Elektrotechnische Anlagen – Teil A

Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Kreiskliniken

— Mittelspannungsanlage mit 3 Trafos,
— Sicherheitsstromversorgung an 1 Notstromaggregat,
— Erstellung NSHV AV- und SV Verteilung,
— Errichtung eines MED-IT-Netzes,
— Fluchtwegsbeleuchtung,
— Flächendeckende BMA mit 2 100 Meldern,
— Kabeltrag- und Leitungsführungssysteme ca. 4 100 m,
— Installationsverkabelung ca. 110,00 m inkl. 4 100 St.,
— Gerätedosen inkl. Schaltgeräte,
— ca. 28 St. Bereichsverteilungen.
Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).
Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen.
Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E66383477 zur Verfügung gestellt! Achtung! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung oder nach dem Login herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, folgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2019-06-11. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2019-04-18.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Spie Nuhn GmbH

Wer?

• Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Kreiskliniken

Wie?

Wo?

• Darmstadt › Darmstadt-Dieburg

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2019-04-18	Auftragsbekanntmachung
2019-09-19	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2019-04-18)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Installation von elektrischen Leitungen
Referenznummer: 99426-05-01
Kurze Beschreibung:

— Mittelspannungsanlage mit 3 Trafos, — Sicherheitsstromversorgung an 1 Notstromaggregat, — Erstellung NSHV AV- und SV Verteilung, — Errichtung eines MED-IT-Netzes, — Fluchtwegsbeleuchtung, — Flächendeckende BMA mit 2 100 Meldern, — Kabeltrag- und Leitungsführungssysteme ca. 4 100 m, — Installationsverkabelung ca. 110,00 m inkl. 4 100 St., — Gerätedosen inkl. Schaltgeräte, — ca. 28 St. Bereichsverteilungen. Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle). Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen. Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E66383477 zur Verfügung gestellt! Achtung! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung oder nach dem Login herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, folgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Bauleistung
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Installation von elektrischen Leitungen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Baureifmachung 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Darmstadt-Dieburg 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Niedrigster Preis

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Kreiskliniken
Postanschrift: Jägertorstraße 207
Postleitzahl: 64289
Postort: Darmstadt-Kranichstein
Kontakt
Internetadresse: http://www.ladadi.de 🌏
E-Mail: zavs@ladadi.de 📧
Telefon: +49 6151881-2490 📞
Fax: +49 6151-2484 📠
URL der Dokumente: http://www.subreport-elvis.de/E66383477 🌏
URL der Teilnahme: http://www.subreport-elvis.de/E66383477 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2019-04-18 📅
Einreichungsfrist: 2019-06-11 📅
Veröffentlichungsdatum: 2019-04-23 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2019/S 079-189032
ABl. S-Ausgabe: 79
Zusätzliche Informationen

Die Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu beachten. Achtung: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform subreport ELViS abgegeben werden! Papierangebote sind nicht zugelassen!

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

— Mittelspannungsanlage mit 3 Trafos,

— Sicherheitsstromversorgung an 1 Notstromaggregat,

— Erstellung NSHV AV- und SV Verteilung,

— Errichtung eines MED-IT-Netzes,

— Fluchtwegsbeleuchtung,

— Flächendeckende BMA mit 2 100 Meldern,

— Kabeltrag- und Leitungsführungssysteme ca. 4 100 m,

— Installationsverkabelung ca. 110,00 m inkl. 4 100 St.,

— Gerätedosen inkl. Schaltgeräte,

— ca. 28 St. Bereichsverteilungen.

Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).

Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen.

Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E66383477 zur Verfügung gestellt! Achtung! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung oder nach dem Login herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, folgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen.

— Mittelspannungsanl 3 Trafos, Sicherheitsstromvers. an 1 Notstromagg., NSHV AV- und SV Verteilung, Errichtung eines MED-IT-Netzes, Fluchtwegsbeleuchtung, Flächendeckende BMA mit 2 100 Meldern, Kabeltrag- und Leitungsführungssysteme ca. 4 100 m, Installationsverkabelung ca. 110,00 m inkl. 4 100 St., Gerätedosen inkl. Schaltgeräte,ca. 28 St. Bereichsverteilungen.

Die Leistung soll auch im Rahmen der elektr. Aufmaß-, Rechnungs- + Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).

Ausführungszeit: Ausführungsbeginn innerhalb von 12 Tagen nach Zugang der Aufforderung, vor. 4.11.19; Baufertigstellung innerhalb von 1 033 Werktagen nach Zugang der Aufforderung, bis voraussichtlich 16.12.22.

