Elektro, Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen Neubau eines Forschungsgebäudes mit 3 aufgehenden Geschossen, und einem reduzierten Technikgeschoss. Durch den Auftragnehmer sind über mehrere Parallelkabel eine Niederspannungsseitige Gebäudeerschließung in einem bauseits hergestellten Kabelgraben aus einer entfernt gelegenen Trafostation herzustellen. Dazu sind ca. 780m Energiekabel zu verlegen Im Gebäude sind weiterhin folgen Installationen vorzusehen: 1x Gebäudehauptverteilung 1x USV 60kva für 170Ah 7 Min, 1 x Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit 100 Leuchten, 20 x Unterverteiler vorwiegend als Standverteiler, 1000 Stück Leuchten 1 Netzwerkschrank einschließlich strukturierter Verkabelung mit Primär-, Sekundär- und Tärtiär Verkabelung für ca. 180 Netzwerk- und WLAN Anschlüsse. Es werden ca. 8000m Energiekabel verlegt, 67.000m Niederspannungsleitungen 38.000m Fernmeldeleitungen Innerer und äußerer Blitzschutz 2.000 m Kabeltrassen KNX Sonnenschutzzentrale 40qm Doppelbodensystem Brandmeldeanlage mit Vernetzter Zentrale und ca. 230 St. Mehrkriterienmelder; 5000m Kabel ELA Anlage 3x Rauchabzugssteuerungen Herstellen von Kernbohrungen für die Gewerk Eigene Kabelstrecken ca. 120 St.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2025-10-23.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2025-09-23.
Auftragsbekanntmachung (2025-09-23) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Experimentierhalle ZEA-1, Gebäude 03.13
Reference number: B50/42384732
Kurze Beschreibung:
“Elektro, Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen
Neubau eines Forschungsgebäudes mit 3 aufgehenden Geschossen, und einem reduzierten...”
Kurze Beschreibung
Elektro, Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen
Neubau eines Forschungsgebäudes mit 3 aufgehenden Geschossen, und einem reduzierten Technikgeschoss.
Durch den Auftragnehmer sind über mehrere Parallelkabel eine Niederspannungsseitige Gebäudeerschließung in einem bauseits hergestellten Kabelgraben aus einer entfernt gelegenen Trafostation herzustellen. Dazu sind ca. 780m Energiekabel zu verlegen
Im Gebäude sind weiterhin folgen Installationen vorzusehen:
1x Gebäudehauptverteilung
1x USV 60kva für 170Ah 7 Min,
1 x Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit 100 Leuchten,
20 x Unterverteiler vorwiegend als Standverteiler,
1000 Stück Leuchten
1 Netzwerkschrank einschließlich strukturierter Verkabelung mit Primär-, Sekundär- und Tärtiär Verkabelung für ca. 180 Netzwerk- und WLAN Anschlüsse.
Es werden ca. 8000m Energiekabel verlegt,
67.000m Niederspannungsleitungen
38.000m Fernmeldeleitungen
Innerer und äußerer Blitzschutz
2.000 m Kabeltrassen
KNX Sonnenschutzzentrale
40qm Doppelbodensystem
Brandmeldeanlage mit Vernetzter Zentrale und ca. 230 St. Mehrkriterienmelder; 5000m Kabel
ELA Anlage
3x Rauchabzugssteuerungen
Herstellen von Kernbohrungen für die Gewerk Eigene Kabelstrecken ca. 120 St.
Mehr anzeigen
Art des Vertrags: works
Produkte/Dienstleistungen: Installation von Elektroanlagen📦 Beschreibung
Beschreibung der Beschaffung:
“Elektro, Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen
Neubau eines Forschungsgebäudes mit 3 aufgehenden Geschossen, und einem reduzierten...”
Beschreibung der Beschaffung
Elektro, Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen
Neubau eines Forschungsgebäudes mit 3 aufgehenden Geschossen, und einem reduzierten Technikgeschoss.
Durch den Auftragnehmer sind über mehrere Parallelkabel eine Niederspannungsseitige Gebäudeerschließung in einem bauseits hergestellten Kabelgraben aus einer entfernt gelegenen Trafostation herzustellen. Dazu sind ca. 780m Energiekabel zu verlegen
Im Gebäude sind weiterhin folgen Installationen vorzusehen:
1x Gebäudehauptverteilung
1x USV 60kva für 170Ah 7 Min,
1 x Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit 100 Leuchten,
20 x Unterverteiler vorwiegend als Standverteiler,
1000 Stück Leuchten
1 Netzwerkschrank einschließlich strukturierter Verkabelung mit Primär-, Sekundär- und Tärtiär Verkabelung für ca. 180 Netzwerk- und WLAN Anschlüsse.
