213 Angebotsschreiben, Teile der Leistungsbeschreibung-Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm, FB 124 Eigenerklärung zur Eignung, FB 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222, FB 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft, FB 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen, 5.4 Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG).

4. die ausgefüllt auf gesondertes verlangender Vergabestelle einzureichen sind – FB 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen, TVgG NRWBestbieterprinzip nach § 9 (Formulare 5.2 – 5.3), Nachweise (Beachtung ILO Kernarbeitsnormen) i. S. d. § 7 Abs.1 RVO TVgG NRW. Vertragsstrafen: Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 1 000 EUR (ohne Umsatzsteuer). Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Sicherheit für die Vertragserfüllung 5 v. H. der Auftragssumme(inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt (weitere Angaben hierzu in den Vergabeunterlagen). Für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit 3 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B), nach gültiger VOB. Weitere besondere Vertragsbedingungen – Eine Bauleistungsversicherung ist abgeschlossen, Umlage 0,2 %. Dieser Betrag wird von der Abrechnungssumme abgezogen. Baustrom & Bauwasser werden vom Auftraggeber veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer 0,5 % der Abrechnungssumme abgezogen. Die Baustelle ist dauerhaft mit mind. 16 Mann zu besetzen.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Rheinland·Spruchkörper Köln c/o Bezirksregierung Köln
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Postort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 0221-147-0 📞
E-Mail: vkrhld-k@bezreg-koeln.nrw.de 📧
Quelle: OJS 2017/S 241-499436 (2017-12-12)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2018-03-13)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 1274117.52 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-03-13 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-03-15 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 052-114597
Verweist auf Bekanntmachung: 2017/S 241-499436
ABl. S-Ausgabe: 52
Zusätzliche Informationen

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Hausanschluss ELT: Versorgung über Trafostation im KG. Hier auch Mittelspannungsmessung. Anschlleistung ca. 400 kVA. Verteilungen: NSHV als Standverteiler im separaten Technik raum im KG. Zusätzlicher Energiezähler (UZ) für Mobilfunkanbieter. Für Bereiche Wohnen, Allgemein, Keller, Heizung und Hausmeister UV entsprechend Vorgaben EVU, nach VDE mit abschließbaren Türen. Je WE Hohl wand-UV. UV aus UV-Gehäuse, Hauptschalter, Gruppensicherung, Überspannungsschutz, RCD-FSS 30 mA und LSS. Platz reserve min. 20 %. Niederspanungsinstallationsanlagen: Versorgungsltg. über Kabeltrasse im KG zu vertikalen Versorgungsschächten. Bis zu 5 WE über ein Vers. kabel angeschlossen. Kabel innerhalb der Etage in WE verlegt, durch Verteiler geschliffen. Zuleitungen mit schadstofffreiem Starkstromkabel. Kabeltrassen und Brandschutz:Im KG Zuleitungskabel/Leitungen auf Kabel rinnen. In Install. rohren Aufputz.Vertikale Installation der Zuleitungskabel in Installationsschächten-Steigleiter. In WE werden die Leitungen in den Leichtwänden oder sichtbar mit Stahlrohr verlegt. Die Schalter.- Steckdosenkombination im Zimmer auf Grund der geringen Wandstärke z.T. Aufputz Gehäuse installiert.In Flucht- und Rettungswegen nur diejenigen Leitungen, die zum Anschluss der Leuchten usw. in diesem Bereich erforderlich sind.Brandschutz gemäß DIN 4102, Teil 1-12, und in Abstimmung mit der zuständigen vorbeugenden Brandschutzbehörde.Durchdringungen bei WD und DD in Brandabschnitten werden anschlußtechn. geschlossen.Leitungen, Schalter und Dosen: Installation mit schadstofffreier Mantelleitung, Steckdosenstromkreise mit Min. querschnitt 2,5 mm

Zusätzliche Informationen:

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2018-02-08 📅

Referenz
Zusätzliche Informationen

Das Studierendenwerk Bonn AöR hat vom 23.12.2017 bis einschließlich 1.1.2018 Betriebsferien. Bieter fragen können in diesem Zeitraum nicht beantwortet werden. Bieter info EU-weit Wichtige Informationen zum elektronischen Vergabe verfahren (eVergabe). Wir, als Studierendenwerk Bonn AöR, sehen uns verpflichtet, Ausschreibungen im elektronischen Vergabe verfahren durchzuführen, mit Verweis auf die in der Richtlinie 2014-24-EU beschlossene nationale Einführung der eVergabe. Um die Vorteile der eVergabe als Bieter nutzen zu können, ist eine einmalige und kostenfreie Registrierung auf der Internet-Plattform Subreport ELViS unter dem folgenden Link erforderlich: www.subreport.de Nach erfolgter Registrierung haben Sie dann Zugriff zum gebührenfreien Herunterladen der Vergabe unterlagen inklusive der GAEB-Schnittstellen-Dateien für AVA-Programme. Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform nach § 126b BGB und § 10 VgV oder schriftlich (hier händische Unterschrift bitte nicht vergessen) Weitere Bearbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der Bieter info zu den Vergabeunterlagen über SubreportElvis. Zu Berücksichtigende Formblätter und Formulare:

1. die beim Bieter verbleiben und im Vergabe verfahren zu beachten sind – FB 212EU Teilnahmebedingungen EU (Stand April 2016), FB 227 Zuschlagskriterien, FB 232 Vereinbarung Tarif treue zwischen AN und NU, Bieter info, TVgG NRW § 9 Bestbieterprinzip, Besondere Vertragsbedingungen Tarif treue/ Mindestentlohnung Bauleistung/ILO.

2. die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden - Teile der Leistungsbeschreibung / Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen,FB 214 Besondere Vertragsbedingungen, FB 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen(Stand April 2016), FB 231 Vereinbarung Tarif treue, Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen–TVgG NRW(RVOTVgG NRW2017).

3. die,soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind – FB 213 Angebots schreiben,Teile der Leistungsbeschreibung-Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm, FB 124 Eigenerklärung zur Eignung, FB 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222, FB 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft, FB 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen, 5.4Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG).

4. die ausgefüllt auf gesondertes Verlangender Vergabe stelle einzureichen sind – FB 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen, TVgG NRW Bestbieterprinzip nach § 9 (Formulare 5.2 – 5.3), Nachweise (Beachtung ILO Kernarbeitsnormen) i.S.d. § 7 Abs.1 RVO TVgG NRW. Vertragsstrafen: Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzel fristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 1 000 € (ohne Umsatzsteuer). Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzel fristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Sicherheit für die Vertragserfüllung 5,0 v.H. der Auftragssumme(inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt (weitere Angaben hierzu in den Vergabeunterlagen). Für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit 3,0 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B), nach gültiger VOB. Weitere Besondere Vertragsbedingungen – Eine Bauleistungsversicherung ist abgeschlossen, Umlage 0,2 %. Dieser Betrag wird von der Abrechnungssumme abgezogen. Baustrom & Bauwasser werden vom Auftraggeber veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer 0,5 % der Abrechnungssumme abgezogen. Die Baustelle ist dauerhaft mit mind. 16 Mann zu besetzen.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postanschrift: Zeughausstraße 2 - 10
Quelle: OJS 2018/S 052-114597 (2018-03-13)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Bauinstallationsarbeiten (>20)

Installation von elektrischen Leitungen (>20)

Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden (>20)