Einzelfristen:

— Fertigst. betriebsfertige Baustelleneinrichtung für Rohbauarbeiten: 12 Werktage (WT) nach Beginn, vor. am 16.11.19,

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau Bodenplatte: 61 Werktage nach Beginn; vor. unterbrochen durch Weihnachtspause vom 22.12.19 bis 6.1.20; voraussichtlich am 17.1.20,

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau Ebene…

… -2 einschl. Deckenplatte: 132 WT nach Beginn, vor. am 11.4.20,

… -1 einschl. Deckenplatte: 187 WT nach Beginn, vor. am 20.6.20,

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau Ebene 0 einschl. Deckenplatte: 247 WT nach Beginn, vor. am 27.8.20,

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau Ebene…

… +1 einschl. Deckenplatte: 300 WT nach Beginn, vor. am 23.10.20,

… +2 einschl. Deckenplatte: 348 WT nach Beginn, voraussichtlich am 24.12.20,

— Fertigst. Installationsarb. Ebene -2: 396 WT nach Beginn, vor. am 26.2.21,

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau Ebene +3 einschl. Deckenplatte: 406 WT nach Beginn; vor. unterbrochen durch Weihnachten vom 25.12.20 bis 10.1.21; vor. am 5.3.21,

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau einschl. Dachaufbauten: 433 WT nach Beginn, vor. am 9.4.21,

— Fertigst. Installationsarb. Ebene -1/0: 469 WT nach Beginn, vor. am 21.5.21,

— Fertigst. Installationsarb. Ebene +1 bis +3: 631 WT nach Beginn, vor. am 22.10.21,

— Fertigst. Fertiginstallationsarb.: 853 WT nach Beginn, vor. am 20.5.22,

— Fertigst. Einregulierung: 985 WT nach Beginn, vor. am 21.10.22,

— Fertigst. Abnahmen: 1 033 WT nach Beginn, vor. am 16.12.22.

Sicherheit für Vertragserfüllung ist iHv 5,0 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mind. 250 000 EUR ohne Umsatzst. beträgt.

Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3,0 v. H. der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzst.) einschl. erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelanspr. (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): 4 Jahre.

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B):

Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzst.; Beträge für angebotene Instandhaltungsl. bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstr. bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Die Vertragsstr. wird auf insgesamt 5,0 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzst.) begrenzt.Verwirkte Vertragsstr. für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstr. angerechnet.Vertragsstr. (§ 18 HVTG) Vertragsstrafe (§ 18 HVTG).

Für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5 v. H. der Nettoauftragssumme begrenzt.

Dauer: 1033 Tage
Zusätzliche Informationen:

Die Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu beachten.

Achtung: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform subreport ELViS abgegeben werden! Papierangebote sind nicht zugelassen!

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg „Neubau Bettenhaus Groß-Umstadt“

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung: Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3)
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3)
Technische und berufliche Fähigkeiten: Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3)
Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:

Das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 19.12.2014 (GVBl. 2014, 354) findet Anwendung.

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 10:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2019-09-27 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2019-06-11 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 10:00
Ort des Eröffnungstermins: Submissionsstelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Trakt 5, 1. OG
Jägertorstraße 207
64289 Darmstadt
Zusätzliche Informationen:

Die Öffnung der Angebote erfolgt gemäß § 55 VgV. Bieter sind nicht zugelassen.

Das Ergebnis der Angebotseröffnung wird allen Bietern im Anschluss an den Eröffnungstermin über die Vergabeplattform subreport ELViS bekannt gegeben.

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Zentrale Auftragsvergabestelle
Adresse des Käuferprofils: www.subreport-elvis.de 🌏
Dokumente URL: www.subreport-elvis.de/E66383477 🌏
URL der Teilnahme: www.subreport-elvis.de/E66383477 🌏
Name des öffentlichen Auftraggebers: Submissionsstelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Postort: Darmstadt/Kranichstein
Land: Darmstadt-Dieburg 🏙️
URL der Dokumente: www.subreport-elvis.de/E66383477 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen

Abschließende Nachweisliste VOB „EU“:

Das Angebot ist nach § 13 EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A ausschließlich elektronisch in Textform über die Vergabeplattform einzureichen!

Von den Bietern sind folgende Unterlagen/Nachweise bei Angebotsabgabe vorzulegen:

— 213 Angebotsschreiben,

— Leistungsverzeichnis,

— Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt,

— Kopie der Zertifikate nach DIN 14675 und DIN ISO 9001 gemäß den Vorbemerkungen des Titels 6.1 (Brandmeldeanlage),

— 05 Bieterangabenverzeichnis.