Es werden ca. 8000m Energiekabel verlegt,
67.000m Niederspannungsleitungen
38.000m Fernmeldeleitungen
Innerer und äußerer Blitzschutz
2.000 m Kabeltrassen
KNX Sonnenschutzzentrale
40qm Doppelbodensystem
Brandmeldeanlage mit Vernetzter Zentrale und ca. 230 St. Mehrkriterienmelder; 5000m Kabel
ELA Anlage
3x Rauchabzugssteuerungen
Herstellen von Kernbohrungen für die Gewerk Eigene Kabelstrecken ca. 120 St.
Mehr anzeigen
Zusätzliche Produkte/Dienstleistungen: Installation von elektrischen Kabeln📦
Ort der Leistung: Düren🏙️ Dauer
Datum des Beginns: 2026-01-06 📅
Datum des Endes: 2027-05-19 📅
Vergabekriterien
Preis ✅ Titel
Los-Identifikationsnummer: LOT-0001
Verfahren Art des Verfahrens
Offenes Verfahren ✅ Administrative Informationen
Frist für den Eingang von Angeboten oder Teilnahmeanträgen: 2025-10-23 10:00:00 📅
Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 2025-10-23 10:00:00 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Mindestzeitraum, in dem der Bieter das Angebot aufrechterhalten muss: 60
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Bedingungen für die Teilnahme
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:
“Beurteilung der Eignung:
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation...”
Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien
Beurteilung der Eignung:
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich und liegt den Vergabeunterlagen bei.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
- Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte,
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft
Mehr anzeigen
Geforderte Kautionen und Garantien:
“Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der...”
Geforderte Kautionen und Garantien
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten.
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
Mehr anzeigen
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:
“Zahlungen:
Zahlungen gemäß VOB/B.
Informationen zur Rechnungsstellung:
Rechnungen sind nach der geltenden E-Rechnungsverordnung zu stellen.
Als...”
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln
Zahlungen:
Zahlungen gemäß VOB/B.
Informationen zur Rechnungsstellung:
Rechnungen sind nach der geltenden E-Rechnungsverordnung zu stellen.
Als Rechnungszugang wird nur noch die Einreichung über das Bundesportal des OZG_RE (https://xrechnung-bdr.de/) unter Angabe der Leitweg ID 992-03005FZJ-26 akzeptiert. Einreichungen als PDF per E-Mail oder auf dem Postweg werden demnach nicht mehr akzeptiert und begründen bei Nichtzahlung keinen Verzug des Forschungszentrum Jülich GmbH nach § 286 Abs. (3) BGB.
Bei der Rechnungsstellung ist zwingend unsere Bestellnummer anzugeben. Des Weiteren ist eindeutig zu deklarieren, um welche Art von Rechnung (Vorauszahlungs-, Abschlags- und Schlussrechnung) es sich handelt. Ohne diese Angaben ist eine reibungslose Zahlungsabwicklung nicht gewährleistet.
Öffentlicher Auftraggeber Name und Adressen
Name: Forschungszentrum Jülich GmbH -Team Bau-
Nationale Registrierungsnummer: Leitweg ID 992-03005FZJ-26
Postanschrift: Wilhelm-Johnen-Str.
Postleitzahl: 52425
Postort: Jülich
Region: Düren🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vergabe-bau@fz-juelich.de📧
Telefon: +492461 61 96833📞
Fax: +492461 61 2212 📠
URL: http://www.fz-juelich.de🌏 Art des öffentlichen Auftraggebers
Body governed by public law
Haupttätigkeit
Education
Kommunikation
Dokumente URL: https://www.subreport.de/E15854279🌏
Teilnahme-URL: https://www.subreport.de/E15854279🌏
Ergänzende Informationen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes
Nationale Registrierungsnummer: t:0228-9499-0
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Postleitzahl: 53113
Postort: Bonn
Region: Bonn, Kreisfreie Stadt🏙️
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de📧
Telefon: +4922894990📞
Fax: +492289499163 📠
URL: https://www.bundeskartellamt.de🌏 Verfahren zur Überprüfung
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren:
“Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Wir verweisen diesbezüglich auf § 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (1)...”
Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Wir verweisen diesbezüglich auf § 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber.
Mehr anzeigen Informationen über elektronische Arbeitsabläufe
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die elektronische Bestellung wird verwendet
Elektronische Zahlung wird verwendet
Quelle: OJS 2025/S 184-628757 (2025-09-23)