In Abhängigkeit des Angebots, sind bei Angebotsabgabe vorzulegen:

— 124 Eigenerklärungen zur Eignung (sofern nicht präqualifiziert),

— 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft,

— 235 Nachunternehmerleistungen.

Auf gesondertes Verlangen sind vorzulegen:

— Nachweis der Anerkennung zur Errichtung von Brandmeldeanlagen,

— Konformitätszertifikat gemäß DIN EN 12825 und Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 durch eine qualifizierte und vom Bundesverband Systemböden e. V. anerkannte Zertifizierungsstelle (Positionen 03.02.0003 und 03.04.0003)

— Urkalkulation,

— 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen,

— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223,

— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222,

— Vollmacht zur Datenabfrage bei der Zusatzversorgungskasse,

— Sollten Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto), ist auch von diesen Unternehmen die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt einzureichen,

— Sollten Nachunternehmer und vom Nachunternehmer eingesetzte Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto), ist auch von diesen Unternehmen die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt einzureichen.

Gem. Formblatt 124 werden bei Bedarf auf gesonderten Anforderungen folgende Unterlagen von dem Bieter sowie gegebenenfalls auch für dessen vorgesehene Nachunternehmer verlangt,

— eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen.

— für 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit mindestens folgenden Angaben:

—— Ansprechpartner,

—— Art der ausgeführten Leistung,

—— Auftragssumme,

—— Ausführungszeitraum,

—— stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen,

—— Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer,

—— stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller —— Besonderheiten der Ausführung,

—— Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal),

—— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer),

—— ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden,

—— Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

— die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal,

— Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer,

— eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit der Betrieb beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG oder eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Betrieb zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.

Kostenlose Vorabansicht der Vergabeunterlagen ist ohne Registrierung unter dem Link www.subreport.de/E66383477 möglich.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland 🇩🇪
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.

Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

Es gelten die Regelungen des § 160 (3) GWB:

Erkennt ein Bewerber/Bieter einen Verstoß gegen Vergabevorschriften, ist dieser Verstoß innerhalb von 10 Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aus der Bekanntmachung hervorgehen, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist für die Bewerbung bzw. Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Auch Verstöße, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen gegenüber dem Auftraggeber bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung bzw. Angebotsabgabe gerügt werden.

Teilt der Auftraggeber dem Bewerber oder Bieter mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen, oder bleibt er untätig, so besteht die Möglichkeit, innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung einen Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt zu stellen.

Bei Rügen wegen einer Information zur Nichtberücksichtigung einer Bewerbung bzw. eines Angebots (§134 GWB) ist wegen der Versendung der Information auf elektronischem Weg eine Frist von 10 Kalendertagen, beginnend am Tag nach der Absendung der Information, einzuhalten.

Für Mediationsverfahren zuständige Stelle
Wie: Körper überprüfen
Quelle: OJS 2019/S 079-189032 (2019-04-18)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2019-09-19)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

— Mittelspannungsanlage mit 3 Trafos, — Sicherheitsstromversorgung an 1 Notstromaggregat, — Erstellung NSHV AV- und SV Verteilung, — Errichtung eines MED-IT-Netzes, — Fluchtwegsbeleuchtung, — Flächendeckende BMA mit 2.100 Meldern, — Kabeltrag- und Leitungsführungssysteme ca. 4 100 m, — Installationsverkabelung ca. 110.00 m inkl. 4 100 St., — Gerätedosen inkl. Schaltgeräte, — ca. 28 St. Bereichsverteilungen. Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle). Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen. Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E66383477 zur Verfügung gestellt! ACHTUNG! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung oder nach dem Login herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, folgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen.

Gesamtwert des Auftrags: 4307376.99 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Postort: Darmstadt/Kranichstein

Referenz
Daten
Absendedatum: 2019-09-19 📅
Veröffentlichungsdatum: 2019-09-23 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2019/S 183-444914
Verweist auf Bekanntmachung: 2019/S 079-189032
ABl. S-Ausgabe: 183

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

— Flächendeckende BMA mit 2.100 Meldern,

— Installationsverkabelung ca. 110.00 m inkl. 4 100 St.,

Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E66383477 zur Verfügung gestellt! ACHTUNG! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung oder nach dem Login herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, folgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen.

— Mittelspannungsanl 3 Trafos, Sicherheitsstromvers. an 1 Notstromagg., NSHV AV- und SV Verteilung, Errichtung eines MED-IT-Netzes, Fluchtwegsbeleuchtung, Flächendeckende BMA mit 2 100 Meldern, Kabeltrag- und Leitungsführungssysteme ca. 4 100 m, Installationsverkabelung ca. 110.00 m inkl. 4 100 St., Gerätedosen inkl. Schaltgeräte, ca. 28 St. Bereichsverteilungen

— Fertigst. betriebsfertige Baustelleneinrichtung für Rohbauarbeiten: 12 Werktage (WT) nach Beginn, vor.am 16.11.19

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau Bodenplatte: 61 Werktage nach Beginn; vor. unterbrochen durch Weihnachtspause vom 22.12.19 bis 6.1.20; voraussichtlich am 17.1.20

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau Ebene…

… -2 einschl. Deckenplatte: 132 WT nach Beginn, vor.am 11.4.20,

… -1 einschl. Deckenplatte: 187 WT nach Beginn, vor.am 20.6.20,

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau Ebene 0 einschl. Deckenplatte: 247 WT nach Beginn, vor.am 27.8.20,

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau Ebene +…

… 1 einschl. Deckenplatte: 300 WT nach Beginn, vor.am 23.10.20,

… 2 einschl. Deckenplatte: 348 WT nach Beginn, voraussichtlich am 24.12.20,

— Fertigst. Installationsarb. Ebene -2: 396 WT nach Beginn, vor.am 26.2.21,

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau Ebene + 3 einschl. Deckenplatte: 406 WT nach Beginn; vor.unterbrochen durch Weihnachten vom 25.12.20 bis 10.1.21; vor.am 5.3.21,

— Fertigst. Installationsarb. Rohbau einschl. Dachaufbauten: 433 WT nach Beginn, vor.am 9.4.21,

— Fertigst. Installationsarb. Ebene -1/0: 469 WT nach Beginn, vor.am 21.5.21,

— Fertigst. Installationsarb. Ebene + 1 bis + 3: 631 WT nach Beginn, vor.am 22.10.21,

— Fertigst. Fertiginstallationsarb.: 853 WT nach Beginn, vor.am 20.5.22,

— Fertigst. Einregulierung: 985 WT nach Beginn, vor.am 21.10.22,

— Fertigst. Abnahmen: 1033 WT nach Beginn, vor.am 16.12.22.

Sicherheit für Vertragserfüllung ist i. H. v. 5,0 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mind. 250 000 EUR ohne Umsatzst. beträgt.

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzst.; Beträge für angebotene Instandhaltungsl. bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstr. bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Die Vertragsstr. wird auf insgesamt 5,0 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzst.) begrenzt. Verwirkte Vertragsstr. für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstr. angerechnet. Vertragsstr. (§ 18 HVTG Vertragsstrafe (§ 18 HVTG)

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg – Neubau Bettenhaus Groß-Umstadt

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2019-09-09 📅
Name: SPIE Nuhn GmbH
Postanschrift: Speyerer Schlag 8
Postort: Worms
Postleitzahl: 67547
Land: Deutschland 🇩🇪
Worms, Kreisfreie Stadt 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 4307376.99 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Referenz
Zusätzliche Informationen

Abschließende Nachweisliste VOB – EU

— 213 Angebotsschreiben

— Leistungsverzeichnis

— Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt

— Kopie der Zertifikate nach DIN 14675 und DIN ISO 9001 gemäß den Vorbemerkungen des Titels 6.1 (Brandmeldeanlage)

— 05 Bieterangabenverzeichnis

— 124 Eigenerklärungen zur Eignung (sofern nicht präqualifiziert)

— 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

— 235 Nachunternehmerleistungen

— Nachweis der Anerkennung zur Errichtung von Brandmeldeanlagen

— Urkalkulation

— 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

— Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

— Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222

— Vollmacht zur Datenabfrage bei der Zusatzversorgungskasse

Gem. Formblatt 124 werden bei Bedarf auf gesonderten Anforderungen folgende Unterlagen von dem Bieter sowie gegebenenfalls auch für dessen vorgesehene Nachunternehmer verlangt

—— eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen,

—— für 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit mindestens folgenden Angaben:

OAnsprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung,

—— die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal,

—— Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer,

—— eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit der Betrieb beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG

Oder eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Betrieb zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.

Quelle: OJS 2019/S 183-444914 (2019-09-19)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Bauarbeiten (>20 neue Beschaffungen)

Bauinstallationsarbeiten (>20)

Installation von elektrischen Leitungen (>20)

Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden (>20)
Installation von Alarmanlagen und Antennen (>20)
Installation von Aufzügen und Rolltreppen (>20)
Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen (>20)
Installation von Elektroanlagen (>20)
Installation von Fernmeldeanlagen (>20)
Sonstige Elektroinstallationsarbeiten (>20)